Тендер - Поставка стоматологических материалов №244163175

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект.docx

轟槙

IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Расчет начальной (максимальной) цены договора осуществлялся в соответствии приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 450н от 15.05.2020г. «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий». Согласно п.п.а) п.9 вышеуказанного приказа Заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 17.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000100

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Коми Респ, Сыктывдинский р-н, Выльгорт с, ГБУЗ РК Сыктывдинская ЦРБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой 45А.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 1384.96 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

6.92 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

согласно аукционной документации

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20076P42941

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

69.25 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

согласно аукционной документации

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20076P42941

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект

Описание объекта закупки

1 ТЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 требования к заявке

Дополнительная информация и документы

1 ЭА стоматология

’‡

III. Наименование и описание объекта закупки

(техническое задание).

Наименование объекта закупки: Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с требованиями настоящей документации об электронном аукционе и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ первая часть заявки должна содержать:

- информацию, предусмотренную частью 12.3 подраздела 12 раздела I настоящей документации настоящей документации, а именно: конкретные показатели (наименование товара, характеристики товара, упаковка, ед. изм., количество), соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения предлагаемого для поставки товара.

Порядок оформления первой части заявок в части указания показателей товара:

по каждому помеченному специальным знаком (*) показателю участники закупки указывают одно конкретное значение. При этом слова «не менее» и «не более» должны быть исключены. По всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки, т.е. с применением слов «диапазон», в случае перечисления нескольких характеристик через запятую, указываются все из перечисленных.

требования_к_заявке - Посмотреть таблицу с данными

V. Проект контракта

ДОГОВОР № ______

Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Полюховича Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку стоматологических материалов (далее по тексту – Товар), в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании _____________________________________.

1.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации; при поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику необходимые копии документов. Подтверждающих качество и безопасность Товара – копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия (согласно постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае, если данные требования предъявляются действующим Законодательством.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

в сроки, указанные в настоящем Договоре передать Заказчику Товар;

своевременно предоставлять Заказчику счета-фактуры (счета), товарные накладные для оплаты поставленного Товара;

при поставке Товара предоставить Заказчику четко, ясно и достоверно оформленные сопроводительные и расчетные документы на Товар с указанием реквизитов (номер, дата) настоящего Договора;

при поставке Товара предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством;

обеспечить контроль качества поставляемого Товара в соответствии со сроками годности, установленными п. 4.10. настоящего Договора;

ни полностью, ни частично не передавать свои обязательства по Договору.

Представить Заказчику при поставке товара данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Заказчик обязуется:

принять поставленный Поставщиком Товар в порядке, установленным п.3 настоящего договора.

произвести оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

консультировать Поставщика по вопросу выполнения условий Договора.

• Провести экспертизу Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций, в части его соответствия условиям договора.

2.3. Заказчик имеет право:

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков;

осуществлять контроль исполнения настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Место доставки товара: ГБУЗ РК Сыктывдинская ЦРБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой 45А.

Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата приемо-сдаточного акта или расписки Заказчика о получении Товара в товарной накладной.

3.3. Поставка товара в течение 10 календарных дней с момента подписания договора сторонами.

3.4. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать полную сохранность груза при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке.

3.5. Доставка Товара должна осуществляться за счет Поставщика видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка товара, являющегося предметом договора, в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида и настоящим договором. Поставщик организует перемещение и транспортировку товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность товара и исключение возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами.

3.6. Исполнитель направляет заказчику документы в электронной форме подписанные электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями п.п. 3.7 – 3.11 настоящего договора.

3.7. Заказчик, получив от Исполнителя документы в электронной форме, подписывает его электронной подписью и отправляет Исполнителю.

3.8. Стороны договора по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением договора (акт оказанных услуг, универсальный передаточный документ, акт сдачи-приемки услуг, счет-фактура, счет, другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

3.9. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

3.10. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении договора, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

3.11. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.8. договора, Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.

3.13. Поставка осуществляется с разгрузкой транспортного средства.

3.14. Договор является одноэтапным.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поставляемый Товар должен соответствовать, в том числе по качеству и безопасности требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество, маркировка, упаковка поставляемого Товара должны соответствовать государственным стандартам, требованиям завода-изготовителя и подтверждаться соответствующими документами (копией декларации о соответствии качества), в случае если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по настоящему договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями.

Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика.

Приемка товара осуществляется путем подписания представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной, на которой представитель Заказчика совершает отметки о несоответствии Товара по количеству и качеству, которые установлены договором. Поставщик признается выполнившим свою обязанность по поставке товара с момента подписания представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной без отметок о несоответствии товара по количеству и качеству, которые установлены договором.

Заказчик и Поставщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления недостачи и/или несоответствия Товара условиям договора составить акт за подписями лиц, производивших приемку Товара. Вызов представителя иногороднего отправителя (изготовителя) в этом случае не требуется. При отказе представителя Поставщика от подписания акта Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Поставщику почтой или с нарочным.

В случае выявления недостачи Товара, подтвержденной актом за подписями лиц, производивших приемку товара, Поставщик обязан восполнить недопоставку Товара, в течение 10 рабочих дней с момента составления акта либо поступления претензии Заказчика. При нарушении Поставщиком указанного срока допоставки товара, Поставщик несет ответственность, установленную п. 6.5. договора.

В случае, если при экспертизе качества Товара выявлено, что поставленный Товар не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к качеству, безопасности товара, установленным в Российской Федерации для такого Товара и характеристикам, установленным в Приложении №1, Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения результатов экспертизы обязан заменить указанный Товар Товаром надлежащего качества за свой счет. В противном случае, Поставщик считается просрочившим поставку соответствующей партии Товара и несет ответственность, установленную п. 6.3. договора.

В случае если, при экспертизе качества Товара выявлено, что поставленный Товар соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к качеству, безопасности Товара, установленным в Российской Федерации для такого Товара и характеристикам, установленным в Приложении №1, Заказчик обязан принять поставленный Товар.

Остаточный срок годности Товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев. В исключительных случаях остаточный срок годности поставляемого Товара может составить менее 12 месяцев, поставка такого Товара должна быть согласована с Заказчиком.

5.ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

5.2. Цена Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью ________________), включая НДС.

5.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

5.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий договора.

5.6. Срок и условия оплаты поставляемых Товаров: оплата поставляемого по договору товара производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней со дня получения Заказчиком от Поставщика счёта-фактуры (счёта), выставленного согласно подписанной Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной (форма ТОРГ-12), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.7. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

5.8. Товар, поставленный досрочно и принятый Заказчиком, засчитываются в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде, и подлежит оплате по ценам согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, на момент наступления срока поставки.

• Источник финансирования: средства бюджетного учреждения за счет: средств фонда обязательного медицинского страхования; средства на выполнение государственного задания; средства от иной, приносящей доход деятельности.
• В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
• КВР – 244.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

5.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 - 10.5 Договора.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о Контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.

Если указанные в п. 7.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор, может быть расторгнут полностью или в части в порядке, определенном п. 8.5. настоящего Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.

Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 года, а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Досрочно настоящий Договор, может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Договором.

Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

8.7 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.8 Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.9 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет ­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ рублей

9.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено в виде _______________________________.

9.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора независимой гарантии срок ее действия должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств их возврат производится Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренными п.9.5 договора, после подписания Заказчиком документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Поставщика.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик получает право на возмещение ущерба, неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

9.5. Обязательства Поставщика, которые должны быть обеспечены:

- поставка товара надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При изменении почтового адреса или места нахождения, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщик в 10-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщика стороной по Договору будет являться его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного баланса.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями сторон.

Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения истца.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11. .2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

11.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

11.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

11.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

• Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________

от « _____ »______________ 2023 года

Поставка стоматологических материалов

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными%9d%80_%e1%e2%ae%ac%a0%e2%ae%ab%ae%a3%a8%ef

Утверждаю:

Главный врач___________А.А. Полюхович

«____» ____________2023 год

Документация об электронном аукционе по определению поставщика на

Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

I. Инструкция.

II. Информационная карта.

III. Наименование и описание объекта закупки (техническое задание).

IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

V. Проект контракта.

СОГЛАСОВАНО:

Зам.гл.врача по экономике Н.А. Билан ________источник фин-ия__________________________

Юрисконсульт Кулешов Ю.Г. __________________

Главный бухгалтер Пименова О.А. __________________

Ведущий специалист в сфере закупок Яруничева Е.А.__________________________

Врач стоматолог Вострухин В.И. ________________

II. Информационная карта

- Посмотреть таблицу с данными

III. Наименование и описание объекта закупки

(техническое задание).

Наименование объекта закупки: Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

В соответствии с требованиями настоящей документации об электронном аукционе и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ первая часть заявки должна содержать:

- информацию, предусмотренную частью 12.3 подраздела 12 раздела I настоящей документации настоящей документации, а именно: конкретные показатели (наименование товара, характеристики товара, упаковка, ед. изм., количество), соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения предлагаемого для поставки товара.

Порядок оформления первой части заявок в части указания показателей товара:

по каждому помеченному специальным знаком (*) показателю участники закупки указывают одно конкретное значение. При этом слова «не менее» и «не более» должны быть исключены. По всем остальным показателям значения не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки, т.е. с применением слов «диапазон», в случае перечисления нескольких характеристик через запятую, указываются все из перечисленных.

IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Расчет начальной (максимальной) цены договора осуществлялся в соответствии приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 450н от 15.05.2020г. «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок медицинских изделий». Согласно п.п.а) п.9 вышеуказанного приказа Заказчик использовал метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).

- Посмотреть таблицу с данными

V. Проект контракта

ДОГОВОР № ______

Поставка стоматологических материалов

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Полюховича Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми заключили настоящий Договор, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку стоматологических материалов (далее по тексту – Товар), в соответствии с Приложением № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять Товар.

1.2. Настоящий Договор заключен на основании _____________________________________.

1.3. Товар, поставляемый во исполнение настоящего Договора, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации; при поставке Товара Поставщик предоставляет Заказчику необходимые копии документов. Подтверждающих качество и безопасность Товара – копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия (согласно постановления Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае, если данные требования предъявляются действующим Законодательством.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим Договорам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Поставщик обязуется:

в сроки, указанные в настоящем Договоре передать Заказчику Товар;

своевременно предоставлять Заказчику счета-фактуры (счета), товарные накладные для оплаты поставленного Товара;

при поставке Товара предоставить Заказчику четко, ясно и достоверно оформленные сопроводительные и расчетные документы на Товар с указанием реквизитов (номер, дата) настоящего Договора;

при поставке Товара предоставить Заказчику необходимые копии сертификатов, копии регистрационных удостоверений, подтверждающие качество и безопасность Товара, в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством;

обеспечить контроль качества поставляемого Товара в соответствии со сроками годности, установленными п. 4.10. настоящего Договора;

ни полностью, ни частично не передавать свои обязательства по Договору.

Представить Заказчику при поставке товара данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

Заказчик обязуется:

принять поставленный Поставщиком Товар в порядке, установленным п.3 настоящего договора.

произвести оплату за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего договора;

консультировать Поставщика по вопросу выполнения условий Договора.

• Провести экспертизу Товара своими силами или с привлечением экспертов либо экспертных организаций, в части его соответствия условиям договора.

2.3. Заказчик имеет право:

в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения убытков;

осуществлять контроль исполнения настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

Место доставки товара: ГБУЗ РК Сыктывдинская ЦРБ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой 45А.

Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара считается дата приемо-сдаточного акта или расписки Заказчика о получении Товара в товарной накладной.

3.3. Поставка товара в течение 10 календарных дней с момента подписания договора сторонами.

3.4. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать полную сохранность груза при погрузочно-разгрузочных работах и при его транспортировке.

3.5. Доставка Товара должна осуществляться за счет Поставщика видами транспорта, на котором законодательством Российской Федерации разрешена транспортировка товара, являющегося предметом договора, в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида и настоящим договором. Поставщик организует перемещение и транспортировку товара, обеспечивающие сохранность качества, эффективность, безопасность товара и исключение возможности контаминации микроорганизмами и/или другими веществами.

3.6. Исполнитель направляет заказчику документы в электронной форме подписанные электронной подписью посредством ЕИС в соответствии с положениями п.п. 3.7 – 3.11 настоящего договора.

3.7. Заказчик, получив от Исполнителя документы в электронной форме, подписывает его электронной подписью и отправляет Исполнителю.

3.8. Стороны договора по взаимному согласию осуществляют направление друг другу документов, связанных с исполнением договора (акт оказанных услуг, универсальный передаточный документ, акт сдачи-приемки услуг, счет-фактура, счет, другие документы) в виде электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС (далее - электронные документы).

3.9. Электронные документы, направленные Сторонами посредством ЕИС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями Сторон.

3.10. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении договора, не требуют дублирование документами, оформленными на бумажных носителях информации.

3.11. При возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.8. договора, Сторона в течение 1 рабочего дня уведомляет об этом другую Сторону.

3.13. Поставка осуществляется с разгрузкой транспортного средства.

3.14. Договор является одноэтапным.

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поставляемый Товар должен соответствовать, в том числе по качеству и безопасности требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Качество, маркировка, упаковка поставляемого Товара должны соответствовать государственным стандартам, требованиям завода-изготовителя и подтверждаться соответствующими документами (копией декларации о соответствии качества), в случае если данные требования установлены действующим законодательством Российской Федерации.

При отсутствии документа, удостоверяющего качество Товара, поступившая партия Товара в счет поставки по настоящему договору не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями.

Затраты на проведение контроля качества поставляемого Товара осуществляются за счет Поставщика.

Приемка товара осуществляется путем подписания представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной, на которой представитель Заказчика совершает отметки о несоответствии Товара по количеству и качеству, которые установлены договором. Поставщик признается выполнившим свою обязанность по поставке товара с момента подписания представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной без отметок о несоответствии товара по количеству и качеству, которые установлены договором.

Заказчик и Поставщик вправе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления недостачи и/или несоответствия Товара условиям договора составить акт за подписями лиц, производивших приемку Товара. Вызов представителя иногороднего отправителя (изготовителя) в этом случае не требуется. При отказе представителя Поставщика от подписания акта Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке и направить его Поставщику почтой или с нарочным.

В случае выявления недостачи Товара, подтвержденной актом за подписями лиц, производивших приемку товара, Поставщик обязан восполнить недопоставку Товара, в течение 10 рабочих дней с момента составления акта либо поступления претензии Заказчика. При нарушении Поставщиком указанного срока допоставки товара, Поставщик несет ответственность, установленную п. 6.5. договора.

В случае, если при экспертизе качества Товара выявлено, что поставленный Товар не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к качеству, безопасности товара, установленным в Российской Федерации для такого Товара и характеристикам, установленным в Приложении №1, Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения результатов экспертизы обязан заменить указанный Товар Товаром надлежащего качества за свой счет. В противном случае, Поставщик считается просрочившим поставку соответствующей партии Товара и несет ответственность, установленную п. 6.3. договора.

В случае если, при экспертизе качества Товара выявлено, что поставленный Товар соответствует требованиям законодательства Российской Федерации к качеству, безопасности Товара, установленным в Российской Федерации для такого Товара и характеристикам, установленным в Приложении №1, Заказчик обязан принять поставленный Товар.

Остаточный срок годности Товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев. В исключительных случаях остаточный срок годности поставляемого Товара может составить менее 12 месяцев, поставка такого Товара должна быть согласована с Заказчиком.

5.ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

5.2. Цена Договора составляет ______________ рублей (сумма прописью ________________), включая НДС.

5.3. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

5.5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, качества поставляемого товара и иных условий договора.

5.6. Срок и условия оплаты поставляемых Товаров: оплата поставляемого по договору товара производится Заказчиком по факту поставки товара в течение 7 рабочих дней со дня получения Заказчиком от Поставщика счёта-фактуры (счёта), выставленного согласно подписанной Заказчиком и Поставщиком Товарной накладной (форма ТОРГ-12), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.

5.7. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, подтвержденная копией платежного поручения.

5.8. Товар, поставленный досрочно и принятый Заказчиком, засчитываются в счет количества Товара, подлежащего поставке в следующем периоде, и подлежит оплате по ценам согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, на момент наступления срока поставки.

• Источник финансирования: средства бюджетного учреждения за счет: средств фонда обязательного медицинского страхования; средства на выполнение государственного задания; средства от иной, приносящей доход деятельности.
• В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.
• КВР – 244.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Поставщик.

5.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором

(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.6. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3 Договора, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.3 - 10.5 Договора.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о Контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о Контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

- 10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденными компетентными государственными органами.

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия, война и т.д.) то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, сроки исполнения настоящего Договора продлеваются на соответствующий период действия этих обстоятельств. Поставщик обязан в течение 5-и дней уведомить Заказчика о возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. Это уведомление должно иметь официальное подтверждение возникновения и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Если Поставщик в течение названного срока не сделал уведомления о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, то он теряет право ссылаться на них, как на обстоятельства, освобождающие его от ответственности.

Если указанные в п. 7.2. Договора обстоятельства продолжаются более одного месяца, Договор, может быть расторгнут полностью или в части в порядке, определенном п. 8.5. настоящего Договора. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения причиненного ущерба.

Если от соответствующей стороны не поступает письменных инструкций, как действовать в сложившейся ситуации, то другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от обстоятельств непреодолимой силы.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2023 года, а в части оплаты и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

Досрочно настоящий Договор, может быть расторгнут в случаях и в порядке, предусмотренным законодательством и настоящим Договором.

Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором.

8.7 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

8.8 Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.9 При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора, другая Сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет ­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________ рублей

9.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено в виде _______________________________.

9.3. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора независимой гарантии срок ее действия должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.4. В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения договора денежных средств их возврат производится Заказчиком при условии надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренными п.9.5 договора, после подписания Заказчиком документов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования о возврате денежных средств от Поставщика.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик получает право на возмещение ущерба, неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

9.5. Обязательства Поставщика, которые должны быть обеспечены:

- поставка товара надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При изменении почтового адреса или места нахождения, банковских реквизитов, организационно-правовой формы, реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщик в 10-дневный срок должен письменно известить об этом Заказчика. В случае реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения Поставщика стороной по Договору будет являться его правопреемник на основе передаточного акта или разделительного баланса.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением и подписываются правомочными представителями сторон.

Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны действуют на основании законодательства Российской Федерации.

Споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путём переговоров между сторонами. В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения истца.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

11. .2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

11.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

11.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

11.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

• Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по вине другой стороны.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору № __________

от « _____ »______________ 2023 года

Поставка стоматологических материалов

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными