Тендер - поставка азотной и и соляной кислоты №244162327

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Контракт_азотная_и_соляная_кислота_2023_ортопедия ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

на поставку азотной и соляной кислоты для стоматологического отделения (ортопедия)

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г.Новошахтинск «_____»_____ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная городская больницав г. Новошахтинске именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Савина Владимира Владимировича действующего на основа Устава, с одной стороны и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя здесь и далее именуемые "Стороны", на основании п.4. ч.1. ст. 93 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Общие положения

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка азотной и соляной кислоты для стоматологического отделения (ортопедия). Поставщик поставляет товар, а Заказчик оплачивает в соответствии с условиями настоящего контракта. ОКПД 2:20.59.52.194

1.2. Номенклатура товара и его количество определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему контракту .

1.3. Товар доставляется Поставщиком по адресу: г.Новошахтинск ул. Просвещения 20/11.

2. Цена и общая сумма контракта

2.1. Общая сумма контракта составляет _______________ рублей (сумма прописью), без НДС является твердой и определяется на весь срок действия настоящего контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2. Цена контракта определена в рублях, включает стоимость товара (в т.ч. торговую надбавку), стоимость упаковки, маркировки, доставки (в т.ч. погрузки, разгрузки) , налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Условия платежа

3.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется за счет средств от приносящей доход деятельности.

3.2. Заказчик осуществляет оплату по факту 100% поставки товара по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания документов подтверждающих приемку товара Заказчиком .

3.3. Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с лицевого счета заказчика.

3.4. По факту поставки товара Поставщик представляет в бухгалтерию заказчика следующие документы:

а) товарные накладные;

б) счета-фактуры;

г) счет на оплату за поставку товара;

4. Качество, упаковка и маркировка товара

4.1. Товар, поставляемый по настоящему контракту, должен соответствовать нормам и стандартам, установленным для поставляемого товара и действующим на момент подписания контракта.

4.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям настоящего контракта.

4.3. Поставщик настоящим гарантирует, что товар, поставленный в рамках настоящего контракта, является серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по данному контракту, сертифицирован, декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту).

4.4. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие грузоподъемных средств.

4.5. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый по договору товар - 12 месяцев даты подписания Заказчиком документов подтверждающих приемку товара.

5. Сроки поставки, документация и порядок приемки

5.1. Поставщик обязан осуществить поставку товара в течение 7 рабочих дней с даты получения заявки Заказчика.

5.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика, указанному в п. 1.3 настоящего контракта.

5.3. Поставщик за 1 рабочий день до осуществления отправки товара в адрес Заказчика уведомляет Заказчика о времени доставки товара в пункт назначения.

5.4. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику следующую документацию:

а) копию сертификата или декларации соответствия, выданного уполномоченными органами (организациями), по товарам, подлежащим обязательной сертификации;

б) копию санитарно-эпидемиологического заключения на товар, выданного Роспотребнадзором (по товарам, требующим указанных заключений);

в) товарную накладную (один экземпляр для заказчика, один экземпляр и один экземпляр для Поставщика);

5.5. Приемка поставленного товара осуществляется в ходе передачи товара Заказчику

а) проверка номенклатуры поставленного товара на соответствие Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов, в соответствии с условиями настоящего контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

г) проверка наличия необходимых сертификатов или деклараций, т.п.

5.6. Передача Товара Поставщиком Заказчику и приемка Товара от Поставщика Заказчиком осуществляется в течение 1-го рабочего дня. При приемке Товара обязан присутствовать уполномоченный представитель Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью.

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями настоящего контракта Заказчиком в присутствии уполномоченного представителя Поставщика.

Приемка товара осуществляется Заказчиком по количеству: Заказчик пересчитывает товар; производит осмотр товара, упаковки и маркировки на соответствие условиям контракта; осматривает на предмет видимых недостатков.

Приемка продукции по качеству и комплектности производится в точном соответствии со Спецификацией к настоящему контракту и иными условиями настоящего контракта, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество, фасовку, форму выпуска и дозировку поставляемого товара (декларация, сертификат, счет-фактура, спецификация и т.п.). В случае отсутствия сопроводительных документов или некоторых из них; несоответствия товара, маркировки поступившего товара, тары или упаковки условиям настоящего контракта; при обнаружении видимых (явных) недостатков товара Заказчик и уполномоченный представитель Поставщика составляют акт об обнаруженных недостатках. При этом Заказчик должен отказаться от приемки всего товара и потребовать заменить его в течение 2-х рабочих дней; либо отказаться от приемки товара с видимыми (явными) недостатками, и потребовать заменить в течение 2-х рабочих дней на товар, соответствующий требованиям настоящего контракта.

5.7. По факту приемки товара Заказчик и Поставщик подписывают в течение 1-го рабочего дня в 2 экземплярах товарную накладную Поставщика с указанием Ф.И.О. руководителя, ответственного лица, даты приемки и заверяют ее печатью.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.7. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, определяется в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет сумму 1000 рублей, определяемую в следующем порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (при наличии в Контракте таких обязательств):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.14. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 9.7 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной системе.

6.15. Заказчик может удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате Поставщиком.

7. Арбитраж

7.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, могущие возникнуть из или касающиеся настоящего контракта, были урегулированы путем обсуждения или обоюдного согласия.

Если указанные разногласия не могут быть решены путем переговоров, они разрешаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 30 календарных дней.

В случае если стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам путем взаимных консультаций, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий настоящего контракта. В таком случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на время указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои контрактные обязательства по причине форс-мажорных обстоятельств, незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении действия указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от контрактных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт действует с момента подписания его сторонами по 31.12.2023г.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.4. Досрочное расторжение контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Следующие приложения, указанные в настоящем контракте, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Спецификация.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к контракту

№ от _______ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего:

ЗАКАЗЧИК : ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГБУ РО «ЦГБ» в г. Новошахтинске

ЭЦП Савин В.В. .