Тендер - Поставка канцелярских товаров (папки, корректор,блоки для записей) №240228720

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Извещение о проведении электронного аукциона от 28.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000023

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Владимирская обл, Владимир г, Судогодское шоссе 63

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 80864.36 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

10.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. Порядок предоставления и требования обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" 20286У18550

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №1_НМЦК_Канцелярия 126н 617 с разбивкой

Проект контракта

1 Приложение №4_Проект договора_Поставка канцелярии 126н 617

Описание объекта закупки

1 Приложение №2_Описание объекта закупки_канц товары▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьн

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №3 к извещению_Требования к содержанию составу заявки и инструкция_ЭА_канцелярия 126н 617

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№1_НМЦК_Канцелярия_126н_617_с_разбивкой - Посмотреть таблицу с даннымиДокументация_2

Приложение № 3

к извещению

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), должна содержать:

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№2_Описание_объекта_закупки_канц_товары_617_126н - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_Проект_договора_Поставка_канцелярии_126н_617 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 4

к извещению

ПРОЕКТ контракта № ______

на поставку товара

г. Владимир «__» ______________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» (ГБУЗ ВО ЦСФП), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главного врача Дюжик Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и , далее именуемое «Поставщик», в лице , действующего (-ей) на основании , с другой стороны, руководствуясь ст.ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее Федеральный закон о контрактной системе), в соответствии с протоколом _______________ от «___»__________ г. № ______, ИКЗ ________, заключили настоящий контракт на поставку товара (далее Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить канцелярские товары (папки, корректор, блоки для записей) (далее по тексту - Товар) в количестве и по ценам согласно Спецификации (Приложение № к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и передать его Заказчику, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его.

2. Качество товара

2.1. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к данному виду Товаров. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, указанным в Приложении № к Контракту («Спецификация»).

2.2. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения.

2.3. Для подтверждения качества Товара Поставщик предоставляет Заказчику копию документа, подтверждающего качество Товара.

2.4. При исполнении Контракта Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие страну происхождения Товара. (Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

3. Цена Контракта и порядок оплаты 3.1. Цена Контракта составляет ( ) рублей, в т.ч. НДС ________(в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указывается «НДС не облагается») и включает цену поставляемого Товара с учетом расходов на перевозку, доставку, разгрузку на склад Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 3.2. Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев указанных в п. 9.1.2 настоящего Контракта и требований действующего законодательства РФ. 3.3. Заказчик обязуется оплатить за поставленный Товар в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком в Единой информационной системе (ЕИС) документа о приемке Товара (далее документ о приемке). 3.4. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями. 3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 3.6. Источник финансирования: средства бюджетных учреждений. 3.7. Сумма Контракта подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 4. Порядок поставки Товара 4.1. Срок поставки Товара: 15 календарных дней, с момента заключения Контракта. 4.2. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов. Предварительное извещение о поставке. 4.3. Не позднее, чем за 2 дня до фактической поставки, Поставщик сообщает Заказчику о намерении осуществить поставку Товара, а также о времени такой поставки по телефонам: (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. 4.4. Место поставки Товара: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» (г. Владимир, Судогодское шоссе, д.63). 4.5. Доставка Товара до склада Заказчика, разгрузка на склад Заказчика производится силами и средствами Поставщика. 4.6. Если Поставщик не поставляет Товар своевременно или поставляет не в полном объеме, так что поставка к сроку становится явно невозможной, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта. 4.7. Если во время поставки Товара станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Поставщику срок для устранения недостатков и в случае неисполнения Поставщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта. 4.8. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, если станет очевидным, что Поставщик не исполнит свои обязательства в срок. 4.9. Поставщик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им Товаров, а также за предоставление Товаров, обремененных правами третьих лиц 4.10. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, в т.ч. требованиям, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту), считается непоставленным.

4.11. При исполнении Контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с ограничениями, установленными Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 № 617, замена отдельного вида промышленного товара на промышленный товар, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, не допускается (п. 10 Постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 617).

5. Обеспечение исполнения Контракта. 5.1. Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в сумме ____ рублей (10 % от цены контракта). В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе. 5.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться независимой гарантией, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, Постановления Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вместе с «Дополнительными требованиями к независимой гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона. 5.3. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения настоящего Контракта для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 5.4. При обеспечении исполнения обязательств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель платежа: МФ ВО (ГБУЗ ВО ЦСФП, л/с 20286У18550) р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБанк: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

5.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, могут быть обращены ко взысканию во внесудебном порядке. 5.6. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в срок не превышающий 15 (пятнадцати) дней, с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, при условии надлежащего исполнения Поставщиком исполненных обязательств по Контракту. Обеспечение должно быть возвращено на счет, указанный Поставщиком. 5.7. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту. 5.8. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом в соответствии с частью 7.3. статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки Заказчиком поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по Контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). 5.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается после направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по Контракту или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе (далее реестр контрактов). 5.10. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов 5.11. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Поставщику в срок, установленный в соответствии п. 5.6 Контракта, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов. Денежные средства возвращаются по Контракту, в случае получения письменного Заявления от Поставщика об исполнении своих обязательств по настоящему Контракту. 5.12. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.1.1 настоящего Контракта. 6. Приемка поставляемого товара 6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в месте нахождения Заказчика по адресу: г. Владимир, Судогодское шоссе, д.63. 6.2. Поставщик обязан не ранее дня фактической передачи Товара Заказчику, но не позднее 2 (двух) рабочих дней, с момента фактической передачи товара Заказчику, сформировать с использованием ЕИС, подписать усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и разместить в ЕИС документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Факт передачи Товара в определенном наименовании, количестве подтверждается Актом приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту), который не является финансовым документом и документом о приемке, предусмотренным п.6.2 Контракта. 6.3. Поставщик одновременно с Товаром передает Заказчику заверенную Поставщиком копию документа, подтверждающего качество Товара; документы, предусмотренные п.2.4 Контракта.

6.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Заказчиком в ЕИС документа о приемке. Подписание Заказчиком документа о приемке Товара свидетельствует о переходе права собственности на поставленный Товар, но не означает отсутствие у Заказчика в последствие претензий по качеству поставленного Товара.

6.5. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Поставщиком, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий: 6.5.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке; 6.5.2. формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. 6.6. Для проверки, предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом может проводиться Заказчиком своими силами (ответственным лицом Заказчика, либо приемочной комиссией) или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 6.7. Ответственное лицо Заказчика или приемочная комиссия Заказчика обязаны осуществить с участием Поставщика приемку Товара и оформление документа о приемке Товара в срок, предусмотренный п.6.5 Контракта. 6.8. При приемке Товара приемочная комиссия либо ответственное лицо Заказчика:

• проверяет соответствие Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.
• проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям настоящего Контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.
• при необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.
• осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям настоящего Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

6.9. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. 6.10. В случае создания в соответствии с п.6.9 Контракта приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Поставщиком: 6.10.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием ЕИС подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа; 6.10.2. после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с п. 6.10.1 Контракта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в ЕИС. 6.11. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику повторно документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта. 6.12. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в поставляемом Товаре должно быть направлено Поставщику не позднее 3-х рабочих дней с момента их обнаружения. 6.13. Для проверки качества поставленного Товара, либо при возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков поставленного Товара, или их причин по требованию или несогласие с результатами экспертизы, проведенной ответственным лицом Заказчика, либо комиссией, должна быть назначена экспертиза. 6.14. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 6.15. Поставщик обязан возместить Заказчику расходы, потраченные на экспертизу, если по результатам экспертизы будет установлено, что Товар не соответствует требованиям, установленным условиями Контракта. 6.16. В случае если документ о приемке подписан не уполномоченными лицами, данный документ считается неподписанным, а Товар непоставленным. 7. Ответственность сторон 7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Порядок исчисления штрафов устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (Далее Правила определения размеров штрафа). 7.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (ч. 6,7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе). 7.1.2.

Вариант 1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ______

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

- 1 процента цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

Вариант 2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере _________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

- 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.1.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (согласно пункту 6.2) в размере ________ .

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 7.1.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта. 7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона о контрактной системе). 7.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ________

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если невыполнение или ненадлежащее выполнение Контракта вызвано действием непреодолимой силы, т.е. обстоятельств, не существовавших в момент заключения Контракта, наступление которых стороны не могли предотвратить или преодолеть, а именно: пожар, землетрясение, наводнение, авария на транспорте, военные действия. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно уведомить об этом другую сторону. Отсутствие уведомления лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более пяти месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

9. Изменение и расторжение Контракта 9.1. Изменение Контракта.

9.1.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.

9.1.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе внести следующие изменения в существенные условия Контракта:

• снизить цену Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта;
• увеличить или уменьшить предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества Товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара;
• в соответствии с пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по соглашению сторон возможно изменить предусмотренный Контрактом размер и (или) сроки оплаты и (или) объема товаров, подлежащих оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 БК РФ, в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств - Заказчику, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
  9.1.3. Контракт считается измененным с момента подписания соглашения о внесении в него изменений.
  9.2. Расторжение Контракта.
  9.2.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством РФ.
  9.2.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что:
  а) поставщик и (или) поставляемый Товар перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе) и (или) поставляемому Товару;
  б) при определении Поставщика, Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика.Односторонний отказ от исполнения Контракта поставки (полностью или частично) допускаются в случае существенного нарушения Контракта одной из сторон.
  9.2.3. Нарушение Контракта Поставщиком предполагается существенным в случаях:
• неоднократного нарушения сроков поставки Товаров (более 2-х раз).
• поставки Товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Поставщика срок. (п. 2 ст. 523 ГК РФ);
• существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно).
• отказа Поставщика передать заказчику Товар, принадлежности или документы, относящиеся к Товару (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ).

9.2.4. При одностороннем расторжении Контракта Заказчик руководствуется положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьи 25статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 9.2.5. Нарушение Контракта Заказчиком предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты Товара. 9.2.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней, с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 10. Разрешение споров 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего Контракта или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороной, к которой они предъявлены в семидневный срок со дня их получения. 10.2. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется также с использованием ЕИС путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Поставщика, и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте. 10.3. Иск, вытекающий из настоящего Контракта, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика. 11. Заключительные положения 11.1. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронно-цифровой подписи уполномоченных контрактом лиц. 11.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон, но не позднее 31.12.2023 года. 11.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Поставщика. 11.4. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены сторонами в соответствии с действующим законодательством, подписаны уполномоченными на то лицами. 11.5. Стороны обязаны в трехдневный срок уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, юридического адреса и фактического местонахождения. 11.6. Перечень приложений к Контракту 11.6.1. Приложение № 1. «Спецификация». 11.6.2. Приложение № 2. «Акт приема-передачи Товара». 12. Адреса и реквизиты сторон - Посмотреть таблицу с данными

Приложение №

к Контракту от ___.___.2023 г. № _____

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту от ___.___.2023 г. № _____

Акт приема-передачи Товара

от «___»___________2023 г.

1. В соответствии с п. 6.2 Контракта Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего, наименования и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Настоящий акт не является финансовым документом и документом о приемке (п.6.2 Контракта), подтверждает лишь факт передачи Поставщиком Заказчику Товара определенного наименования и количества.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта, заключенного между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20 Извещение о проведении электронного аукциона от 28.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000023

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 28.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиПриказ_об_отмене_закупки

Разъяснение_на_запрос__поставка_канцелярских_товаров(папки,_корректор,_блоки_для_записей)