Тендер - Диагностические препараты и питательные среды №240228545

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть45 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

氏逗㊤棒且宙錘ｎ絡脂_〝氓活 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к договору №_________ от «___» ________ 20___ г

котировочная заявка

(котировка цен)

«___»________20____ г.

Кому: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

Заявитель: ___________________________

( наименование организации)

Юридический адрес: _____________________________

Почтовый адрес: _____________________________

Телефон: ____________ Телефакс: ___________________

ИНН/КПП____________________________ ОГРН ____________________

ОКПО _________________ ОКТМО __________________ ОКОПФ _________________

Дата постановки на налоговый учет ______________________

_________________________________________________________

Банковские реквизиты

Контактное лицо (Ф.И.О.) _______________ телефон:________ E-mail:________

Уважаемые господа!

Настоящей Котировочной заявкой мы соглашаемся принять участие в запросе котировок цен №__________ от __.__.20___ г. «______________», проводимом Вашей организацией на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и проекте Договора, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем __________________________ для нужд вашей организации на сумму _____________________(_____) рублей ___ копеек, согласно следующей спецификации:

- Посмотреть таблицу с данными

* таблица заполняется в случае поставки товара и оказания работ (услуг) с применением изделий и материалов

Место поставки товара, оказания услуг:

Сроки поставки товара, оказания услуг: ___________________ 20___ г.

Сведения о включённых или не включенных в цену расходах:

Порядок оплаты:

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

_________________ ____________________ ___________________

(должность) (подпись, печать) (расшифровка подписи)

проект_договора_диагност_фбуз ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} (ПРОЕКТ) Договор № ___

г. Москва «__» ________202__ г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Молдованова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе в дальнейшем «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», на основании решения Единой комиссии (протокол №_________ от _________ г. Приложение №2) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет договора

Поставщик обязуется поставить диагностические препараты и питательные среды (далее – Товар) в соответствии котировочной заявкой Поставщика (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять поставленный товар и оплатить его по ценам, указанным в Договоре.

Наименование, количество, сроки и время поставки каждой поставляемой партии Товара определяются в письменных заявках Заказчика, подписанных правомочным лицом.

1.3. Предметом Договора является поставка товара Заказчику по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4.

Цена договора и порядок оплаты

Общая стоимость Товара по настоящему Договору составляет _______ (________) рублей ___ копеек,

1 ВАРИАНТ:

в т.ч. НДС 20 % ______ (_______) руб. ___ коп.

2 ВАРИАНТ:

без НДС на основании Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2. Цена единицы Товара, указанная в котировочной заявке (Приложение №1), является фиксированной и изменению в течение всего срока действия настоящего Договора не подлежит.

2.3. Оплата Товара Заказчиком производится на основании товарной накладной, выставленной Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней после принятия Товара Заказчиком.

2.4. Обязанность Заказчика по осуществлению оплаты стоимости Товара считается выполненной с момента списания соответствующих сумм денежных средств с банковского счета Заказчика.

2.5. Цена настоящего Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения. В цену настоящего Договора включены все расходы Поставщика, в том числе расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.6. Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема оказываемых услуг.

2.7. Источник финансирования настоящего Договора – внебюджетные средства.

2.8. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.9. Выплата авансового платежа не предусмотрена.

2.10. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

Качество Товара, гарантии, упаковка и маркировки.

3.1. Качество Товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к Товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

3.2. Срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.

3.3. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику его принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт иной документ, содержащий все существенные технические характеристики Товара на русском языке, инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на русском языке, сертификат качества и т.п.), предусмотренные законом или иным правовым актом, и подтверждающие соответствие Товара требованиям Договора, государственным стандартам Российской Федерации, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к Товару или условиям его производства.

3.4. Тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним действующими нормативами и обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, загрузке-разгрузке, хранении в условиях действующих климатических условий (дождь, снег, град, пониженные и высокие температуры и т.д.).

3.5. Упаковку и маркировку обеспечивает Поставщик.

3.6. Товар с нарушенной упаковкой Заказчиком не принимается.

4. Условия поставки и приемка товар.

4.1. Сроки поставки Товара: с момента подписания Договора до 31 марта 2023 года.

4.2. Товар поставляется на склад Заказчика по адресу: г. Москва, Графский переулок, д. 4, корп. 2, 3, 4.

4.3. Поставщик оформляет передачу Товара Заказчику с предоставлением товарной накладной, счета-фактуры и документов, указанных в пункте 3.3. Договора.

4.4. Передачу Товара осуществляет уполномоченный представитель Поставщика, имеющий право подписи товарно-сопроводительных документов и контроля комплектности, качества и ассортимента Товара.

4.5. Приемка и проверка товара на соответствие требованиям, установленным в Договоре, производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи товара.

4.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика товара, направляет Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

4.7. Стороны пришли к соглашению, что, если в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения товара, Заказчик не представил Поставщику нарочным, заказным почтовым отправлением или иным способом, мотивированные отказа, то товар считается принятыми Заказчиком.

4.8. Переход права собственности на Товар, поставленный в соответствии с настоящим Договором, от Поставщика к Заказчику происходит в момент подписания Сторонами товарной накладной. С даты подписания товарной накладной все риски случайной гибели, утраты, повреждения Товара переходят к Заказчику.

5. Ответственность сторон.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

5.2. Невыполнение Поставщиком условий технического задания или календарного плана выполнения работ, оказания услуг является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего Договора или расторжения Договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Договора.

5.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего Договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней.

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором), Заказчик направляет Поставщику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1011.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 процента от цены Договора, но не менее 1 000,00 рублей и не более 5 000,00 рублей.

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере ____ (_____) ___ коп., что составляет 10 % от цены Договора.

5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в Договоре таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

5.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

5.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере1000 (одна тысяча) рублей.

5.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

5.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать Цену Договора.

5.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.16. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

5.17. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего Договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам оказания услуг, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении Договора, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.

5.18. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

5.19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, оплата по Договору осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору за вычетом штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае, исполнение обязательства Поставщика по Договору по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы РФ возлагается на Заказчика.

6. Срок действия Договора.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств сторон.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Договора одной из Сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, в том числе решения органов государственной власти.

7.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, обязана в течение 3 (трех) дней в письменном виде известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия выше указанных обстоятельств.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением условий Договора, разрешаются путем переговоров. В случае отсутствия взаимной договоренности, рассмотрение спора передается в Арбитражный суд города Москвы.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в «Реестре договоров» (далее Реестр). Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

9.3. По окончании срока действия Договора Стороны при необходимости обязуются заключить дополнительное соглашение об исполнении обязательств по Договору.

9.4. Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны и составляет ____ листов, включая следующие Приложения:

Приложение № 1 Копия котировочной заявки Поставщика.

Приложение № 2 Копия протокола Единой комиссии

10. Адреса и платёжные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с даннымиТехзадание_на_БПС_1кв.2023 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

на диагностические препараты и питательные среды для

отделения эпидемиологической бактериологии

микробиологической лаборатории

- Посмотреть таблицу с данными

Начальная цена:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (Четыреста шестьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать шесть рублей).

Срок поставки: с момента подписания договора до 31 марта 2023 года.

Место поставки:129626, г. Москва, Графский переулок 4, корп.2,3,4.

Требования заказчика к порядку и условиям оплаты: Оплата по факту поставки. Цена включает НДС и расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Основные требования к Участнику размещения заказа: Предоставление на товары паспортов и сертификатов от производителя на русском языке, регистрационные удостоверений. Сроки хранения бактериальных препаратов – не менее 1 года от момента поставки.

Зав. отделением эпидемиологической бактериологии Л.Н. Бойко