Тендер - поставка хозяйственных товаров №266357268

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Документация_запрос_котировок_на_поставку_хозяйственных_товаров.doc

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть68 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (адрес):Согласно закупочной документации
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 15.02.2024 по 22.02.2024Место предоставления документации:https://etp.gpb.ru/Порядок предоставления документации:посредством размещения для скачивания и ознакомленияОфициальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Извещение на проведение запроса котировок

в электронной форме на поставку хозяйственных товаров

для нужд АУСО РБ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол»

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к документации

о проведении запроса котировок

в электронной форме

Заказчику – Автономному учреждению

социального обслуживания Республики

Бурятия «Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол»

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку хозяйственных товаров

«___» ____________________ 2024 г.

Изучив запрос котировки в электронной форме на право заключения договора на поставку хозяйственных товаров,
(наименование организации)
_______________________________________________________________________________________________
в лице ,
действующего на основании ______________________________________________________________________
Юридический адрес:_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________________________
Факс:__________________________________________________________________________________________
E-mail:_________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ИНН ______________________ КПП __________________________________________
р/с _____________________________ в _____________________________________________________________
к/с_____________________________________ БИК ___________________________________________________
сообщает о согласии участвовать в запросе котировок в электронной форме на условиях, установленных в Документации о проведении запроса котировок в электронной форме и направляет настоящую заявку.

Мы согласны поставить товар в количестве и ассортименте, в соответствии с требованиями документации, и на условиях, предусмотренных запросом котировок в электронной форме в соответствии с установленными требованиями.
Наименование и цена товаров. - Посмотреть таблицу с даннымина общую сумму _______________________________ рублей.

Цена, указанная в нашей заявке включает все расходы, связанные с поставкой товаров, в том числе расходы на доставку товара по адресу заказчика, осуществление погрузочно-разгрузочных работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Руководитель (или иное уполномоченное лицо) _____________/ _________________/

(подпись) (расшифровка)

МП

Приложение № 2 к документации

о проведении запроса котировок

в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров для нужд АУСО РБ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол»

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Бурятия, Закаменский район, с. Баянгол, ул. Набережная, 24а.

Заказчик: АУСО РБ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол».

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): по заявке заказчика в течении 3-х дней.

Требования к товарам, работам, услугам, их наименование и характеристики:

- Посмотреть таблицу с данными

Требования к качеству товара: Продукция поставляемая в рамках настоящего договора должна соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ОСТов, ТУ, нормативной и технической документации, согласованным Сторонами характеристикам, указанных в Приложениях к Договору, а также гигиеническим требованиям к пищевой ценности и безопасности пищевых продуктов и продовольственного сырья, иметь документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность для здоровья человека. Качество каждой партии Продукции, поставляемой в рамках Договора, подтверждается, удостоверениями о качестве, выданными производителем на весь срок годности, и иными документами, подтверждающими происхождение, качество и безопасность Продукции, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с Продукцией.

Требования к безопасности товара: каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться документами, удостоверяющими ее качество и безопасность. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и происхождение продовольствия, оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Претензии по качеству Товара удовлетворяются путем замены Товара ненадлежащего качества. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества. На момент поставки Товара остаточный срок годности должен составлять не менее 80%. В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный товар в течении 5(пяти) дней, следующего за днем получения заявки от заказчика. Расходы связанные с транспортировкой некачественного товара, осуществляются за счет Поставщика.

Требования к упаковке товара: товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую сохранность от повреждений, влажности и загрязнений до и во время перевозки к конечному пункту назначения. Товары должны иметь маркировку тары, размещенную непосредственно на упаковке, содержащую полную и достоверную информацию, позволяющую определить происхождение и идентифицировать товар как качественный и безопасный, в том числе и по информации, которая прямо или косвенно характеризует качество и безопасность. Маркировка тары должна соответствовать сертификату соответствия. Не допускается биологический, физический и ложный бомбаж, "хлопушка", помятые банки, подтечные и ржавые банки, чёрные пятна и полосы на внутренней стороне крышек и на поверхности содержимого банки. Материал упаковки должен быть изготовлен из материалов, разрешенных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора для контакта с пищевыми продуктами

Требования к отгрузке товара: погрузка и отгрузка товара силами и за счет поставщика.

Приложение № 3 к документации

о проведении запроса котировок

в электронной форме

Договор № _____

с. Баянгол «___» _____________ 2024 года

Автономное учреждение социального обслуживания Республики Бурятия «Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол»», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице директора Бадмаевой Жаргалмы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, заключили на основании Федерального закона № 223 ФЗ от 18.07.2011 г «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках от 28.12.2018г., настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка хозяйственных товаров, в соответствии с прилагаемой спецификацией (далее – товар), являющейся неотъемлемой частью договора (приложение № 1).
1.2. Срок действия настоящего договора с момента его подписания обеими сторонами и действует до «31» декабря 2024 г. Окончание срока действия договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных сторонами обязательств.

ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Общая сумма договора составляет _________ руб._____коп___________________________
____________________________________с учетом транспортных расходов, налогов, таможенных пошлин, лицензионных сборов и других обязательных платежей.
2.2. Цена в течение срока действия договора остается неизменной.
2.3. Оплата за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления стоимости товара на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения товара на основании выставленного счета и/или счет-фактуры, товарно-транспортной (товарной) накладной и (или) Акта приема-передачи Товара, подписанного Сторонами по факту поставки Товара.
2.4. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств автономного учреждения учреждения (средства приносящий доход деятельности, субсидия на выполнение госзадания).

СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Доставка товара производится по предварительной заявке заказчика в строгом соответствии со спецификацией в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки.

3.2. На момент подписания настоящего договора сроки, указанные в п. 1.2, являются исходными для определения санкций в случае нарушения сроков.

4.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 14:00. Товар поставляется отдельными партиями при предварительном согласовании с представителем Заказчика. Поставщик имеет право досрочной поставки товара, в случае ее одобрения покупателем.

4.2. Поставка осуществляется за счет Поставщика путем доставки товара Покупателю по адресу: Закаменский район, село Баянгол, ул. Набережная, 24а

4.3. Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 2 дней с момента получения претензии Покупателя.

4.4. Передача товара осуществляется Поставщиком с предоставлением необходимых документов на каждую партию.

4.5. Датой поставки, т.е. датой передачи товара от Поставщика к Покупателю, считается дата подписания сторонами отгрузочных документов (накладных, актов сдачи-приемки и т.п.) или акта устранения недостатков (в случае несоответствия товара условиям договора).

5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

5.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным действующими в Российской Федерации ГОСТам для данных видов товаров и подтверждаться сертификатом соответствия.

5.3. Приемка товара производится на складе Покупателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.2. При поставке товара с недостатками по качеству, ассортименту забрать его и заменить на надлежащий товар в течение 5 (Пяти) календарных дней без учета времени на транспортировку. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик.

6.3 При невозможности замены товара с недостатками на надлежащий товар в течение 5 (Пяти) календарных дней вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты товара, с оплатой неустойки в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Покупателя.

6.4. В случае просрочки отпуска товара Поставщик уплачивает пеню размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за день просрочки от стоимости не отпущенного в срок товара.

6.5. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Покупатель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по договору, предупредив об этом Поставщика письменно за 10 дней.

6.6. В случае необоснованного одностороннего отказа Поставщика от выполнения условий настоящего договора он выплачивает Покупателю штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ

6.7. В случае просрочки или неполного выполнения поставки по договору Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ

6.8. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.9. В случае нарушения поставщиком любого из условий настоящего договора Покупатель имеет право прекратить финансирование и в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

6.10. Отсутствие письменных, обоснованных претензий между Сторонами является подтверждением выполнения обязательств по договору.

6.11. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по настоящему договору, поставщик вправе потребовать от него уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.

6.12. Покупателем освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

7. ФОРС - МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение данного договора.

7.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 6 (шесть) месяцев, каждая сторона будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, и, в этом случае, ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков. При этом все суммы, уплаченные Покупателем за не поставленный по настоящему договору товар, подлежат немедленному возвращению Покупателю.

7.3. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна известить об этом другую сторону в письменном виде в течение 2-х рабочих дней с момента наступления таких обязательств.

7.4 Несвоевременное уведомление одной из сторон о наличии форс-мажорных обстоятельств (кроме случаев, когда такое уведомление оказалось невозможным по независящим от стороны причинам) или отсутствие документального подтверждения наличия такого обстоятельства, лишает права ссылаться на них в качестве причины неисполнения обязательств по настоящему договору.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее (5) пяти календарных дней с даты ее получения.

8.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия.

К настоящему Договору прилагаются:

Спецификация (Приложение № 1)

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Покупатель: Поставщик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору поставки хозяйственных товаров

№ ____________________

от «___» _________ 2024 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

* - цена указана с учетом доставки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 4 к документации

о проведении запроса котировок

в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными