Тендер - мониторинг цен в электронной форме на Мониторинг цен на поставку технических жидкостей для транспортных средств (закупка ЦР Бриф) №265752677

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Технические_характеристики

Общество с ограниченной ответственностью

«Ленинградская АЭС-Авто»

(ООО «Ленинградская АЭС-Авто»)

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

__________________С. В. Воробьев

«____»__________2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров за исключением нестандартного технологического

оборудования для объекта ООО «Ленинградская АЭС – Авто»

Предмет закупки: Технические жидкости для транспортных средств

Сосновый Бор

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов

внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Подраздел 4.9 Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам

и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ)

ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

2

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Предмет закупки

Технические жидкости для транспортных средств, далее по тексту – Товар.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Все поставляемые ТМЦ должны быть новыми (товар, который не был в

употреблении, не были восстановлены потребительские свойства).

Подраздел 1.3. ОКПД 2

20.15.31.000 Мочевина (карбамид)

20.59.43.120 Антифризы

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технические жидкости предназначены для транспортных средств

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар должен быть пригоден для использования в умеренном климате.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

Согласно Приложению № 1

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Требования не предъявляются

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Требования не предъявляются

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Требования не предъявляются

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Требования не предъявляются

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней

среды

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.8. Требования по энергопотреблению, энергосбережению и

энергоэффективности

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.9. Требования к средствам измерения, контрольно-измерительным приборам и

автоматике

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Согласно Приложению № 1

Подраздел 4.11 Требования к маркировке

Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с действующими

стандартами РФ.

Возможность идентифицировать Товар по маркировке.

3

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующими

стандартами РФ.

Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при

перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и

обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной Постановлением Госарбитража при

Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной Постановлением

Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при

поставке товаров

Каждая партия товара должна сопровождаться следующими документами:

- паспорт качества завода-изготовителя установленного образца;

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии установленного образца для

продукции, отраженной в перечне товаров, подлежащих обязательной оценке

соответствия/обязательному декларированию;

- счет на оплату;

- товарные накладные (ТОРГ – 12);

- счет-фактура либо универсальный передаточный документ (УПД).

Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю в момент передачи Товара.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка производится любым видом транспорта силами и за счет Поставщика до

склада Заказчика по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый

Бор, Копорское шоссе, д.101, склад. Время поставки Товара- в рабочие дни с понедельника по

пятницу с 8:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00 московского времени.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с условиями и рекомендациями заводов-производителей.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГАРАНТИЙ

Гарантия на Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному

документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов, гарантии

предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев.

Гарантийный период исчисляется со дня получения Товара Заказчиком.

Претензии по качеству полученного Товара, Заказчик вправе предъявить Поставщику в

течение всего гарантийного срока.

Взамен товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан предоставить товар в

течение 10 рабочих дней, но не более 15 рабочих дней с учетом работы транспортной

компании.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Требования не предъявляются.

4

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с Законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Товар, подлежащий поставке, должен быть сертифицирован. Требования о наличии

сертификатов соответствия на запчасти детали и материалы к транспортным средствам

установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021г. N

2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации,

и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия». В случае если

Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой

Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим

законодательством Российской Федерации.

Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику

в течение всего гарантийного срока

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ТОВАРА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Участник закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации по

закупке на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты,

полезные модели, промышленные образцы, наименование места, носят лишь

рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в

своей заявке на участие в закупки иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные

наименования, производители, при условии, что произведенные замены совместимы между

собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар,

указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). Участник процедуры, предлагающий

«эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание

предлагаемого изделия, наименование, присвоенное производителем (при наличии), указать

завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.

Расчет за поставленный Товар производится в течение 15 календарных (7 рабочих

для МСП) дней после получения Товара Покупателем, при наличии подписанной сторонами

накладной ТОРГ-12, счета, счета-фактуры Поставщика, оригинала договора в 2-х экз.

подписанного со стороны Поставщика. Аванс не предусмотрен.

Цена Товара включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных

пошлин, налогов и иных обязательных платежей.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, МЕСТУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставка осуществляется по заявке. Срок поставки в течение 14 (четырнадцати)

календарных дней с даты подачи заявки Покупателем (телефонограммой, факсимильной

связью, электронной почтой). Минимальная сумма заявки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей

00 копеек

5

Доставка производится до склада Заказчика по адресу: Российская Федерация,

Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д.101, склад. Время поставки

Товара- в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00 московского

времени.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся сопроводительная документация (паспорт, сертификат соответствия и т.п.)

должны быть представлены на бумажных носителях установленного образца с

информацией, представленной на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№

п/п

1.

Сокращение

Расшифровка сокращения

ГОСТ

Государственный стандарт

2.

ТУ

Технические условия

3.

РФ

Российская Федерация

4.

МСП

Малые и средние предприятия

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№

п/п

1

Наименование приложения

Спецификация

Количество

страниц

3

Специалист по управлению качеством

Е.А. Дроздов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник службы ремонта

А.В. Хромых

6

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

на поставку технических жидкостей для транспортных средств.

№ п/п

Наименование

1

Водный раствор

мочевины

AdBlue

(в кубовой

емкости 995 л.)

2

Охлаждающая

жидкость тосол

А-40 ГОСТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

(в бочке не

менее 200 л)

Артикул/

Характеристики

Водный раствор мочевины: 32.5%

мочевины и 67.5% воды для системы

SCR дизельных двигателей ЕВРО 4

/ЕВРО 5. рекомендовано к

использованию для транспортных

средств, требующих: MB А▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

VW/AudiG▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьА2, DMWGroup 83

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть39

Основа: водный раствор карбамида

Цвет: прозрачный, бесцветный

Состояние: жидкость

Плотность:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть кг/мЗ

Температура кипения: 1100С

Температура замерзания: -11,50С

Показатель pH :

Охлаждающая жидкость с температурой

защиты от замерзания — 4CFC.

Для любых климатических зон.

СТО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Физико-химические характеристики:

Плотность при 20С в пределах 1.0651.085

Температура начала кристаллизации С,

Единицы

Кол-во

измерения

ОКПД 2

4

Шт.

20.15.31.000

18

Шт.

20.59.43.120

Срок

поставки

Место

поставки

Не более 14

(четырнадца

ти)

календарны

х дней с

даты подачи

заявки

Российская

Федерация,

Ленинградск

ая область,

г. Сосновый

Бор,

Копорское

шоссе,

д.101, склад

Условия

хранения по

ГОСТ

15150

В

соответстви

ис

условиями и

рекомендац

иями

заводовпроизводите

лей.

3

4

Антифриз

(зеленый)

Уровень

свойств G-11.

(в бочке не

менее 200 л)

Антифриз

(красный)

Уровень свойств

не выше -40 Температура кипения,” С,

не ниже 108

Вспениваемость, объем пены, см2, не

более 30 Устойчивость пены, сек, не

более 3 Набухание резин. % не более 5

Водородный показатель (pH) 8.4-10.0

Щелочность, см3, не ниже 10

Cодержит гибридный пакет ингибиторов

коррозии на основе солей органических

кислот и силикатов. Не содержит в

своем составе нитритов, аминов и

фосфатов.

Физико-химические характеристики:

Плотность при 20 0С 1.121 -1,123 г/см3

Вязкость при 20 0С▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьмм2/с

Показатель преломления при 20 0С

1.432-1,434

Температура кипения >1650С

Температура вспышки >1200С

pH 7,1-7,3

Резерв щелочности 13-15мл

Зольность макс. 1,5%

Содержание воды макс. 50 %

Температура кристаллизации,50%об.

ниже -38 С

Температура кристаллизации,33%об.

ниже -18 С Вспениваемость. 33%об.

макс. 50мл/3с

Электропроводность.30-50% об.

Ок.4мС/см при 23С

Фасовка в бочках не менее 200 л

Содержит гибридный пакет ингибиторов

коррозии на основе солей органических

кислот и силикатов. Не содержит в

15

Шт.

20.59.43.120

27

Шт.

20.59.43.120

G-12

(в бочке не

менее 200 л)

своем составе нитритов, аминов и

фосфатов.

Физико-химические характеристики:

Плотность при 20С 1,065-1,085 г/см3

Температура начала кристаллизации не

выше минус 37°С

Температура кипения при давлении

101,3к11а (760 мм.рт.ст.) не ниже 108 °C

Массовая доля воды не более 50%

Запас щелочности не менее 3 см3

Вспениваемость:

•объем пены через 5 мин не более 30 см3

•время исчезновения пены не более 3

см3 Водородный показатель (pH) при

температуре 20 °C, в пределах 6,5 11.0

Коррозионное воздействие на металлы.

r/мЗ в сутки не более 0.1

Воздействие на резину при температуре

100 °C в течении 72 часов.

Изменение объема не более: 5%

Температура начала перегонки не ниже

100°С

Массовая доля жидкости, перегоняемой

до Температуры

150 °C не более 55%

Технические_характеристики

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________________

г. Сосновый Бор

«___» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская АЭС-Авто», именуемое в

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Воробьева Сергея Васильевича,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуемое

в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании

__________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по

отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее

толкование:

1) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком,

подписанное Сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей

документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

2) «Цена Договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках

Договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по

Договору;

3) «Товар» - предметы, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, характеристики которых

перечислены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), поставляемые в

рамках настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является поставка технических жидкостей для

транспортных средств для нужд ООО «Ленинградская АЭС-Авто» (далее – Товар) в

обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к

Договору) и Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору).

2.2. Наименование и номенклатура Товара, его количество определяются

Спецификацией (Приложение № 1 к Договору), соответствующие технические характеристики

указаны в Техническом задании (Приложение № 3 к Договору). Приложения являются

неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.3. Поставка Товара осуществляется по заявке на поставку партии товара Покупателем

(Приложение № 4 к Договору) (далее - Заявка).

Срок поставки Товара - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подачи

Заявки Покупателем (телефонограммой, факсимильной связью, электронной почтой).

Минимальная сумма заявки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Место поставки Товара Покупателю по адресу: Российская Федерация, Ленинградская

область, г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 101, склад.

Время поставки Товара: в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00 и с

13:00 до 16:00 московского времени.

2.4. Поставщик обязуется передать Товар в собственность Покупателя в соответствии с

условиями настоящего Договора, а Покупатель обязуется оплатить переданный Товар.

2.5. Поставщик поставляет Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _________ (__________________________) рублей __коп.,

в том числе НДС 20% - _____ (____________________________) рублей 00 коп., или НДС не

облагается.

3.2. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока

действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации. Установленная Цена Договора включает в себя

стоимость доставки Товара, разгрузку транспортного средства Поставщика, подъем на этаж по

адресу, указанному в п. 2.3. Договора, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие

обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Стороны договорились, что в соответствии со ст. ст. 328 и 460 Гражданского кодекса

Российской Федерации, исполнение Покупателем обязательств по оплате (за исключением

авансового платежа, если он предусмотрен условиями Договора), обусловлено встречным

исполнением следующих обязательств Поставщика:

- о передаче Поставщиком Товара, не бывшего в эксплуатации и свободного от прав

третьих лиц;

- о вручении Поставщиком (обеспечении Поставщиком вручения) Товара Покупателю в

надлежащем количестве и надлежащего качества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар Покупателю на условиях, предусмотренных в настоящем

Договоре.

4.1.2. Обеспечить наличие у себя и/или своих субпоставщиков, привлекаемых к

исполнению настоящего Договора, всех необходимых разрешений и лицензий, требуемых в

соответствии с законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением

обязательств по настоящему Договору.

4.2. Покупатель обязуется:

4.2.1. Осуществить оплату поставленного Товара в порядке, предусмотренном разделом

9 настоящего Договора.

4.3. Стороны обязаны ежеквартально, а также после выполнения всех обязательств по

настоящему Договору производить сверку взаимных расчетов по обязательствам, возникшим из

настоящего Договора, по форме, представленной Покупателем.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя акта сверки

взаиморасчетов (Приложение № 2 к Договору) Поставщик обязан заполнить акт сверки

взаиморасчетов, подписать его и представить Покупателю.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Поставляемый товар должен быть упакован в соответствии с действующими

стандартами РФ.

5.2. Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность товара при

перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов и

обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении.

5.3. Поставляемый товар должен быть маркирован в соответствии с действующими

стандартами РФ.

5.4. Возможность идентифицировать Товар по маркировке.

5.5. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую

сохранность Товара при его хранении и транспортировании по адресу, указанному в п. 2.3

Договора.

6. ПОСТАВКА ТОВАРА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Поставка Товара Поставщиком осуществляется партиями в количестве и

ассортименте, в соответствии с Заявками Покупателя в срок, установленный п. 2.3. Договора, с

учетом стоимости и количества поставляемого Товара, установленного в Спецификации

(Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Отгрузка Товара производится в соответствии с установленными нормами отгрузки,

силами и за счет Поставщика.

6.3. Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной по

форме ТОРГ-12 (далее -ТОРГ-12)/универсальном передаточном документе (далее - УПД).

6.4. При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую

документацию:

а) ТОРГ-12/УПД в 2 экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для

Поставщика);

б) счет-фактуру, выставленную Покупателю либо универсальный передаточный

документ (УПД);

в) счет на оплату;

г) документы о сертификации (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии

сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), если товар подлежит обязательной

сертификации в соответствии с требованиями законодательства РФ;

д) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием

заводских (серийных) номеров Товара и гарантийного периода;

е) паспорт качества завода-изготовителя установленного образца.

6.5. Поставщик представляет Покупателю документы подтверждающие ассортимент,

количество, стоимость и качество продукции на бумажных носителях. Сопроводительные

документы на поставляемый Товар предоставляются Покупателю в оригиналах.

6.6. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного

повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания обеими

Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 /УПД.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия

количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара

Покупателю на месте доставки.

7.2. Приемка Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете

Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража

при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.), условиям Технического задания

(Приложение № 3 к Договору).

7.3. В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре,

упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, Покупатель принимает такой Товар

на ответственное хранение, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней предъявляет

Поставщику мотивированный отказ в соответствии с п. 7.6 Договора. Поставщик в течение 10

(десяти), но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа

от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а

также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы,

связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное

хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего

качества и комплектности, несет Поставщик.

7.4. Восполнение недопоставки Товара или замена Товара не освобождает Поставщика

от ответственности за просрочку исполнения обязательств по своевременной поставке Товара.

7.5. В случае недопоставки Товара в течение Срока поставки Покупатель вправе

отказаться от принятия поставленной части Товара надлежащего качества.

7.6. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре,

упаковке и маркировке стандартам и условиям Договора, уполномоченный представитель

Покупателя подписывает ТОРГ-12/УПД и делает отметку о получении Товара, с указанием

Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки Товара, либо представить Поставщику

письменный мотивированный отказ.

Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить

замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если

иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги

повторно принимаются в установленном Договором порядке.

7.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с доставкой, заменой поставленного

Товара, товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного

Товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной

документации осуществляются за счет Поставщика.

7.8. В случае использования электронного документооборота, Стороны обязаны

информировать друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня о невозможности обмена

документами в электронной форме, и о возобновлении электронного документооборота на

основании уведомления. Уведомление направляется на электронные адреса, указанные в

разделе 20 Договора. На период приостановления электронного документооборота Стороны

переходят на документооборот в следующем порядке:

Поставщик, в срок, установленный Договором, представляет Покупателю на бумажном

носителе ТОРГ-12/УПД, счет, счет-фактуру/УПД, в двух экземплярах, подписанные со стороны

Поставщика, а также иные документы, указанные в п. 6.4. Договора.

Покупатель обязан подписать ТОРГ-12/УПД, либо представить Поставщику письменный

мотивированный отказ.

Если Покупатель предоставляет мотивированный отказ, Поставщик обязан устранить

замечания Покупателя, отраженные в его мотивированном отказе, в указанный в нем срок, если

иной срок не согласован Сторонами. После того, как Поставщик устранит замечания, услуги

повторно принимаются в установленном Договором порядке.

8. ГАРАНТИЯ

8.1. Поставщик настоящим гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего

Договора, является новым (товар, который не был в употреблении, не были восстановлены

потребительские свойства).

8.2. Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара,

оформленные соответствующими гарантийными талонами или иными документами,

подтверждающими гарантию на Товар в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

8.3. Гарантия на Товар должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному

документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов, гарантии

предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев.

8.4. Гарантийный срок исчисляется со дня производства Товара.

8.5. Претензии по качеству полученного Товара, Покупатель вправе предъявить

Поставщику в течение всего гарантийного срока.

8.6. Поставщик гарантирует:

надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное

качество изготовления Товара и его сборки;

полное соответствие поставляемого Товара условиям настоящего Договора;

8.7. Неисправный или ненадлежащего качества Товар будет возвращен Поставщику за

его счет в сроки, согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой

дефектных частей, оплачиваются Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного

Товара гарантийный срок на данный Товар соответственно продлевается.

8.8. Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности

Товара, если они произошли:

- в результате внесения Покупателем модификаций или изменений Товара без

письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара.

9. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

9.1. Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

9.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется на основании платежного поручения

с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата

списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

9.3. Оплата поставленного Поставщиком и принятого Покупателем Товара производится

в течение 15 календарных дней (для МСП – 7 рабочих дней) после получения Товара

Покупателем, при наличии подписанной сторонами ТОРГ-12/УПД, счета, счета-фактуры/УПД

Поставщика, оригинала договора в 2-х экз. подписанного со стороны Поставщика. Аванс не

предусмотрен.

9.4. Поставщик предварительно направляет Покупателю документы, предусмотренные

п. 6.4 Договора, на проверку и согласование. Покупатель рассматривает указанные в настоящем

пункте документы в течение 2 (двух) рабочих дней и сообщает результат рассмотрения на адрес

электронной почты: __________________ Поставщика.

9.5. Документы, указанные в п. 9.4 Договора направляются Поставщиком на адрес

электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Покупателя.

9.6. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, оплата которого полностью

или частично производится после момента его передачи Покупателю, не считается

находящимся в залоге у Поставщика до момента его оплаты.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Обеспечение договора не предоставляется.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение

условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Спецификации

(приложение №1 к настоящему Договору), Поставщик по письменному требованию Покупателя

выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % (одной десятой) от общей стоимости

недопоставленного в срок Товара за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) рабочих дней

с даты получения требования от Покупателя.

11.3. В случае поставки Товара ненадлежащего качества или некомплектного Товара

Поставщик по письменному требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти)

процентов от стоимости некачественного, некомплектного Товара в течение 10 (десяти)

рабочих дней с даты получения требования от Покупателя.

11.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке

Товара, непредставления относящихся к Товару документов, Поставщик по письменному

требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (десяти) процентов от Цены Договора,

установленной в пункте 3.1 Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения

требования от Покупателя.

11.5. Покупатель вправе потребовать от Поставщика сверх неустойки возмещения в

полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением

условий настоящего Договора.

11.6. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения

обязательств по Договору не освобождают Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

11.7. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Покупателя,

возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Покупателем сумм

НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком по обязательствам, вытекающим из

настоящего Договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты заключения и действует 365 (триста

шестьдесят пять) календарных дней, а в части взаиморасчетов до полного исполнения

Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2. Все обязательства Поставщика по поставке Товара Покупателю должны быть

осуществлены до окончания срока, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).

12.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно:

- по соглашению сторон;

- в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим

законодательством, и настоящим Договором.

12.4. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе одной из Сторон,

заинтересованная Сторона обязана уведомить другую сторону о намерении расторжения

Договора не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его расторжения.

12.5. Уведомление об отказе от Договора направляется Стороной, инициирующей отказ,

другой Стороне в письменной форме. Договор считается расторгнутым в день получения

второй Стороной уведомления, если в уведомлении не указан иной момент. С момента

расторжения, обязательства Сторон по Договору прекращаются.

Сторона, отказавшаяся от исполнения Договора вследствие нарушения его условий

другой Стороной, вправе потребовать от другой Стороны возмещения убытков в связи с

расторжением Договора.

13. ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ И

РУКОВОДИТЕЛЯХ

13.1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношении

всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных),

Поставщика, переданные Покупателю, (далее – Сведения), являются полными, точными и

достоверными.

13.2. При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента

таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с

приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или

уполномоченным должностным лицом Поставщика.

13.3. Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех

требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том

числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,

заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений

Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично,

компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе,

Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и

последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик

освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе

возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий,

исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены

таким Раскрытием.

13.4. Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о

предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными

условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса

Российской Федерации.

13.5. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или)

недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об

изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего

отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику

требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается

расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления

Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

14. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

14.1. При исполнении настоящего Договора Стороны соблюдают, и будут соблюдать в

дальнейшем все применимые законы и нормативные акты, включая любые законы о

противодействии взяточничеству и коррупции.

14.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители,

агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какой - либо из

Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках деловых

отношений в сфере предпринимательской деятельности или в рамках деловых отношений с

государственным сектором, предлагать, вручать или осуществлять, а также соглашаться на

предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в согласии с другими лицами)

какого-либо платежа, подарка или иной привилегии с целью исполнения (воздержания от

исполнения) каких-либо условий настоящего Договора, если указанные действия нарушают

применимые законы или нормативные акты о противодействии взяточничеству и коррупции.

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение или частичное

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

15.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства,

которые возникли после заключения договора в результате непредвиденных и

непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар,

наводнение,

землетрясение,

другие

стихийные

бедствия,

запрещение

властей,

террористический акт, экономические и политические санкции, введенные в отношении

Российской Федерации и (или) ее резидентов, при условии, что эти обстоятельства оказывают

воздействие на выполнение обязательств по договору и подтверждены соответствующими

уполномоченными органами, вступившими в силу нормативными актами органов власти.

15.3. Сторона, исполнению обязательств которой препятствует обстоятельство

непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать

другую Сторону о случившемся и его причинах. Возникновение, длительность и (или)

прекращение действия обстоятельства непреодолимой силы должно подтверждаться

сертификатом (свидетельством), выданным компетентным органом государственной власти или

Торгово-промышленной палатой Российской Федерации или субъекта Российской Федерации.

Сторона, не уведомившая вторую сторону о возникновении обстоятельства непреодолимой

силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такое обстоятельство в дальнейшем.

15.4. Если по прекращении действия обстоятельства непреодолимой силы, по мнению

Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по

Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих

обстоятельств и их последствий.

15.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно в

течение 3 (трех) месяцев, любая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.

16. УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в

соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой

стороны, с подтверждением о получении.

16.2. Поставщик уведомлен, что в случае нарушения им условий настоящего договора в

информационную систему «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков», ведение которой

осуществляется на официальном сайте по закупкам атомной отрасли www.rdr.rosatom.ru в

соответствии с утвержденными Госкорпорацией «Росатом» Едиными отраслевыми

методическими указаниями по оценке деловой репутации, могут быть внесены сведения и

документы о таких нарушениях.

Основанием для внесения сведений в информационную систему «Расчет рейтинга деловой

репутации поставщиков» могут являться:

1) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком неустойки за нарушение сроков

исполнения обязательств по настоящему договору или иных условий договора и (или) убытки,

причиненные таким нарушением;

2) выставленные Покупателем и принятые Поставщиком претензии (требования) к

качеству Товара по настоящему договору и (или) убытки, причиненные ненадлежащим

качеством Товара;

3) судебные решения (включая решения третейских судов) о выплате Поставщиком

неустойки за нарушение сроков исполнения договорных обязательств или иных условий

договора и (или) возмещении убытков, причиненных указанным нарушением;

4) судебные решения (включая решения третейских судов) об удовлетворении

Поставщиком претензии (требования) Покупателя к качеству Товара по настоящему договору и

(или) возмещении убытков, причиненных ненадлежащим качеством Товара;

5) подтвержденные судебными актами факты передачи Покупателю Поставщиком

Товара по настоящему договору, нарушающей права третьих лиц;

6) подтвержденные судебными актами факты фальсификации Поставщиком документов

на этапе заключения или исполнения настоящего договора.

Поставщик предупрежден, что сведения, включенные в информационную систему «Расчет

рейтинга деловой репутации поставщиков», могут быть использованы Покупателем при оценке

его деловой репутации в последующих закупочных процедурах и (или) в процессе принятия

решения о заключении договора с ним.

17. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

17.1. Заверения об обстоятельствах.

Каждая Сторона гарантирует другой Стороне, что:

сторона вправе заключать и исполнять Договор;

заключение и (или) исполнение Стороной Договора не противоречит прямо или

косвенно никаким законам, постановлениям, указам, прочим нормативным актам, актам

органам государственной власти и (или) местного самоуправления, локальным нормативным

актам Стороны, судебным решениям,

стороной получены все и любые разрешения, одобрения и согласования, необходимые

ей для заключения и (или) исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации или учредительными документами Стороны,

включая одобрение сделки с заинтересованностью, одобрение крупной сделки).

17.2. Поставщик настоящим гарантирует, что он не контролируются лицами,

включенными в перечень лиц, указанный в Постановлении Правительства Российской

Федерации от 01.11.2018 № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской

Федерации от 22.10.2018 № 592», а также что ни он сам, ни лицо, подписавшее настоящий

договор, не включены в перечни лиц в отношении которых применяются специальные

экономические меры в соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской

Федерации или в соответствии с любыми иными актами Президента или Правительства

Российской Федерации.

В случае включения Поставщика, его единоличных исполнительных органов, иных лиц

действующих от его имени или лиц, которые его контролируют в перечни лиц в отношении

которых применяются специальные экономические меры в соответствии с какими-либо актами

Президента или Правительства Российской Федерации Поставщик незамедлительно

информирует об этом Покупателя.

Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего пункта признаны ими

существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского

кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не

установлено иное, не предоставление Поставщиком указанной в настоящем пункте

информации, а равно получение Покупателем соответствующей информации о включении

Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в указанные перечни лиц

любым иным способом, является основанием для одностороннего внесудебного отказа

Покупателя от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения

Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя

дата не будет установлена в уведомлении.

Факт включения Поставщика, а также иных лиц, указанных в настоящем пункте, в

перечни лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры в

соответствии с какими-либо актами Президента или Правительства Российской Федерации, не

является обстоятельством непреодолимой силы для Поставщика.

18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

18.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации.

18.2. Обращение Стороны в суд допускается только после предварительного

направления претензии (второй) другой Стороне и получения ответа (или пропуска срока,

установленного на ответ) этой Стороны.

Заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменную претензию,

подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется адресату заказным письмом с

уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных средств

связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные

заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и

документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию (в случае

направления претензии единоличным исполнительным органом общества/предприятия

полномочия подтверждаются выпиской из ЕГРЮЛ). Указанные документы представляются в

форме копий, заверенных печатью Стороны и подписью лица, уполномоченного действовать от

имени Стороны. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия

подписавшего ее лица (а также полномочия лица, заверившего копии), считается

непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и в

письменной форме уведомить заинтересованную Сторону о результатах ее рассмотрения в

течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения претензии с приложением

обосновывающих документов, а также документов, подтверждающих полномочия лица,

подписавшего ответ на претензию. Ответ на претензию направляется адресату заказным

письмом с уведомлением о вручении посредством почтовой связи либо с использованием иных

средств связи, обеспечивающих фиксирование отправления, либо вручается под расписку.

18.3. Третейская оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между

организациями Госкорпорации «Росатом»:

Любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из настоящего Договора и

возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются путем арбитража,

администрируемого Российским арбитражным центром при автономной некоммерческой

организации «Российский институт современного арбитража» в соответствии с Правилами

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и

иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже

начат, также Отделению Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой

организации «Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной

отрасли. В ином случае Сторона несет все негативные последствия направления письменных

заявлений, сообщений и иных письменных документов по неактуальному адресу электронной

почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если заявление об отводе арбитра не было

удовлетворено Президиумом Российского арбитражного центра в соответствии с Правилами

Отделения Российского арбитражного центра при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли,

Сторона, заявляющая отвод, не вправе подавать в компетентный суд заявление об

удовлетворении отвода.

Стороны прямо соглашаются, что в случае, если Состав арбитража выносит

постановление о наличии у него компетенции в качестве вопроса предварительного характера,

Стороны не вправе подавать в компетентный суд заявление об отсутствии у Состава арбитража

компетенции.

Стороны прямо соглашаются, что арбитражное решение является окончательным для

Сторон и отмене не подлежит.

В случаях, предусмотренных статьей 25 Правил Отделения Российского арбитражного

центра при автономной некоммерческой организации «Российский институт современного

арбитража» по разрешению споров в атомной отрасли, Сторонами может быть заключено

соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной процедуры арбитража.

Оговорка, применяемая в случае, если Договор заключен между организацией

Госкорпорации «Росатом» и внешним контрагентом:

Любой спор, разногласие, претензия или требование, вытекающие из настоящего

Договора и возникающие в связи с ним, в том числе связанные с его нарушением, заключением,

изменением, прекращением или недействительностью, разрешаются по выбору истца:

1) путем арбитража, администрируемого Российским арбитражным центром при

автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража» в

соответствии с положениями Арбитражного регламента.

Стороны соглашаются, что для целей направления письменных заявлений, сообщений и

иных письменных документов будут использоваться следующие адреса электронной почты:

Поставщик: адрес электронной почты

Покупатель: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае изменения указанного выше адреса электронной почты Сторона обязуется

незамедлительно сообщить о таком изменении другой Стороне, а в случае, если арбитраж уже

начат, также Российскому арбитражному центру при автономной некоммерческой организации

«Российский институт современного арбитража». В ином случае Сторона несет все негативные

последствия направления письменных заявлений, сообщений и иных письменных документов

по неактуальному адресу электронной почты.

Стороны принимают на себя обязанность добровольно исполнять арбитражное решение.

Решение, вынесенное по итогам арбитража, является окончательным для Сторон и отмене

не подлежит.

В случаях, предусмотренных главой 7 Регламента Российского арбитражного центра при

автономной некоммерческой организации «Российский институт современного арбитража»,

Сторонами может быть заключено соглашение о рассмотрении спора в рамках ускоренной

процедуры арбитража.

либо

2) (вариант для внешнего контрагента - резидента Российской Федерации) в

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате

Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража внутренних споров.

Арбитражное решение является для Сторон окончательным;

(вариант для внешнего контрагента, который не является резидентом Российской

Федерации) в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной

палате Российской Федерации в соответствии с Правилами арбитража международных

коммерческих споров. Арбитражное решение является для Сторон окончательным.

либо

3) в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным

центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии

с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Вынесенное третейским

судом решение будет окончательным, обязательным для Сторон и не подлежит оспариванию.

либо

4) в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

19.2. В случае изменения у Стороны наименования, адреса или банковских реквизитов,

указанных в Договоре, Сторона не позднее 10 (Десяти) рабочих дней письменно уведомляет об

этом другую Сторону. С момента получения другой Стороной уведомления о смене адреса

и(или) изменении банковских реквизитов, исполнение другой Стороной своих обязательств по

Договору по прежнему адресу и/или прежним банковских реквизитов считается ненадлежащим

и влечет за собой предусмотренную Договором ответственность.

19.3. Договор может быть расторгнут Покупателем в одностороннем порядке:

- в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

- неоднократного нарушения (два и более раза) Поставщиком условий Договора;

-несоблюдения Поставщиком Нормативных документов, государственных стандартов

при изготовлении и поставке Товара;

- введения в отношении Поставщика одной из процедур банкротства, определенных

действующим законодательством РФ;

- наложения ареста на имущество Поставщика и блокирования его расчетных счетов,

препятствующего выполнению Договора;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской

Федерации и настоящим Договором.

19.4. Расторжение Договора в случаях, предусмотренных пунктом 19.3. Договора,

осуществляется путем направления Покупателем письменного уведомления Поставщику. Датой

расторжения Договора считается дата получения указанного уведомления Поставщиком, если

иная дата не указана в уведомлении.

19.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются

дополнительным соглашением за подписью и печатями обеих Сторон, которое является

неотъемлемой частью настоящего Договора.

19.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1: Спецификация;

Приложение № 2: Акт сверки взаиморасчетов;

Приложение № 3: Техническое задание;

Приложение № 4: Заявка на поставку партии товара;

Приложение № 5: Сведения о цепочке собственников.

20. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОСТАВЩИК:

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5

КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0435

Юридический адрес:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьРФ, Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, Копорское шоссе, д. 101

Почтовый адрес:

188540, РФ, Ленинградская область,

г. Сосновый Бор

ул. 50 лет Октября, д.4, а/я 524

тел. (81369) 73247, тел./факс (81369) 55271

e-mail:info@ laes-avto.ru

Банковские реквизиты:

р/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК

ПАО СБЕРБАНК

Санкт-Петербург

к/счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Генеральный директор

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

________________С.В. Воробьев

м.п.

______________/___________/

м.п.

Приложение № 1 к Договору поставки

№ _____________________________

от «__» ___________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

п/п

Наименование

Характеристики

Ед.

изм.

Кол-во

Цена

за ед.

товара

б/НДС, руб.

Цена

за ед.

товара с

НДС,

руб.

Итоговая

стоимость

б/НДС, руб.

Итоговая

стоимость с

НДС, руб.

1

ИТОГО:

Итого: __________________________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, в том числе НДС 20% - _____(сумма прописью) рублей ____

копеек, /НДС не облагается.

СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подачи Заявки Покупателем (телефонограммой,

факсимильной связью, электронной почтой). Минимальная сумма заявки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Покупатель:

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

_____________________________

_____________________________

______________ С.В. Воробьев

м.п.

______________ /______________/

м.п.

Приложение № 2 к Договору поставки

№ __________________ от «__» ___________ 20__ г.

=====================================================Форма================================================

АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ №_______

г._____

«__» _____ 20__ г.

Между _______________________________ и _______________________________,

(наименование и реквизиты Стороны 1)

(наименование и реквизиты Стороны 2)

далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт сверки взаимных расчетов о нижеследующем.

Сторонами проверено состояние взаиморасчетов по состоянию на «__» _____ 20__ г. По результатам сверки установлено:

Реквизиты договора (контракта), с указанием

№ п/п реквизитов дополнительных соглашений (при

их наличии)

1

2

Сальдо расчетов на_____

Задолженность

Задолженность

Стороны 2 перед

Стороны 1 перед

Стороной 1

Стороной 2

3

4

Информация о расхождениях, с

указанием причины расхождений

5

Итого по всем договорам

По данным _____________________________________________________ По данным__________________________________________________

От _____________________________________________________________ ___________________________________________________________

От_________________________________________________________

(наименование Стороны 1)

___________________________ _________________(_________________) _____(наименование Стороны 2)___________________________

_________________(_________________)

Действующего (ей) на основании

Действующего (ей) на основании

___________________________________

___________________________________

======================================================Форма согласована====================================

Покупатель:

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

_____________________________

_____________________________

______________ С.В. Воробьев

м.п.

______________ /______________/

м.п.

Приложение № 3 к Договору поставки № ____________________

от «__» ___________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Ленинградская АЭС-Авто»

(ООО «Ленинградская АЭС-Авто»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку групп товаров за исключением нестандартного технологического оборудования для

объекта ООО «Ленинградская АЭС – Авто»

Предмет закупки: технические жидкости для транспортных средств

Покупатель:

Поставщик:

Генеральный директор

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

________________________

________________________

______________ С.В. Воробьев

м.п.

______________ /_______/

м.п.

Сосновый Бор

2023

Приложение № 4 к Договору

№_________________________

от «___» ___________ 20__ г.

======================================Форма заявки===============================

ЗАЯВКА

на поставку партии товара

г. Сосновый Бор

«___»____________20__г.

Адрес, по которому необходимо доставить Товар: Ленинградская область, г. Сосновый Бор,

Копорское шоссе, д.101, склад.

Срок поставки партии Товара: в соответствии с п.2.3. Договора

№

п/п

Наименование

Цена за ед. с НДС,

руб.

Кол-во, шт.

Итого

сумма с

НДС, руб.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Представитель Покупателя:

_____________________________________________________/________________/

Дата подачи заявки

Должность

Подпись

Расшифровка

Представитель Поставщика:

Заявка принята

__________________________________________/________________/

Дата приема

Должность

Подпись

Расшифровка

=====================================Форма согласована============================

Покупателя:

Генеральный директор

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

________________ С.В. Воробьев

М.П.

Поставщик:

________________________

________________________

______________ /_______/

М.П.

Приложение № 5 к Договору №_______________________

от «___» ___________ 20__ г.

ФОРМА

Информация об участнике/ субподрядчике

(соисполнителе)/ изготовителе/ потенциальном

поставщике

6

7

8

_________________________________

/______________/

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

Руководитель

/ участник/

акционер/

бенефициар

5

Серия и

номер

документа,

удостоверяю

щего

личность (для

физического

лица)

Серия и

номер

документа,

удостоверяю

щего

личность

руководителя

4

Адрес

регистрации

Фамилия,

Имя,

Отчество

руководителя

3

Наименовани

е/ФИО

Код ОКВЭД

2

ОГРН

Наименовани

е краткое

№

ИНН

ОГРН

1

ИНН

№

п/п

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров

(в том числе, конечных)

9

10

11

12

13

14

Информация о

подтверждающи

Доля участия х документах

(наименование,

реквизиты и

т.д.)

Сведения

о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с указанием долей участия

________________________________________________________________________________

(наименование участника/ субподрядчика (соисполнителя)/ изготовителя/ потенциального поставщика)

15

М.П.

=================================================Форма согласована============================================

От Покупателя:

От Поставщика:

Генеральный директор

____________________________

ООО «Ленинградская АЭС-Авто»

____________________________

________________ С.В. Воробьев

м.п.

__________________ /_________/

м.п.

16