Тендер - Набор моющих и чистящих средств №264776374

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиСпецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
моющие__2_

По заявкам Заказчика, в течении 1 дня с момента получения такой заявки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Количество поставляемого товара для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставка осуществляется в течении одного дня по заявкам заказчика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______

г.Дербент «__» _________ 2023

Государственное казенное учреждение Дагестан «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в муниципальном образовании «город Дербент» (далее ГКУ РД «СРЦН в МО «город Дербент»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, с одной стороны и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44 от 05 апреля 2013 года «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса доставки в электронной форме на ЭТП bp-dag.zakazrf.ru заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику моющие, чистящие средства, именуемой в дальнейшем - товар, в ассортименте, количестве и по ценам согласно Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях настоящего контракта.

1.2. Источник финансирования – республиканский бюджет Республики Дагестан.

1.3. Срок действия настоящего Контракта - с момента подписания по 31.12.2024 года включительно.

1.4.Место поставки: г.Дербент, ул.Приморская 16а

1.5.Срок поставки: осуществляется по заявкам Заказчика, поставщик в течении 1 дня с момента получения заявки поставляет товар Заказчику.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего контракта составляет ___________(_______) рублей, с учетом НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.

2.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении контракта вправе увеличить предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренное контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товара стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2.5. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, может быть уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.6. Оплата за поставляемый Товар производится по факту поставки Товара на основании подписанных Сторонами документов о приемке не более чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня их подписания по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. Оплата за поставляемый Товар производится за счет средств республиканского бюджета за 2022 год, Заказчик оплачивает Товар по мере поступлений денежных средств из бюджета Республики Дагестан.

3. Количество, качество, порядок поставки и приемки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в период с момента подписания контракта с по 31 декабря 2024 года включительно отдельными партиями по предварительным заявкам Заказчика, переданным любыми средствами связи (телефон, факс, электронная почта) в дни, указанные в заявках, с 06 часов 00 минут до 09 часов 00 минут (по московскому времени), включая выходные и праздничные дни. Заявка должна быть подана Заказчиком не позднее чем за 24 часа до даты поставки. Заявка включает в себя адрес и сроки поставки, ассортимент и количество требуемых продуктов. Изменение количества и ассортимента требуемых продуктов возможно только по согласованию с Заказчиком.

3.2. Доставка Товара осуществляется в строгом соответствии с характеристиками, указанными в Спецификации, силами, средствами и специализированным, оборудованным в соответствии с требованиями СанПин автотранспортом Поставщика с соблюдением температурного режима. Разгрузочно-погрузочные работы Поставщик осуществляет за свой счет.

3.3. При передаче Товара Заказчиком от Поставщика, последний передает надлежащим образом оформленные: товарную (товарно-транспортную) накладную или универсальный передаточный документ (УПД) (в 3-х экз.); счет-фактуру (в 2-х экз.); счет (в 2-х экз.); оригиналы (заверенные надлежащим образом копии) сертификатов соответствия (декларации о соответствии) и иные документы, удостоверяющие соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории РФ (заверенные надлежащим образом копии указанных документов); иные документы, предусмотренные для данного типа (рода) товаров. Товарная накладная должна быть оформлена по унифицированной форме № ТОРГ-12 (утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 года № 132). Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2011 года № 1137 (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). В случае невыполнения Поставщиком условия о передаче названных документов, Заказчик вправе отказаться от приема Товара.

По истечении 1 (одного) календарного месяца, не позднее 10 числа месяца следующего за истекшим, Поставщик предоставляет Заказчику в 2 (двух) экземплярах акт приема-передачи Товара, поставленного за прошедший календарный месяц.

Прием Товара подтверждается подписанием между Поставщиком и Заказчиком вышеуказанного акта приема-передачи товара.

3.4. Передача Товара подтверждается подписанием товарной (товарно-транспортной) накладной или универсального передаточного документа (УПД) между Поставщиком и Заказчиком. До подписания документов, товар проверяется полномочным сотрудником Заказчика и полномочным представителем Поставщика на соответствие наименования, количества и ассортимента заказанной партии заявке Заказчика и условиям Контракта. Указанная проверка проводится на складе Заказчика при получении Товара до оформления документов, указанных в п. 3.3. Товарная (товарно-транспортная) накладная или УПД, акт приема-передачи Товара должны содержать реквизиты Контракта (номер и дату заключения). При передаче Товара Поставщик предоставляет Заказчику документы, указанные в п. 3.3 Контракта. Подписание Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной означает проведение проверки Товара на соответствие наименования, количества и ассортимента заказанной партии заявке Заказчика и условиям Контракта. Если недостатки поставленного Товара могут быть обнаружены только после вскрытия упаковки, то подписание Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной не освобождает Поставщика от исполнения обязательств и ответственности, связанных с недостатками поставленного Товара. Полномочия представителя Поставщика на участие в приемке товара по качеству и количеству подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии со ст. ст. 185, 186 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи ему Товара, обязан направить Поставщику подписанный им акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания вышеуказанного акта.

3.5. Заказчиком осуществляется приемка товара по количеству и качеству, которая в том числе включает в себя следующие этапы:

- проверка наименования, количества и ассортимента заказанной партии товара на соответствие условиям Контракта, заявке Заказчика;

- контроль наличия/ отсутствия внешних повреждений Товара (тары, упаковки);

- проверка наличия сопроводительных документов на Товар и соответствие поставляемого Товара данным документам.

3.6. Право собственности на Товар прекращается у Поставщика и возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами товарной накладной (товарно-транспортной накладной).

3.7. Качество поставляемого Поставщиком Товара должно соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к качеству Товара, действующим на территории РФ, условиям Контракта и целям, для которых закупается товар; подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями о соответствии) и иными документами, удостоверяющими соответствие Товара обязательным требованиям, действующим на территории РФ (заверенными надлежащим образом копиями указанных документов). Товары должны быть маркированы знаком обращения на рынке и содержать информацию, предусмотренную законодательством РФ. На каждое место должна быть нанесена четко, несмываемой краской на русском языке маркировка: наименование товара, дата производства и срок хранения, количество единиц товара, приходящихся на одно место. Маркировка должна быть нанесена на упаковку таким образом, чтобы вскрытие упаковки было невозможным без нарушения целостности маркировки. Поставщик обязан возместить недостачу товара в пересчете на всю партию в течение 1-го последующего рабочего дня после подписания акта. Доставка товара должна осуществляться автотранспортом, предназначенный для перевозки данных видов товаров с выполнением всех санитарно-гигиенических норм и правил. Водители должны быть обеспечены личными медицинскими книжками. Поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего продукты, и за работу водителя-экспедитора.

Все пищевые продукты должны быть без содержания генно-модифицированных продуктов (добавок).

3.8. Поставщик гарантирует, что:

3.8.1. Поставляемый Товар новый (не бывший в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств, свободен от прав третьих лиц.

3.8.2. Исполнение обязательств по Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

3.9 Поставщик обязуется в течение 1 (одного) дня с момента получения соответствующего требования от Заказчика заменить некачественный Товар, Товар с истекшим сроком годности, недостающий по поданной заявке Товар, на Товар, соответствующий условиям Контракта на основании письменного требования Заказчика, в котором указывается: наименование и количество продукции, по которому заявлено требование, содержание и основание требования, а также срок его удовлетворения.

3.10. Приемка Товара по наименованию, количеству, качеству, комплектности и объему производится путем его визуального осмотра по месту поставки и иными необходимыми способами. При этом Заказчик проверяет: наличие сопроводительных документов, указанных в п. 3.3 Контракта, соблюдение требований к содержанию и оформлению сопроводительных документов (включая товарную накладную (товарно-транспортную накладную); соответствие поставленного Товара сопроводительным документам, указанным в п. 3.3 Контракта; соответствие поставленного Товара заявке Заказчика на поставку партии Товара; соблюдение предусмотренных Контрактом гарантий относительно сроков годности Товара; отсутствие повреждений упаковки, нарушения маркировки, нарушения требований к таре поставленного Товара; отсутствие иных явных недостатков поставленного Товара, которые могут свидетельствовать о несоблюдении требований к объему, комплектности, качеству, безопасности поставленного Товара. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения.

3.11. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.12. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.13. Отбор образцов для исследований на предмет соответствия качества Товара требованиям Контракта, осуществляется на основании акта об отборе образцов для исследования с участием представителя Поставщика. В случае отказа представителя Поставщика от участия в отборе образцов, акт об отборе образцов для исследования составляется с участием представителей Заказчика, о чем делается соответствующая отметка в акте.

3.14. Результаты экспертного заключения распространяются на все количество поставленного Товара отдельного наименования, образцы которого отбирались для исследования. В случае получения Заказчиком экспертного заключения, подтверждающего ненадлежащее качество товара, Поставщик обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с проведением такой экспертизы.

3.15. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику относительно качества, сроков годности поставленного Товара, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения в доставленной партии Товара единиц Товара ненадлежащего качества или Товара, срок годности которого не отвечает условиям Контракта. Заказчик вправе отказаться, как от всего количества Товара отдельного наименования, в составе которого были обнаружены единицы Товара ненадлежащего качества, так и от единиц товара ненадлежащего качества. При этом Поставщик обязан в течение одного последующего рабочего дня заменить Товар ненадлежащего качества. В случае несоответствия количества и/или ассортимента доставленного Товара заявке Заказчика, Заказчик вправе принять такую партию товара (при этом ставится отметка в товарной накладной о фактически принятом товаре), либо отказаться от приемки Товара отдельного наименования, входящего в заказанную партию, количество которого недопоставлено, при этом Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение одного последующего рабочего дня.

3.15.1. В случае, если после дефростации Товаров, поступающих по условиям Контракта в замороженном виде (пункты 1-6,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Спецификации» (Приложение №1 к Контракту), объем (в процентах) выделившейся в результате размораживания жидкости превышает объем (в процентах) жидкости, указанный на упаковках данных видов Товаров, Поставщик по письменному требованию Заказчика обязан своими силами и за свой счет осуществить допоставку Товаров, потери (в виде жидкости) после дефростации по которым оказались выше указанных на этикетке или упаковке поступивших Товаров, в объеме (кг) равном разнице между количеством Товара (в кг), которое должно было быть получено в результате дефростации, потери (в виде жидкости) по которым соответствуют заявленным на этикетке и/или упаковке поступившего Товара, и количеством Товара (в кг), которое фактически получено после дефростации. Дефростация проводится в помещении пищеблока Заказчик воздушным способом. В случае несоблюдения вышеуказанного требования Поставщик несет ответственность за ненадлежащее исполнение Контракта.

3.16. В случае выявления при приемке Товара не соответствующего условиям Контракта, Товара не соответствующего документам, подтверждающим его безопасность и качество, в том числе в случаях, указанных в п. 3.15 Контракта, и отказа Заказчика подписать акт приема-передачи Товара, Стороны составляют двусторонний Акт с перечнем выявленных недостатков (дефектов) и сроков их устранения. Поставщик обязан устранить указанные недостатки без дополнительной оплаты. В случае отказа представителя Поставщика от участия в составлении акта, такой акт составляется комиссией Заказчика в составе не менее трех человек.

3.17. Товары, поставленные с нарушением условий Контракта (в т.ч. при отсутствии сопроводительных документов, указанных в п. 3.3 Контракта, при несоблюдении требований к содержанию и оформлению сопроводительных документов; при несоответствии поставленного Товара сопроводительным документам, указанным в п. 3.3 Контракта; при несоответствии поставленного Товара заявке Заказчика на поставку Товара; при несоблюдении предусмотренных Контрактом гарантий относительно сроков годности Товара; при наличии повреждений упаковки, нарушении маркировки, нарушении требований к таре поставленного Товара; при наличии иных недостатков поставленного Товара), не принимаются Заказчиком, а принятые могут быть возвращены Поставщику за его счет. Поставка Товара с нарушением условий Контракта влечет ответственность Поставщика за ненадлежащее исполнение (просрочку исполнения) обязательств по поставке Товара.

3.18. Товары, поставленные с нарушением условий Контракта, возвращаются Поставщику за его счет после поставки нового Товара. Все издержки, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.

3.19. Риск случайной утраты Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания Акта приема-передачи Товара.

3.20. Право собственности на Товар переходит к Заказчику после подписания Акта приема-передачи Товара (без претензий).

3.21. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком и Поставщиком Акта приема-передачи Товара (без претензий).

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств по Контракту, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в приеме Товара.

4.1.5. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

4.1.6. Осуществлять проверки условий хранения товара на базе Поставщика.

4.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.1.8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.9. Провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить Товар в порядке, в сроки и на условиях, установленных Контрактом.

4.2.2.Предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика, в сроки, указанные в таком запросе, относительно порядка и сроков исполнения обязательств по Контракту.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе его исполнения установлено что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1.Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Заказчика по Контракту.

4.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств

4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Надлежащим образом исполнять обязательства по Контракту.

4.4.2. Предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, относительно порядка и сроков исполнения обязательств по Контракту.

4.4.3. Устранить за свой счет все выявленные недостатки, в том числе скрытые, поставленного Товара.

4.4.4. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.4.5. Надлежащим образом исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и связанные с исполнением Контракта.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)).

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.2.4 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом.

5.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) размер штрафа составляет 1000 рублей.

5.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, а именно: за ненадлежащее оформление документов, указанных в пункте 5.2.3. Контракта, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату за поставленный товар, по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), требование об уплате которой предъявлено Поставщику.

5.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику в полном размере независимо от уплаты неустойки.

5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений по настоящему Контракту.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

5.9. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств он в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии с п. 5.3 Контракта.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта и подтверждены документами компетентных органов.

6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 3 (трех) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обстоятельств.

6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта, были урегулированы путём переговоров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты её получения.

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Республики Дагестан.

8. Срок действия контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует с момента подписания контракта до 31.12.2024 г включительно.

8.2. Окончание срока действия контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств по взаиморасчетам.

9. Заключительные положения

• Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта после их подписания.
• При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
• Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Стороны обязаны в 3-х дневный срок проинформировать друг друга об изменении адресов и банковских реквизитов.

9.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Спецификация поставляемого товара (техническое задание).

10. Почтовый и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными