Вход в личный кабинет

Тендер - ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ №264776575

Описание тендера: ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ (с результатом)
Сумма контракта: 603 995,34 Руб. Получить финансовую помощь
Начало показа: 29.01.2024
Окончание: 30.01.2024 13:54:06
Тендер №: 264776575
Тип: Электронный аукцион Тендерная аналитика
Закон 44-ФЗ
Отрасль: Химия / Бытовая химия
ОКПД2:
  • (203011120) Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
Регион: Центральный ФО / г. Москва
Регион поставки: Центральный ФО / г. Москва
Источник: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
Торговая площадка: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Зарегистрируйтесь и получите полную информацию о Заказчике, аналитику по снижению им цены и основным поставщикам.

Лот 1

Предмет контракта: ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Цена контракта: 603 995,34 RUB

Название Цена Цена за ед. Количество Ед. измерения
1 Краска моющаяся для стен и потолка "Тиккурила" TIKKURILA EURO POWER 7 , матовая, база A (9л) (J434) 35568 7113.6 5 шт
2 Краска моющаяся для стен и потолка TIKKURILA EURO POWER 7 , матовая, база A (2,7л) (K434) 4896.1 2448.05 2 шт
3 Краска фасадная белая Decoself Основа A мороз. (10л=15,8кг) ФК 212594.56 3321.79 64 шт
4 Пуфас Краска влагостойкая белая Decoself мороз (10л=15,7кг) КВ 281385 2164.5 130 шт
5 ПУФАС Краска фасадная Decoself Основа A мороз. (10л=15,8кг), цвет серый, колерованная (Tikkurila Symphony K498) 69551.68 4346.98 16 шт
Задать вопрос по тендеру: 
Документация
Проект контракта.pdf 101 КБ 29.01.24 14:09 Действующая
Проект контракта.pdf 104 КБ 29.01.24 14:09 Действующая
Техническое задание.docx 56 КБ 29.01.24 14:09 Действующая
Техническое задание.docx 109 КБ 29.01.24 14:09 Действующая

Оглавление

    Техническое_задание

    Приложение № 1

    к Контракту №67/24

    от «__» _____________ 2024 г.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    1. Предмет торгов: Поставка краски.

    2. Краткие характеристики поставляемых товаров:

    - Посмотреть таблицу с данными

    Аналоги не принимаются

    3. Общие требования к товару:

    3.1 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в потреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств).

    3.2 Стоимость упаковки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию и другие обязательные платежи включены в цену поставки.

    4. Гарантийные обязательства:

    4.1 Поставщик должен гарантировать качество поставляемых товаров. Товар должен соответствовать требованиям действующих ГОСТ, технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации.

    4.2 Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять срок гарантии изготовителя данного товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара Заказчику.

    4.3 Поставщик гарантирует, что является собственником товара, товар не обременен какими-либо обязательствами со стороны третьих лиц, не находится в залоге, под запретом или арестом, не нарушает чьих-либо прав интеллектуальной собственности. В случае нарушения настоящего положения Поставщик самостоятельно и за свой счет обязуется устранить препятствия для свободного распоряжения товаром и

    возместить Заказчику понесенные убытки в полном объеме в течение 3 (трех) дней с момента получения требования Заказчика.

    5. Порядок поставки и оплаты товаров, адрес поставки товаров:

    5.1 Поставка товара Заказчику осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта.

    5.2 Адрес поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, проспект Мира, д. 111. Разгрузка товара осуществляется в место, указанное Заказчиком.

    5.3 Приемка товара осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 17:00 часов (в пятницу и предпраздничные дни с 10 до 14.30 часов).

    5.4 Поставщик обязан согласовать по электронной почте ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть с Заказчиком точное время и дату поставки и сборки.

    5.5 На все виды (единицы) поставленного товара Поставщик одновременно с передачей товара передает Заказчику принадлежности и документы на товар (сертификаты на товар, выданные компанией-производителем товара или выданные в системе добровольной сертификации, декларации о соответствии, зарегистрированные в установленном порядке уполномоченным органом, гарантию производителя товара, эксплуатационную и иную документацию на товар на русском языке, иные документы, которые необходимы для использования товара в соответствии с его назначением, а также подписанный Поставщиком Акт приёмки-передачи товара (партии товара), оформленный по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию.

    5.6 В случае поставки товара отдельными частями, входящими в комплект, оплата товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект.

    5.7 В случае возникновения претензий Заказчика в отношении количества/качества/ассортимента/комплектации поставленного товара, Заказчик вправе приостановить исполнение обязательства по оплате товара на период с момента обнаружения нарушения условий о качестве/количестве/ассортименте/комплектации товара и до момента устранения выявленных нарушений Поставщиком. При этом Заказчик не несет ответственности за задержку оплаты за поставленный товар на указанный период.

    5.8 В случае ненадлежащего оформления или несвоевременного предоставления Поставщиком документов, необходимых для оплаты товара (п. 2.6.2 Контракта и п. 5.5 настоящего Технического задания), срок для оплаты отодвигается до момента предоставления Заказчику надлежаще оформленных документов. При этом Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставленного Поставщиком товара.

    5.9 Права на товар, а также риск его порчи, случайной гибели или повреждения переходит к Заказчику при доставке товара Заказчику и подписания документов о приемке товара.

    5.10 В случае предъявления к Заказчику претензий/исков со стороны третьих лиц либо контролирующих (надзирающих) органов, Поставщик самостоятельно за свой счет устраняет спорные ситуации, а также возмещает Заказчику возникшие в связи со спорной ситуацией расходы (в т.ч. уплаченные штрафы, возмещенные убытки) не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчиком Поставщика.

    Приложением к Техническому зданию является форма акта приемки-передачи товара (партии товара).

    Приложение № 1

    к Техническому заданию

    Форма акта приемки-передачи товара (партии товара)

    АКТ № ___

    приёмки-передачи товара (партии товара)/

    АКТ об исполнении обязательств

    - Посмотреть таблицу с данными

    _______________________________ (указать наименование заказчика), именуемый (-ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________(должность, ФИО), действующего на основании _________________, с одной стороны, и ____________, именуемый (-ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ (должность, ФИО), действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

    1. В соответствии с условиями Контракта от «___»_________20___г.
    № _____________ (далее – Контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров (оказанию сопутствующих услуг), а именно: ____________________.

    2. Контрактом предусмотрена поставка:

    - Посмотреть таблицу с данными
  • Фактически поставлено по Контракту, что подтверждено соответствующими Отчетами
    о поставке:
  • - Посмотреть таблицу с данными

    4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Контрактом): ___________________________________________________________________.

    5. Сведения о проведенной экспертизе поставленного товара:____________________.

    6. Срок поставки по Контракту _______________г.

    Фактический срок поставки ___________________ г.

    7. Вариант 1. Всего с даты начала поставки по Контракту поставлено товара на сумму _____ руб., _________НДС (__%), в том числе за отчетный период _______ руб., __________ НДС

    (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской Федерации)

    Вариант 2. Всего с даты начала поставки по Контракту поставлено товара на сумму _____ руб., без учета НДС, в том числе за отчетный период _______ руб.,
    без учета НДС (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ)

    Вариант 1 [1] .

    Поставщику начислена неустойка:

    - назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме __________________руб.

    - пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме __________________руб.

    Вариант 2.

    Неустойка Поставщику не начисляется.

    Вариант 1. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%) (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством Российской Федерации) - __________ руб.

    Вариант 2. Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за товар, принятый по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), без учета НДС. (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС (освобожден от уплаты НДС), сумма НДС не указывается, а указывается основания освобождения от уплаты НДС (дата и номер соответствующего документа, ссылка на конкретную норму Налогового кодекса РФ)- __________ руб.

    8. Дополнительные сведения:

    [2] Председатель приемочной комиссии _______________________________ / ФИО/

    Члены приемочной комиссии _______________________________ / ФИО/

    ________________________________ / ФИО/

    ________________________________ / ФИО/

    ________________________________ / ФИО/

    Заказчик: Поставщик:

    ______________ /__________/ _______________/ ____________/

    М.П. М.П.

    Форма Акта согласована:

    - Посмотреть таблицу с данными
  • В случае начисления неустойки заказчиком прикладывается ее расчет, составленный в соответствии с требованиями Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств покупателем, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 ↑

  • Заполняется в случае формирования приемочной комиссии ↑

  • Проект_контракта

    Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

    № ____________________

    Поставка краски

    г. Москва

    _______

    Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мемориальный

    музей космонавтики», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в лице директора

    Артюхиной Натальи Витальевны , действующего на основании Устава , с одной

    стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,

    в лице _________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе

    именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением

    требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5

    апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

    для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о

    Контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и города

    Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № ______________________

    , заключили настоящий Гражданско-правовой договор бюджетного

    учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

    Статья 1 Предмет Контракта

    1.1 Поставщик обязуется поставить краску (далее- товар(ы)) в порядке и объеме,

    установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся

    его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание) и Спецификации

    (Приложение № 3 к Контракту), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить

    его(их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

    1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

    употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

    была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

    свойства) , с годом выпуска не ранее 2023 года.

    1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

    1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

    адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

    наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами товарных накладных

    (ТОРГ-12) и предоставлении счетов-фактур Поставщиком, а также иных документов,

    предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

    1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

    Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

    1.6 Идентификационный код закупки: ___________

    Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

    2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

    НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

    1

    2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

    лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

    предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

    бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

    Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

    и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

    бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

    2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

    2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

    Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

    Контракта.

    2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

    и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

    предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

    Источник финансирования:ПФХД-2024, КЭСО Код▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

    2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

    путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

    счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

    Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

    Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

    обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

    (далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

    информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

    поставщиков») Документа о приемке (Приложение № 2 к настоящему Контракту )

    (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

    Заказчиком Документа о приемке.

    2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

    электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

    сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

    размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

    порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

    Поставщику по Контракту.

    2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

    обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

    Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

    2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

    исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

    указанного в статье 14 Контракта.

    2

    Статья 3 Сроки и условия поставки

    3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

    Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

    Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 5 (пяти)

    календарных дней с даты заключения Контракта.

    3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

    Заказчиком.

    3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

    задании.

    Статья 4 Порядок приемки товаров

    4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

    возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

    соответствии с Техническим заданием.

    4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

    техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

    При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

    поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

    (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

    качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

    Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

    изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

    Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

    оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

    4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

    привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

    осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

    счет.

    4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

    упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

    4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

    фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

    срок службы.

    4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

    4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

    погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

    4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

    Поставщика в течение 1 (одного) дня .

    4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

    3

    документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

    соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

    иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

    законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

    электронный структурированный Документ о приемке.

    4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

    структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

    Техническим заданием, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней

    рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и

    сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их

    количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и

    Техническом задании, направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный

    структурированный Документ о приемке, а также иные документы предусмотренные

    Техническим заданием, либо информацию о предоставлении разъяснений

    относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо информацию о

    мотивированном отказе от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг),

    или информацию о перечне выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае

    отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи

    с необходимостью устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный

    Поставщиком подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

    приемке. Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне

    выявленных недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки

    за свой счет.

    4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

    Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

    экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

    проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

    эксперты, экспертные организации.

    4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

    (и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

    поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

    недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

    автоматизированной информационной системы бюджетного учета города Москвы

    (далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

    направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

    4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

    недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

    Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

    а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

    отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

    сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

    Документ о приемке и направляет Поставщику.

    4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

    информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

    сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

    поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

    4

    выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

    (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

    отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

    установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

    и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

    замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

    соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

    соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

    также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

    Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

    4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

    структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

    Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

    регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

    учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

    Статья 5 Права и обязанности Сторон

    5.1 Заказчик вправе:

    5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

    с условиями Контракта.

    5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

    документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

    обязательств в соответствии с условиями Контракта.

    5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

    обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

    предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

    5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

    5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

    Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

    экспертные организации на основании Контрактов.

    5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

    окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

    ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

    уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

    города Москвы.

    5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

    количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

    условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

    представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

    5.2 Заказчик обязан:

    5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

    5

    течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков путем

    направления соответствующей информации посредством УАИС «Бюджетный учет» в

    личный кабинет Поставщика в АИС «Портал поставщиков».

    5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

    условиями Контракта.

    5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

    товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

    товаров.

    5.3 Поставщик вправе:

    5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

    Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

    Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

    Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

    требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

    других характеристик Товара по настоящему Контракту.

    5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

    статьей 2 Контракта.

    5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

    лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

    за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

    Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

    товаров по настоящему Контракту.

    5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

    субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

    Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

    договор на другого субпоставщика.

    5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

    по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

    5.4 Поставщик обязан:

    5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

    условиями Контракта.

    5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

    документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

    Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

    Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

    Российской Федерации передаются вместе с товаром.

    5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

    информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

    местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

    6

    соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

    уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

    считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

    5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

    законодательством и Контрактом.

    5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

    частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

    Статья 6 Гарантии

    6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

    указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

    Контракту).

    6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

    о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

    6.3 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

    изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

    одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

    изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

    котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

    гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

    предусмотрено Контрактом.

    6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

    безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

    нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

    законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

    вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

    соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

    6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

    Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

    законодательством Российской Федерации.

    6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

    достоверной информации о товаре.

    6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

    информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

    Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

    его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

    6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

    срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

    причинам, возникшим до этого момента.

    Статья 7 Ответственность сторон

    7

    7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

    установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

    в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

    утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

    ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

    исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

    предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

    заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

    постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

    признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

    25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

    7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

    установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

    Контракта .

    7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

    обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

    обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

    Контрактом, размер штрафа составляет:

    а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

    млн. рублей;

    б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

    рублей.

    7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

    Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

    Контрактом, размер штрафа составляет:

    а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

    7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

    обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

    выражения, размер штрафа составляет:

    а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

    7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

    обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

    действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

    Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

    обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

    Поставщиком.

    7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

    Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

    8

    истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

    одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

    банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

    исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

    превышать Цену Контракта.

    7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

    обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

    7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

    пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

    произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

    поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

    осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

    7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

    освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

    исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

    являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

    ответственности в соответствии с действующим законодательством.

    Статья 8 Порядок расторжения Контракта

    8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

    - по соглашению Сторон;

    - в судебном порядке;

    - одностороннее расторжение в следующих случаях:

    8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

    исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

    8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

    могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

    8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

    получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

    доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

    8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

    товаров, предусмотренных Контрактом .

    8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

    8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

    9

    условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

    8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

    соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

    настоящего Контракта , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

    позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

    сессии .

    8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

    привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

    организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

    8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

    исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

    8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

    поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

    8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

    приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

    подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

    письменного объяснения причин такого отказа.

    8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

    8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

    но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

    ассортименте.

    8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

    срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

    8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

    если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

    Поставщика).

    8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

    установленном действующим гражданским законодательством Российской

    Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

    соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

    превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

    8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

    требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

    8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

    направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

    в статье 14 Контракта.

    Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

    9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

    неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

    10

    следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

    непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

    явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

    факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

    т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

    законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

    по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

    Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

    непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

    которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

    9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

    невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

    в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

    уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

    возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

    9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

    действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

    непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

    соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

    силы и их последствия.

    Статья 10 Порядок урегулирования споров

    10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

    споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

    урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

    10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

    соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

    10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

    примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

    10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

    претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

    превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

    претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

    10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

    организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

    почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

    направлена претензия.

    10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

    указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

    10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

    надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

    выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

    заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

    11

    объективному урегулированию спора.

    10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

    взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

    Москвы.

    Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

    11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

    Контракта Сторонами по 15.03.2024 г.

    11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

    обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

    поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

    заказчиком.

    11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

    ЕАИСТ.

    11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

    Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

    подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

    соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

    момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

    Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

    регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

    Статья 12 Прочие условия

    12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

    направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

    адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

    форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

    использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

    уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

    Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

    отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

    уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

    12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

    руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

    Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

    сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

    предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

    Федерации и города Москвы.

    12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

    Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

    Приложение № 2 к Контракту - Форма Документа о приемке;

    12

    Приложение № 3 к Контракту - Спецификация.

    Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

    13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

    электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

    соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

    использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

    Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

    «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

    УАИС «Бюджетный учет».

    13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

    стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

    описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

    СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

    Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

    оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

    и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

    поставщиков»

    13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

    - назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

    электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

    уполномоченные должностные лица);

    - обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

    аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

    законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

    подписание документов при исполнении Контракта;

    - обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

    Регламентом;

    - использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

    усиленную квалифицированную электронную подпись.

    13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

    Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

    на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

    уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

    13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

    статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

    дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

    исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

    носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

    13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный

    учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при

    исполнении Контракта в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют

    13

    оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,

    предусмотренные Контрактом.

    13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

    осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

    Сторон осуществляется безвозмездно.

    Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

    ЗАКАЗЧИК:

    Государственное бюджетное учреждение

    культуры города Москвы «Мемориальный

    музей космонавтики»

    Адреса:

    - юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская

    Федерация, город Москва, проспект Мира,

    дом 111;

    - фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА,

    ПРОСПЕКТ МИРА, Дом

    (Корпус/строение) 111;

    Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Факс: +7

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    Адрес электронной почты:

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8;

    КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0742;

    л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    Наименование банка: УФК по г. Москве

    г. Москва ;

    Получатель:ГУ Банка России по

    ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

    Интернет сайт: http://www.kosmomuseum.ru/;

    Артюхина Н.В.

    (ФИО лица, уполномоченного на

    подписание Контракта)

    М.П.

    ПОСТАВЩИК:

    ____________________________

    Адреса:

    - юридический:

    _________________________________;

    - фактический:

    _________________________________;

    Телефон:

    _______________________, Факс:

    ____________________;

    Адрес электронной почты:

    _____________________________________

    __;

    ИНН: ___________________;

    КПП: ___________________;

    ОГРН: ____________________;

    л/с: ____________________________;

    р/с: ______________________________;

    к/с: ________;

    БИК: ___________________;

    Наименование банка:

    _____________________________;

    Получатель:_____________;

    Интернет сайт:

    ___________________________________;

    _____________________

    (ФИО лица, уполномоченного на

    подписание Контракта)

    М.П.

    14

    15

    Приложение № 2 к Контракту

    № ____________________

    от ______________________________

    Форма Документа о приемке

    Универсальный передаточный документ

    Идентификатор электронного документа

    Счет-фактура №

    ____

    Документ о

    Исправление №

    ____

    приемке

    Статус:1

    1 – счетфактура и

    передаточный

    документ (акт)

    2–

    передаточный

    документ (акт)

    От ______ (1)

    От______(1а)

    Продавец:

    Адрес:

    ИНН/КПП продавца:

    Грузоотправитель и его адрес:

    ____________________________

    _________________________________

    ___________________ / ___________________

    _______

    Грузополучатель и его адрес:

    _______

    Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

    Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

    постановления Правительства Российской Федерации от 02

    апреля 2021 г. № 534)

    (2)

    (2а)

    (2б)

    (3)

    (4)

    К платежно-расчетному документу

    от _______

    (5)

    Документ об отгрузке № п/п

    от _______

    (5а)

    Покупатель:

    Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мемориальный музей космонавтики»

    (6)

    Адрес:

    129515, Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 111

    (6а)

    ИНН/КПП покупателя:

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    (6б)

    Валюта: наименование, код

    Российский рубль, 643

    (7)

    Идентификатор государственного

    контракта, договора (соглашения)

    ________________

    (8)

    (при наличии):

    Регистра Количественная

    Количест

    Наимен

    ционный

    единица

    измерения

    во

    ование

    Стоимо

    Страна

    номер

    товара,

    товара, Стр

    товара

    Единица

    сть

    декларац используемая в

    подлежа ана

    (описан

    В

    Стоимость происхождения

    измерения

    товаров

    реги

    товара

    ии на

    целях

    щего

    ие

    том На Сумма товаров

    (работ,

    товары осуществления

    прослежи стра

    Код

    выполн

    Цена

    чис лог налога, (работ,

    услуг),

    или

    прослеживаемости ваемости, ции

    товаров № енных Код вида

    Количество

    (тариф) за

    ле ова предъяв услуг),

    имущес

    про

    регистра

    в

    /работ, п/п работ, товара

    (объем)

    единицу

    сум я ляемая имуществен

    условн

    твенны

    изво

    ционный

    усло количест

    услуг

    оказанн

    измерения

    ма ста покупат ных прав с

    ое

    Циф

    х прав

    дите

    номер

    вное венной

    ых

    акц вка елю

    налогом обознач

    рово Краткое

    без

    ля

    партии код

    код

    обоз единице

    услуг),

    иза

    всего

    ение

    й

    наименование товара,

    налога това

    наче измерени

    имущес

    (национ

    код

    всего

    ра

    подлежа

    ние я товара

    твенног

    альное)

    щего

    использу

    о права

    16

    емой в

    целях

    осуществ

    ления

    прослежи

    ваемости

    12а 13

    14

    прослежи

    ваемости

    А

    1 1а

    1

    2

    3

    4

    5

    Всего к оплате (9)

    Документ составлен

    на___ листах

    6

    7

    8

    9

    10

    10а

    11

    12

    Х

    Особенности:

    Поставщику начислена неустойка:

    - назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

    - пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

    Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

    (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

    Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

    Руководитель организации или

    Главный бухгалтер или иное

    иное уполномоченное лицо

    уполномоченное лицо

    подпись

    (ФИО)

    подпись

    (ФИО)

    Индивидуальный

    предприниматель

    Основание передачи

    (сдачи)/получения

    (приемки)

    подпись

    (реквизиты свидетельства о государственной регистрации

    индивидуального предпринимателя)

    (ФИО)

    Контракт № ____________________ от ______________________________

    (договор; доверенность и др.)

    Данные о транспортировке и

    (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

    грузе

    транспортные документы, содержащие эти сведения)

    Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

    (должность)

    Дата отгрузки, передачи (сдачи)

    (подпись)

    Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

    (ФИО)

    (должность)

    «__»__________________20__г

    Дата получения (приемки)

    Иные сведения об отгрузке, передаче

    (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

    17

    (подпись)

    (ФИО)

    «__»__________________20__

    г

    Иные сведения о получении, приемке

    претензии со стороны заказчика отсутствуют

    (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

    приложения и другие документы и т.п.)

    Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

    (должность)

    (подпись)

    Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

    (ФИО)

    (должность)

    (подпись)

    (ФИО)

    Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

    ___________________ / ___________________

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

    (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

    ИНН/КПП)

    м.п.

    м.п.

    Приложение к универсальному передаточному документу

    от ______________________________

    по Контракту (Договору) № ____________________

    Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

    Наименование товара (описание

    Характеристик Характер

    Наименование позиции Наименование

    Характеристики позиции

    выполненных работ, оказанных услуг),

    Наименование позиции КТРУ

    и позиции

    истики

    п/п

    СПГЗ

    СТЕ

    КТРУ

    имущественного права

    СПГЗ

    СТЕ

    1

    18

    19

    Краска моющаяся для

    Водостойкость: Да

    ООО "Тиккурила"

    стен и потолка

    Возможность колеровки: Да

    TIKKURILA EURO

    Время высыхания: 2.0 Час

    POWER 7 , матовая,

    Область применения: Для

    база A (2,7л) (K434)

    стен и потолка

    Объем: 2.7 литр

    Окрашиваемая поверхность:

    Бетон, кирпич, гипсокартон,

    Производитель

    2

    Характеристики (каждой

    строкой)

    Краска моющаяся для Возможность колеровки: Да ООО "Тиккурила"

    стен и потолка

    Время высыхания: 2.0 Час

    "Тиккурила"

    Морозостойкость: Нет

    TIKKURILA EURO

    Область применения: Для

    POWER 7 , матовая,

    стен и потолка

    база A (9л) (J434)

    Объем тары: 9 литр

    Окрашиваемая поверхность:

    Бетон, кирпич, гипсокартон,

    дерево

    Тип: база А

    Тип краски: Латексная

    Тип тары (потребительская

    упаковка): Ведро

    Цвет: J434

    Наименование товара

    1

    № п/п

    Спецификация

    TIKKURILA EURO

    POWER 7 краска

    моющаяся для стен

    и потолка, матовая,

    база A (2,7л) (K434)

    TIKKURILA EURO

    POWER 7 краска

    моющаяся для стен

    и потолка, матовая,

    база A (9л) (J434)

    Модель

    2.0

    5.0

    Количество

    Штука

    Штука

    Единица

    измерения

    от ______________________________

    ____________________

    Приложение № 3 к Контракту

    дерево

    Тип: матовая, база А

    Тип краски: Латексная

    Цвет: Серо-голубой

    Заказчик:

    Поставщик:

    ____________ / __________

    _______________ / ____________

    М.П.

    М.П.

    20

    Проект_контракта

    Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения

    № ____________________

    Поставка товаров (краска) для нужд ГБОУ Школа №283

    г. Москва

    _______

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

    ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 283», именуемый(ое) в дальнейшем «Заказчик», в

    лице директора Вороновой Ирины Сергеевны, действующего на основании Устава, с

    одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем

    «Поставщик», в лице _________, действующего на основании _________, с другой

    стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с

    соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации,

    Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

    закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

    нужд» (далее – Закон о Контрактной системе) и иного законодательства Российской

    Федерации и города Москвы, на основании результатов Котировочной сессии №

    ______________________, заключили настоящий Гражданско-правовой договор

    бюджетного учреждения (далее - Контракт ) о нижеследующем:

    Статья 1 Предмет Контракта

    1.1 Поставщик обязуется поставить товары (краска) для нужд ГБОУ Школа

    №283 (далее- товар(ы)) в порядке и объеме, установленном в Техническом задании

    (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее –

    Техническое задание) и Спецификации (Приложение № 4 к Контракту), Заказчик

    обязуется принять товар(ы) и оплатить его(их) в порядке и на условиях,

    предусмотренных настоящим Контрактом.

    1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в

    употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не

    была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские

    свойства) , с годом выпуска не ранее 2023 года.

    1.3 Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

    1.4 Моментом поставки товараявляется доставка Поставщиком товара Заказчику по

    адресу, указанному в Техническом задании, оказание сопутствующих услуг (при

    наличии сопутствующих услуг), и подписание Сторонами иных документов,

    предусмотренных Контрактом и Техническим заданием.

    1.5 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями

    Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

    1.6 Идентификационный код закупки: ___________

    Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов

    2.1 Цена Контракта составляет ___________________, в том числе НДС ___%___(___)

    НДС не облагается (далее - Цена Контракта).

    1

    2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому

    лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального

    предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в

    бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой

    Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах

    и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в

    бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

    2.3 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

    2.4 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы

    Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего

    Контракта.

    2.5 Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта

    и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев,

    предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о Контрактной системе.

    2.6 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    2.6.1 Авансовый платеж не предусмотрен.

    2.6.2 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке

    путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров со своего лицевого

    счета, открытого в Департаменте финансов города Москвы, на расчетный счет

    Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи

    Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного

    обеими Сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями

    (далее – УКЭП) сформированного с использованием Автоматизированной

    информационной системы «Портал поставщиков» (далее – АИС «Портал

    поставщиков») Документа о приемке (Приложение № 2 к настоящему Контракту )

    (далее - Документ о приемке), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания

    Заказчиком Документа о приемке.

    2.6.3 Оплата по Контракту осуществляется на основании подписанного УКЭП

    электронного структурированного Документа о приемке, в котором указывается:

    сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного Контракта;

    размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и

    порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате

    Поставщику по Контракту.

    2.6.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

    обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по

    Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

    2.6.5 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются

    исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика,

    указанного в статье 14 Контракта.

    2

    Статья 3 Сроки и условия поставки

    3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим

    Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего

    Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): в течение 10 (десяти) рабочих

    дней с даты заключения Контракта.

    3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с

    Заказчиком.

    3.3 Поставка товара осуществляется Заказчику по адресу, указанному в Техническом

    задании.

    Статья 4 Порядок приемки товаров

    4.1 Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки,

    возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в

    соответствии с Техническим заданием.

    4.2 Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству,

    техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

    При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается

    поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики

    (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с

    качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками

    Товара, указанными в Техническом задании. В указанном случае соответствующие

    изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены

    Заказчиком в реестр Контрактов ЕАИСТ. Изменение настоящего Контракта

    оформляется в порядке, установленном в статье 11 настоящего Контракта.

    4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с

    привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочноразгрузочных работ; включая работы с применением грузоподъемных средств;

    осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой

    счет.

    4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а

    упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

    4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование

    фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный

    срок службы.

    4.6 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

    4.7 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и

    погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

    4.8 Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет

    Поставщика в течение 1 (одного) дня .

    4.9 В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных

    3

    документов в соответствии с Техническим заданием, сертификаты (декларации о

    соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и

    иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с

    законодательством Российской Федерации и направляет подписанный УКЭП

    электронный структурированный Документ о приемке.

    4.10 После получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного

    структурированного Документа о приемке и комплекта документов, предусмотренных

    Техническим заданием, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает

    результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг)

    по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным

    требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, направляет

    Поставщику подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о

    приемке, а также иные документы предусмотренные Техническим заданием, либо

    информацию о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и

    сопутствующих услуг), либо информацию о мотивированном отказе от принятия

    поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информацию о перечне

    выявленных недостатков и сроках их устранения. В случае отказа Заказчика от

    принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью

    устранения недостатков Заказчик отклоняет направленный Поставщиком

    подписанный УКЭП электронный структурированный Документ о приемке.

    Поставщик обязуется в срок, установленный в информации о перечне выявленных

    недостатков, направленной Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

    4.11 Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных

    Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести

    экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может

    проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться

    эксперты, экспертные организации.

    4.12 Информация о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров

    (и сопутствующих услуг), информация о мотивированном отказе от принятия

    поставленных товаров (и сопутствующих услуг), информация о перечне выявленных

    недостатков и сроках их устранения формируется Заказчиком в Универсальной

    автоматизированной информационной системы бюджетного учета города Москвы

    (далее – УАИС «Бюджетный учет») в электронной форме, подписывается УКЭП и

    направляется Поставщику в АИС «Портал поставщиков».

    4.13 В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении

    недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении

    Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки,

    а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в

    отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и

    сопутствующие услуги) и подписывает УКЭП электронный структурированный

    Документ о приемке и направляет Поставщику.

    4.14 В случае получения посредством АИС «Портал поставщиков» от Заказчика

    информации о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и

    сопутствующих услуг), или информации о мотивированном отказе от принятия

    поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или информации о перечне

    выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10

    4

    (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в

    отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок,

    установленный в указанной информации о перечне выявленных дефектов, недостатков

    и сроком их устранения, устранить полученные от Заказчика

    замечания/недостатки/дефекты и передать направить Заказчику приведенный в

    соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект документации в

    соответствии с Техническим заданием, информацию об устранении недостатков, а

    также повторно направить подписанный УКЭП электронный структурированный

    Документ о приемке для принятия Заказчиком поставленных товаров.

    4.15 Подписанный Заказчиком и Поставщиком УКЭП электронный

    структурированный Документ о приемке является основанием для оплаты

    Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг), а также основанием для

    регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, с

    учетом положений пункта 2.6.4 Контракта.

    Статья 5 Права и обязанности Сторон

    5.1 Заказчик вправе:

    5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии

    с условиями Контракта.

    5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных

    документов, указанных в статье 4 Контракта, подтверждающих исполнение

    обязательств в соответствии с условиями Контракта.

    5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения

    обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик

    предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

    5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

    5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных

    Контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты,

    экспертные организации на основании Контрактов.

    5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров (также выявленные после

    окончания срока исполнения Контракта), в том числе в части количества,

    ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных

    уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета

    города Москвы.

    5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия

    количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров

    условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для

    представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

    5.2 Заказчик обязан:

    5.2.1 Сообщать Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в

    течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков .

    5

    5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с

    условиями Контракта.

    5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки

    товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки

    товаров.

    5.3 Поставщик вправе:

    5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей 4 настоящего Контракта

    Заказчиком подписанного УКЭП Поставщика электронный структурированный

    Документ о приемке по настоящему Контракту, при условии предоставления

    Поставщиком документов, указанных в статье 4 Контракта и соответствия Товара

    требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и

    других характеристик Товара по настоящему Контракту.

    5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со

    статьей 2 Контракта.

    5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других

    лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком

    за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками.

    Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества

    товаров по настоящему Контракту.

    5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения

    субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с

    Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен

    договор на другого субпоставщика.

    5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений

    по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

    5.4 Поставщик обязан:

    5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с

    условиями Контракта.

    5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или

    документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской

    Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством

    Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством

    Российской Федерации передаются вместе с товаром.

    5.4.3 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,

    информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    5.4.4 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического

    местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня

    соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок

    уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет

    считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

    6

    5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим

    законодательством и Контрактом.

    5.4.6 Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, предусмотренным

    частью 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.

    Статья 6 Гарантии

    6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями,

    указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему

    Контракту).

    6.2 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования

    о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

    6.3 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее

    изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь

    одновременно с гарантийным сроком на основное изделие. На товар (комплектующее

    изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в

    котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается

    гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не

    предусмотрено Контрактом.

    6.4 Поставщик гарантирует, что товар соответствует требованиям качества,

    безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным

    нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, установленным

    законодательством Российской Федерации и Контрактом.

    6.5 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц,

    вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в

    соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

    6.6 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению

    Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим

    законодательством Российской Федерации.

    6.7 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и

    достоверной информации о товаре.

    6.8 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной

    информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с

    Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после

    его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

    6.9 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный

    срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по

    причинам, возникшим до этого момента.

    Статья 7 Ответственность сторон

    7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств,

    установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность

    в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об

    7

    утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае

    ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего

    исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,

    предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств

    заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в

    постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и

    признании утратившим силу постановления правительства Российской Федерации от

    25 ноября 2013 г. № 1063» и иным законодательством Российской Федерации.

    7.2 Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке,

    установленном настоящей статьей, в том числе рассчитывается как процент Цены

    Контракта,

    7.3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

    обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения

    обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных

    Контрактом, размер штрафа составляет:

    а) 10 процентов от Цены Контракта , в случае, если цена Контракта не превышает 3

    млн. рублей;

    б) 5 процентов Цены Контракта , в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн.

    рублей.

    7.4 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных

    Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

    Контрактом, размер штрафа составляет:

    а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

    7.5 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком

    обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного

    выражения, размер штрафа составляет:

    а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

    б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей.

    7.6 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком

    обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой

    действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

    Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему

    обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных

    Поставщиком.

    7.7 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства

    Заказчиком, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

    истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере

    одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального

    банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

    8

    7.8 Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее

    исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может

    превышать Цену Контракта.

    7.9 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком

    обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

    7.10 Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,

    пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства

    произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

    7.11 В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов

    поставки товара не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик

    осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

    7.12 Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не

    освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

    7.13 В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего

    исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы,

    являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы

    ответственности в соответствии с действующим законодательством.

    Статья 8 Порядок расторжения Контракта

    8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

    - по соглашению Сторон;

    - в судебном порядке;

    - одностороннее расторжение в следующих случаях:

    8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

    исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

    8.1.1.1 Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не

    могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

    8.1.1.2 Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик,

    получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о

    доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

    8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки

    товаров, предусмотренных Контрактом .

    8.1.1.4 Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.

    8.1.1.5 В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с

    условиями Контракта, не выполнил этой обязанности.

    8.1.1.6 Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не

    соответствует установленным Техническом задании, указанной в преамбуле

    9

    настоящего Контракта , требованиям к участникам данной Котировочной сессии, что

    позволило ему стать победителем по результатам проведения данной Котировочной

    сессии .

    8.1.1.7 В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с

    привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключении эксперта, экспертной

    организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

    8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от

    исполнения Контракта по инициативе Поставщика:

    8.1.2.1 Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты

    поставленного товара, допущенные по вине Заказчика.

    8.1.2.2 Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от

    приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от

    подписания Документ о приемке в срок, предусмотренный Контрактом, без

    письменного объяснения причин такого отказа.

    8.1.2.3 Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

    8.1.2.4 Ассортимент товаров или порядок его определения в Контракте не установлен,

    но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в

    ассортименте.

    8.1.2.5 Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный

    срок (если Контрактом предусмотрена поставка товара нескольким получателям).

    8.1.2.6 Невыборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае

    если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения

    Поставщика).

    8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке,

    установленном действующим гражданским законодательством Российской

    Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по

    соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не

    превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

    8.3 Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением

    требований частей 8-11, 13-19,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о Контрактной системе.

    8.4 Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть

    направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному

    в статье 14 Контракта.

    Статья 9 Обстоятельства непреодолимой силы

    9.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

    неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось

    следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и

    непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных

    явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних

    факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и

    10

    т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном

    законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств

    по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего

    Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства

    непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также

    которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

    9.2 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось

    невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана

    в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств

    уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и

    возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

    9.3 Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке,

    действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств

    непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается

    соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой

    силы и их последствия.

    Статья 10 Порядок урегулирования споров

    10.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также

    споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для

    урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

    10.2 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных

    соглашений, подписанных усиленными электронными подписями Сторон.

    10.3 До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны

    примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

    10.3.1 Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной

    претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не

    превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление

    претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

    10.3.2 В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

    организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,

    почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой

    направлена претензия.

    10.3.3 Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии

    указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

    10.3.4 В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены

    надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо

    выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению

    заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению,

    объективному урегулированию спора.

    10.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения

    взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города

    11

    Москвы.

    Статья 11 Срок исполнения, порядок изменения Контракта

    11.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами. Срок исполнения

    Контракта Сторонами 15.03.2024 г. включительно.

    11.2 Приемка товаров по истечении предусмотренного Контрактом срока исполнения

    обязательств поставщика по осуществлению поставки товаров допускается в случае

    поставки товаров в рамках проведения претензионной работы, инициированной

    заказчиком.

    11.3 Контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов

    ЕАИСТ.

    11.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению

    Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в электронном виде путем

    подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные

    соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с

    момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к

    Контракту, допустимые действующим законодательством в сфере закупок подлежат

    регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.

    Статья 12 Прочие условия

    12.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта,

    направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому

    адресу Стороны, указанному в статье 14 Контракта, или нарочно, или в электронной

    форме с использованием автоматизированных электронных систем, а также с

    использованием факсимильной связи, электронной почты. В случае направления

    уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными

    Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае

    отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты

    уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

    12.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны

    руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    12.3 Выполнение в полном объеме обязательств Заказчиком и

    Поставщиком, предусмотренных Контрактом, является основанием для регистрации

    сведений об исполнении Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, в порядке,

    предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Российской

    Федерации и города Москвы.

    12.4 Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

    Приложение № 1 к Контракту - Техническое задание;

    Приложение № 2 к Контракту - Форма Документа о приемке;

    Приложение № 3 к Контракту - Спецификация.

    Статья 13 Особые условия электронного взаимодействия Сторон

    12

    13.1 Стороны при исполнении Контракта осуществляют обмен подписанным УКЭП

    электронным структурированным Документом о приемке, а также информацией в

    соответствии с пунктом 4.10 статьи «Порядок приемки товара», посредством

    использования Поставщиком АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

    Регламентом ведения Портала поставщиков, размещенном на официальном сайте АИС

    «Портал поставщиков» https://zakupki.mos.ru/ (далее - Регламент), и Заказчиком

    УАИС «Бюджетный учет».

    13.1.1 При осуществлении поставки товара Поставщик проверяет наличие

    стандартной товарной единицы, обозначающей единичный товар и содержащей

    описание товара, его характеристики, изображение закупаемой продукции (далее –

    СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», используемой для оформления поставщиком

    Документа о приемке. В случае отсутствия соответствующей СТЕ, до первого

    оформления отчетных документов по Контракту поставщик создает СТЕ с описанием

    и характеристиками поставляемого товара посредством функционала АИС «Портал

    поставщиков»

    13.2 Поставщик для работы в АИС «Портал поставщиков»:

    - назначает должностных лиц, ответственных за организацию и осуществление

    электронного документооборота в соответствии настоящей статьей (далее –

    уполномоченные должностные лица);

    - обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи в

    аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями

    законодательства Российской Федерации, для должностных лиц, уполномоченных на

    подписание документов при исполнении Контракта;

    - обеспечивает регистрацию в АИС «Портал поставщиков» в соответствии с

    Регламентом;

    - использует для подписания в АИС «Портал поставщиков» электронных документов

    усиленную квалифицированную электронную подпись.

    13.3 Стороны признают, что используемые в соответствии с настоящей статьей

    Контракта электронные документы имеют равную юридическую силу с документами

    на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями

    уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

    13.4 Электронные документы и информация в соответствии с пунктом 13.1 настоящей

    статьи, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют

    дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации, за

    исключением случаев, когда необходимость наличия документа на бумажном

    носителе предусмотрена законодательством Российской Федерации.

    13.5 В случае сбоя в работе АИС «Портал поставщиков или УАИС «Бюджетный

    учет», не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при

    исполнении Контракта в течение более чем 240 минут, Стороны осуществляют

    оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки,

    предусмотренные Контрактом.

    13.6 Получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков», в том числе в целях

    13

    осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для

    Сторон осуществляется безвозмездно.

    Статья 14 Адреса, реквизиты и подписи Сторон

    ЗАКАЗЧИК:

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

    ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

    ПОСТАВЩИК:

    УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

    ____________________________

    «ШКОЛА № 283»

    Адреса:

    Адреса:

    - юридический:

    - юридический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ГОРОД МОСКВА,

    _________________________________;

    УЛИЦА ШИРОКАЯ, 21А;

    - фактический:

    - фактический:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, МОСКВА, УЛИЦА

    _________________________________;

    ШИРОКАЯ, Дом (Корпус/строение) 21А;

    Телефон:

    Телефон: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. 203,

    _______________________, Факс:

    Факс:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0;

    ____________________;

    Адрес электронной почты:

    Адрес электронной почты:

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    _____________________________________

    ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1;

    __;

    КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    ИНН: ___________________;

    ОГРН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6300;

    КПП: ___________________;

    л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    ОГРН: ____________________;

    р/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    л/с: ____________________________;

    к/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    р/с: ______________________________;

    БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть;

    к/с: ________;

    Наименование банка: ГУ Банка России по

    БИК: ___________________;

    ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва

    Наименование банка:

    л/с:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    _____________________________;

    ;

    Получатель:_____________;

    Получатель:Департамент Финансов города

    Интернет сайт:

    Москвы (ГБОУ Школа № 283, л/с

    ___________________________________;

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть914; л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

    Интернет сайт: http://sch283sv_____________________

    new.mskobr.ru/;

    (ФИО лица, уполномоченного на

    подписание Контракта)

    Директор _________/Воронова И.С./

    М.П.

    (ФИО лица, уполномоченного на

    подписание Контракта)

    М.П.

    14

    Покупатель:

    К платежно-расчетному документу

    Документ об отгрузке № п/п

    Грузополучатель и его адрес:

    (5)

    (4)

    Приложение № 1 к постановлению Правительства Российской

    Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 (в редакции

    постановления Правительства Российской Федерации от 02

    апреля 2021 г. № 534)

    (2)

    (2а)

    (2б)

    (3)

    15

    Стоимо

    сть

    В

    товаров

    том На

    (работ,

    чис лог

    услуг),

    ле ова

    имущес

    сум я

    твенны

    ма ста

    х прав

    акц вка

    без

    иза

    налога всего

    Регистра

    ционный

    Страна

    номер

    Стоимость происхождения

    декларац

    Сумма товаров

    товара

    ии на

    налога, (работ,

    товары

    предъяв услуг),

    или

    ляемая имуществен

    регистра

    покупат ных прав с

    ционный

    Циф

    елю

    налогом номер

    рово Краткое

    всего

    й

    наименование партии

    товара,

    код

    подлежа

    код

    Количест

    во

    Стр

    товара, ана

    подлежа реги

    щего

    стра

    прослежи ции

    ваемости, про

    в

    изво

    усло количест

    дите

    вное венной

    ля

    обоз единице

    това

    наче измерени

    ра

    ние я товара

    Количественная

    единица измерения

    товара,

    используемая в

    целях

    осуществления

    прослеживаемости

    (8)

    от _______

    (5а)

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА №

    (6)

    283»

    127224, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ШИРОКАЯ, 21А

    (6а)

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    (6б)

    Российский рубль, 643

    (7)

    от _______

    _______

    ____________________________

    _________________________________

    ___________________ / ___________________

    _______

    От______(1а)

    От ______ (1)

    Универсальный передаточный документ

    Адрес:

    ИНН/КПП покупателя:

    Валюта: наименование, код

    Идентификатор государственного

    контракта, договора (соглашения)

    ________________

    (при наличии):

    Наимен

    ование

    товара

    Единица

    (описан

    измерения

    ие

    Код

    Цена

    выполн

    товаров № енных Код вида

    Количество

    (тариф) за

    /работ, п/п работ, товара

    (объем)

    единицу

    условн

    услуг

    измерения

    оказанн

    ое

    ых

    обознач

    код

    услуг),

    ение

    имущес

    (национ

    твенног

    альное)

    Статус:1

    1 – счетфактура и

    передаточный

    документ (акт)

    2–

    передаточный

    документ (акт)

    Продавец:

    Адрес:

    ИНН/КПП продавца:

    Грузоотправитель и его адрес:

    Идентификатор электронного документа

    Счет-фактура №

    ____

    Документ о

    Исправление №

    ____

    приемке

    Форма Документа о приемке

    Приложение № 2 к Контракту

    № ____________________

    от ______________________________

    щего

    прослежи

    ваемости

    о права

    А

    1 1а

    1

    использу

    емой в

    целях

    осуществ

    ления

    прослежи

    ваемости

    12а 13

    14

    2

    3

    4

    5

    Всего к оплате (9)

    Документ составлен

    на___ листах

    6

    7

    8

    9

    10

    10а

    11

    12

    Х

    Особенности:

    Поставщику начислена неустойка:

    - назначен штраф в соответствии с п.__ Контракта в сумме ___________руб.____коп.

    - пени в соответствии с п.__ Контракта в сумме _____________руб.___коп.

    Сумма, подлежащая уплате Поставщику, за услуги, принятые по настоящему акту (с учетом удержания штрафа и (или) пени), в том числе НДС (__%)

    (указывается применимая в конкретном случае ставка НДС в соответствии с действующим на момент заключения Контракта законодательством

    Российской Федерации) - __________ руб.___коп.

    Руководитель организации или

    Главный бухгалтер или иное

    иное уполномоченное лицо

    уполномоченное лицо

    подпись

    (ФИО)

    подпись

    (ФИО)

    Индивидуальный

    предприниматель

    Основание передачи

    (сдачи)/получения

    (приемки)

    подпись

    (реквизиты свидетельства о государственной регистрации

    индивидуального предпринимателя)

    (ФИО)

    Контракт № ____________________ от ______________________________

    (договор; доверенность и др.)

    Данные о транспортировке и

    (транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на

    грузе

    транспортные документы, содержащие эти сведения)

    Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

    (должность)

    Дата отгрузки, передачи (сдачи)

    (подпись)

    Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял

    (ФИО)

    (должность)

    «__»__________________20__г

    (подпись)

    Дата получения (приемки)

    Иные сведения об отгрузке, передаче

    Иные сведения о получении, приемке

    претензии со стороны заказчика отсутствуют

    16

    (ФИО)

    «__»__________________20__

    г

    (ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

    (информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые

    приложения и другие документы и т.п.)

    Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

    Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

    (должность)

    (подпись)

    (ФИО)

    (должность)

    (подпись)

    (ФИО)

    Наименование экономического субъекта - составителя документа (в т.ч. комиссионера/агента) Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

    ___________________ / ___________________

    ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

    (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан

    (может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН/КПП)

    ИНН/КПП)

    м.п.

    м.п.

    Приложение к универсальному передаточному документу

    от ______________________________

    по Контракту (Договору) № ____________________

    Дополнительные сведения о товарах, работах, услугах

    Наименование товара (описание

    Характеристик Характер

    Наименование позиции Наименование

    Характеристики позиции

    выполненных работ, оказанных услуг),

    Наименование позиции КТРУ

    и позиции

    истики

    п/п

    СПГЗ

    СТЕ

    КТРУ

    имущественного права

    СПГЗ

    СТЕ

    1

    17

    Наименование товара

    Краска фасадная белая

    Decoself Основа A

    мороз. (10л=15,8кг) ФК

    Пуфас Краска

    влагостойкая белая

    Decoself мороз

    (10л=15,7кг) КВ

    № п/п

    1

    2

    Пуфас Decoself

    Производитель

    18

    Вес брутто: 16.06 Килограмм ПУФАС

    Влагостойкость: Да

    Компонентность: Акрилат

    Минимальный расход: 210

    Грамм на квадратный метр

    Объем: 10.0 Литр;

    кубический дециметр

    Срок годности: 12 Месяц

    Тип поверхности:

    Бетон/кирпич Гипсокартон

    Дерево

    Устойчивость к мытью: Нет

    Цвет: Белый

    Вид тары: ведро

    Возможность колеровки: Да

    Масса упаковки: 15.8

    Килограмм

    Объем: 10.0 литр

    Основа: А

    Степень блеска: Матовый

    Тип покрытия: Гладкое

    Цвет: Белый

    Характеристики (каждой

    строкой)

    Спецификация

    Decoself КВ

    Decoself

    Основа D

    Модель

    130.0

    64.0

    Количество

    Штука

    Штука

    Единица

    измерения

    от ______________________________

    ____________________

    Приложение № 3 к Контракту

    3

    ПУФАС Краска

    фасадная Decoself

    Основа A мороз.

    (10л=15,8кг), цвет

    серый, колерованная

    (Tikkurila Symphony

    K498)

    Степень блеска: матовая

    ПУФАС

    Возможность колеровки: Да

    Время высыхание после

    первого слоя: 1 Час

    Время высыхания: 24 часа

    Масса нетто: 15.8 Килограмм

    Морозостойкость: Да

    Назначение: Применяется для

    всех обычных фасадов и

    поверхностей помещений

    Объем: 10.0 Литр;

    кубический дециметр

    Температура нанесения: не

    ниже +5 Градус Цельсия

    Тип: Фасадная

    Цвет (в соответствии с

    палитрой цветов

    производителя): серый

    Заказчик:

    ____________ / Воронова И.С./

    М.П.

    Поставщик:

    _______________ / ____________

    М.П.

    19

    Decoself

    16.0

    Штука

    Техническое_задание

    Приложение № 1

    к Контракту №

    от «___» ________ 2024 г.

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

    1. Объект закупки: Поставка товаров (краска) для нужд ГБОУ Школа №283 (далее – Товар).

    2. Краткие характеристики поставляемых товаров:

    Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1 к Техническому заданию.

    Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) иметь сертификаты, соответствовать стандартам и техническим условиям заводов-изготовителей, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических характеристик.

    Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемой продукции.

    При приемке проверяются объемы и номенклатура продукции.

    3. Количество поставляемого товара для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента.

    В соответствии с Разнарядкой (Приложение № 2 к Техническому заданию).

    4. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: -.

    5. Общие требования к товарам, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты осуществления закупок:

    Предлагаемый к поставке товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами качества.

    Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

    Корпус и элементы товара не должны иметь дефектов, потертостей, царапин, сколов, дефектов окраски и следов вскрытия.

    В случае обнаружения некачественного товара (выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению), последний должен быть заменен Поставщиком на товар, соответствующий требованиям, изложенным в Техническом задании.

    Поставщик обязуется заменить некачественный товар, признанный таковым в установленном порядке и осуществить поставку недостающего товара, не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления, полученного от Заказчика.

    Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки.

    Требования к упаковке товара

    Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

    Упаковка (тара) товара должна иметь все признаки оригинальности, установленные производителями, отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

    Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной Контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.

    Другие требования:

    Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

    Порядок и место доставки должны быть согласованы с Заказчиком.

    До момента подписания Документа о приемке все риски по утрате, порче товара несет Поставщик.

    На поставляемый товар должны быть предоставлены гарантия производителя либо гарантия Поставщика. Гарантийный срок, установленный производителем либо Поставщиком на поставляемый товар, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Документа о приемке.

    Условия поставки товара:

    Отгрузка товара со склада Поставщика должна осуществляться силами и за счет Поставщика в указанные Заказчиком адреса и сроки.

    Поставка товара и сопутствующие работы (услуги) должна осуществляться Поставщиком в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по московскому времени.

    Поставщик своими силами и за свой счет должен осуществить доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в т. ч. подъем на этаж), расстановку, уборку и вывоз упаковочного материала.

    В цену поставляемого товара должны быть включены налоги, пошлины, сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также расходы по комплектации, упаковке, накладные и транспортные расходы.

    Сдача и приемки товара определяется порядком, установленным контрактом на поставку.

    Особые условия:

    В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в спецификации, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    Место поставки товара:

    Место поставки товара: согласно Разнарядке (Приложение №2 к Техническому заданию).

    Поставляемый товар должен быть доставлен до места нахождения Заказчика, разгружен в указанные Заказчиком помещения. Время поставки товара должно быть согласовано с Заказчиком

    После разгрузки поставщик обязан очистить помещения от транспортировочной упаковки и мусора. Уборка и вывоз упаковки производятся силами поставщика в течение 1 (одного) дня после дня поставки товаров и за его счет.

    6. Требования к качественным и функциональным характеристикам товаров. Требования к безопасности товаров, требования к комплектности (объемам) поставки:

    Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товаров, а также требованиям ГОСТ, государственным стандартам Российской Федерации и показателям качества Технических характеристик поставляемого товара.

    Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

    7. Требования соответствия нормативным документам:

    Поставляемые товары должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, в случае их обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации и другие документы, удостоверяющие их качество.

    8. Сроки поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракт:

    ГБОУ Школа №283 –в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

    В день передачи Товара Заказчику Поставщик обязан передать товарную накладную (ТОРГ 12)/ товарно-транспортную накладную (ТТН), копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, иных обязательных документов, подтверждающих качество Товара, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства

    В случае необходимости поставки Товара партиями, этапы поставки Товара согласовываются Сторонами в Графике поставки.

    Поставщик обязан согласовать время и дату поставки товара с Заказчиком. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика. Поставщик обязан обеспечить наличие у сотрудников, осуществляющих доставку Товара, надлежащим образом оформленных документов, удостоверяющих их личность и полномочия.

    9. Порядок поставки товара, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполнения условий контракта

    Поставщик обязан согласовать время и дату поставки товара с Заказчиком. Соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика.

    Требование к допуску на территорию заказчика: Поставщик заранее, до момента поставки товара, присылает на электронную почту Заказчика ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть письмо с запросом допуска по форме Приложения №3 к Техническому заданию, включающее следующую информацию: номер машины, ФИО водителя, ФИО грузчиков, ФИО сборщиков, ксерокопии паспортов, для иностранных граждан разрешительные документы от соответствующих органов на производство работ.

    Поставка товара осуществляется по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по Московскому времени.

    В момент передачи товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы документов, предусмотренные Контрактом, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    10. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика

    Качество товара должно соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичному виду товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Техническому заданию, техническим характеристикам и Контракту.

    Количество товара: в соответствии со спецификацией (Приложение № 2 к Техническому заданию).

    Заказчик: Поставщик:

    ГБОУ Школа №283

    Директор

    _______________ /Воронова И.С./ _______________/./

    М.П. М.П.

    Приложение № 1

    к Техническому заданию

    Характеристики поставляемых Товаров

    - Посмотреть таблицу с данными

    Заказчик: Поставщик:

    ГБОУ Школа №283

    Директор

    _______________ /Воронова И.С./ _______________//

    М.П. М.П.

    Приложение № 2

    к Техническому заданию

    РАЗНАРЯДКА

    - Посмотреть таблицу с данными

    Заказчик: Поставщик:

    ГБОУ Школа №283

    Директор

    _______________ /Воронова И.С./ _______________//

    М.П. М.П.

    Приложение № 3

    к Техническому заданию

    ОБРАЗЕЦ ДОПУСКА

    НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

    - Посмотреть таблицу с данными

    Письмо о допуске на территорию.

    В рамках исполнения контракта / договора № _________ от «__.» _______ 202_ г. на поставку товара / оказание услуг / выполнение работ ____________ (предмет контракта / договора), _________ ___________________ (наименование организации, ИНН (для ИП – ОГРНИП)) просит Вас разрешить допуск на территорию школы:

    автотранспорт: ________________________________________________________________________

    (марка, (модель, номер ТС)

    сотрудников: _________________________________________________________________________

    (ФИО, паспортные данные (серия, номер))

    Генеральный директор / Директор / ИП __________________________ ФИО

    (подпись, печать)

    Заказчик: Поставщик:

    ГБОУ Школа №283

    Директор

    _______________ /Воронова И.С./ _______________//

    М.П. М.П.

    Похожие тендеры

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #272624624
    3 454 052
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    34 541
    6 дней
    15.05.2024
    28.05.2024
    Запрос котировок
    #272835779
    54 990
    Обеспечение контракта:
    10%
    Обеспечение заявки:
    550
    5 дней
    17.05.2024
    27.05.2024
    Электронный аукцион
    #272905103
    656 591
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    6 566
    6 дней
    20.05.2024
    28.05.2024
    Электронный аукцион
    #272905216
    656 591
    Обеспечение контракта:
    5%
    Обеспечение заявки:
    6 566
    6 дней
    20.05.2024
    28.05.2024
    Электронный аукцион
    #272908471
    120 500
    Обеспечение контракта:
    10%
    6 дней
    20.05.2024
    28.05.2024

    Тендеры из отрасли Бытовая химия

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #264776569
    205 893
    срок истек
    29.01.2024
    30.01.2024
    Анализ цен
    #264776566
    срок истек
    -
    02.02.2024
    Анализ цен
    #264776540
    срок истек
    -
    02.02.2024
    Конкурентный лист с переторжкой
    #264776489
    178 200
    срок истек
    -
    01.02.2024
    Тендер №264776453
    Поставка сольвента

    Малая закупка
    #264776453
    17 520
    срок истек
    -
    31.01.2024

    Тендеры из региона г. Москва

    Название Тип тендера Цена Период показа
    Электронный аукцион
    #264776569
    205 893
    срок истек
    29.01.2024
    30.01.2024
    Анализ цен
    #264776557
    срок истек
    -
    02.02.2024
    Электронный аукцион
    #264776532
    598 000
    срок истек
    29.01.2024
    30.01.2024
    Электронный аукцион
    #264776525
    46 336
    срок истек
    29.01.2024
    30.01.2024
    Электронный аукцион
    #264776523
    89 250
    срок истек
    29.01.2024
    30.01.2024
    Показать больше информации о тендере