Тендер - Поставка моющих средств №264208923

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• ОНМЦ.xlsx
• извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть23 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Уральский федеральный округ, Тюменская облМесто поставки (адрес):628284, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Урай, улица Узбекистанская, дом 8
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 23.01.2024 по 31.01.2024Место предоставления документации:На электронной площадкеПорядок предоставления документации:-Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется - Посмотреть таблицу с даннымиx - Посмотреть таблицу с данными

на право заключения договора на поставку моющих средств.

г. Урай

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА - Посмотреть таблицу с данными

ФОРМА 1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

_________________________________

(указать наименование предмета запроса котировок в электронной форме в соответствии с извещением о закупке)

Информация об участнике запроса котировок в электронной форме:

Для юридического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Для физического лица:

- Посмотреть таблицу с данными

Описание поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги):

- Посмотреть таблицу с данными

* В случае, если предметом запроса котировок в электронной форме является поставка товара, участник закупки должен в данной форме указать (продекларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров. Отсутствие в заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

В случае, если предметом запроса котировок в электронной форме является поставка товара, а также выполнение работ, оказание услуг, при выполнении или оказании которых поставляются товары, то участник закупки должен в данной форме указать:

• в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации [1] , или единого реестра российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (при наличии предлагаемых участником закупки товаров в указанных реестрах);
• в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из реестра промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации1 (при наличии предлагаемых участником закупки товаров в указанных реестрах).

Отсутствие в заявке номеров реестровых записей не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения.

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение о цене договора:

Предлагаемая цена договора составляет: ____________ рублей ____ коп. (________________ рублей____ коп.) (указать цифрами и прописью), в т.ч. НДС _____% _______ рублей ____ коп. (____________ рублей_____ коп.) (указать цифрами и прописью) [2] и включает стоимость товаров (работ, услуг) и иные расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, а также оплатой налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежащих уплате в рамках исполнения договора.

В случае если в пункте 20 раздела III «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» предусмотрено право Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) согласовать цены единиц товара, работы, услуги и определить их иным способом (без использования понижающего коэффициента), данная форма дополняется нижеприведенной таблицей:

- Посмотреть таблицу с данными

*Стоимость за единицу товара (работы, услуги) не должна превышать начальной (максимальной) цены единицы каждого товара, работы, услуги, содержащейся в приложении I «Техническое задание».

Приложение I «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью извещения о запросе котировок в электронной форме)

Приложение II «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью извещения о запросе котировок в электронной форме)

Приложение III «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ»

(Размещено отдельным файлом и является неотъемлемой частью извещения о запросе котировок в электронной форме)

Реестр предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства". ↑

В случае, если участник закупки не является плательщиком НДС, при заполнении формы слова «в т.ч. НДС _____% _______ рублей ____ коп. (____________ рублей_____ коп.)» заменяются на слова «НДС не облагается». ↑

ТЗ_на_моющие_средства_платные_услуги ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

БУ «Урайский комплексный центр

социального обслуживания населения»

_________________ Н.С. Балтина

«_____» _____________________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к поставляемому товару

6.1. В соответствии со ст. 33 «Закона о контрактной системе», поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

7. Условия поставки товара

7.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места нахождения Заказчика.

7.2. Товар должен быть поставлен в упаковке.

7.3. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и неизменность идентификационных признаков продукции при обращении в течение ее срока службы; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, не должна иметь механических повреждений, вмятин, должна давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

7.4. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

7.5. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

8. Сроки, условия поставки товара в течение 20 календарных дней со дня заключения договора, разгрузка силами поставщика.

Техническое задание составил:

Костелянша ______________________ Е.Н. Долгих

«___»___________2024 г.

Согласовано:

Контрактный управляющий __________________ А.Н. Скороходов

«___»___________2024 г.

Проект_договора_поставки_моющих_средств_2024 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР №_______

на поставку моющих средств

г. Урай «____» ________ 2024 г.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Урайский комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Балтиной Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать моющие средства (далее «Товар».

Наименования, цены, характеристики и количество Товара, необходимого для осуществления поставки, определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, который принадлежит ему на законных основаниях, свободно распространяется на территории Российской Федерации, не состоит в залоге и под арестом, свободен от требований и претензий третьих лиц, является новым, не является выставочным образцом.

Переход права собственности на Товары от Поставщика к Заказчику происходит с момента подписания Сторонами товарных накладных (или универсального передаточного документа (УПД)).

Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Заказчику его принадлежности и относящиеся к нему документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара (Декларация соответствия согласно ПП РФ № 2425 от 2021 года). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика.

2. Качество товара и Упаковка

2.1. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке и должен быть разрешен к применению в установленном порядке.

Качество Товара должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, стандартам и нормам фирмы-изготовителя, установленным требованиям безопасности и подтверждаться предоставляемыми Поставщиком надлежащим образом оформленными копиями товаросопроводительной документации в соответствии с действующим законодательством РФ в момент осуществления поставки.

2.2. Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать полную сохранность Товара при погрузке, транспортировке, хранении. Поставщик обязан предоставить каждую единицу Товара с информацией на русском языке. Упаковка товара возврату Поставщику не подлежит.

2.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении, транспортировке и при отпуске.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

Поставка осуществляется силами Поставщика Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, ул. Узбекистанская, дом 8. Поставщик также обеспечивает перевозку, доставку и разгрузку Товара.

Поставка Товара осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора.

Если иное время не установлено по договоренности с Заказчиком, поставка Товаров должна осуществляться с понедельника по пятницу, с 09 до 17 часов (за исключением выходных дней и общегосударственных праздников). Время поставки должно предварительно согласовываться с Заказчиком.

Поставщик самостоятельно своим транспортом и за свой счет производит доставку Товара на склад Заказчика. Поставщик должен обеспечить присутствие при передаче Товара лиц, обладающими полномочиями на подписание от имени Поставщика документов о передаче/возврате/несоответствии Товара требованиям, установленным в Договоре. Поставщик обеспечивает соблюдение персоналом Поставщика внутриобъектового и пропускного режимов и иных правил, действующих на территории Заказчика.

Поставщик в день доставки Товаров по адресу Заказчика должен передать последнему товарные накладные (УПД), счета и счета-фактуры 1 .

Отсутствие у Поставщика документов, указанных в п.п. 1.5 и 3.5 Договора, при приемке Товара может являться основанием для отказа в приемке Товара. В случае отказа Заказчика от приемки Товара по данному основанию, Товар считается непоставленным Поставщиком и Заказчик вправе применить ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения им Товара и документов, предусмотренных в п.п. 1.5 и 3.5 Договора. Приемка поставленного Товара производится Заказчиком по транспортным и сопроводительным документам (счету-фактуре, накладным, упаковочным ярлыкам и т.д.). Количество поступившего Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в Спецификации. В течение указанного в настоящем пункте срока Заказчик должен проверить количество, комплектность и соответствие поставленного Товара требованиям Договора, о выявленных несоответствиях Товара незамедлительно письменно уведомить Поставщика.

3.7.1. Для приемки Товара Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится в сроки приемки Товара, установленные настоящим Договором.

Экспертиза Товара проводится на предмет его соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы независимые эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к предмету Договора и его результату. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается независимым экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком.

Приемка результатов исполнения Договора (его отдельных этапов) оформляется документом о приемке либо в те же сроки Заказчик направляет письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

Заказчик отказывает в приемке результатов исполнения Договора в случае несоответствия представленных результатов условиям Договора, за исключением, если недостатки Товара устранены Поставщиком в приемлемый для Заказчика срок.

Поставщик обязан в течение одного рабочего дня с момента получения уведомления от Заказчика о несоответствии Товара направить своего уполномоченного представителя для составления двустороннего акта. Неявка представителя Поставщика для составления Акта в указанный срок означает согласие Поставщика на составление Акта Заказчиком в одностороннем порядке. Составленный Акт имеет полную юридическую силу.

В случае неполной поставки или поставки Товара, не соответствующего условиям настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать по своему усмотрению восполнения недопоставки Товара, безвозмездного устранения недостатков Товара, возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара, замены или возврата Товара ненадлежащего качества в течение всего гарантийного срока Товара, а в том случае, когда гарантийный срок на Товар не установлен – в течение срока действия Договора и в течение одного года после истечения срока его действия. В случае поставки Товара не в полном объеме, некомплектного/некачественного Товара по требованию Заказчика Поставщик обязан в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения требования допоставить/доукомплектовать/устранить недостатки/заменить Товар.

По соглашению Сторон допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Договоре.

4. ЦЕНА И Порядок оплаты поставляемого товара

Цена настоящего Договора составляет _______________ ( _________________________ ), в том числе НДС ___ % ___________________.

Расчет Цены Договора указывается в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

Цены на Товары включают транспортные, таможенные и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по Договору, в т.ч. с поставкой, разгрузкой Товара, вывозом упаковочного материала, а также все налоги и сборы, подлежащие к уплате Поставщиком.

Оплата по настоящему Договору проводится в безналичной форме за фактически поставленные Товары в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами товарных накладных (УПД) на основании предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры.

В случае отсутствия в распоряжении Заказчика оформленных надлежащим образом (соответствующих данным, предусмотренным в Договоре и его приложениях) товарных накладных (УПД), счета-фактуры и счета на оплату, срок оплаты отодвигается соразмерно задержке предоставления надлежащим образом оформленного документа.

Авансовые платежи по Договору не предусмотрены

Моментом оплаты считается момент списания денежных средств со счета Заказчика.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом оплата по Договору осуществляется на основании товарной накладной (и/или акта), в которой (-ом) указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию, основания применения, порядок расчета неустойки (штрафа, пени), а также итоговую сумму, подлежащую оплате Поставщику по Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2024 г. с 01 января 2025 г. обязательства Сторон по Договору прекращаются, за исключением обязательств по оплате услуг, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.

6. ОтВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате поставленного Товара, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения срока оплаты, в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от невыплаченной суммы.

В случае просрочки Поставщиком исполнения своих обязательств по настоящему Договору (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик вправе потребовать от Поставщика выплаты пени в размере 0,1% от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком и принятых Заказчиком, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты штрафа в размере 10 (Десяти) процентов от цены Договора.

Поставщик несет ответственность за достоверность данных, указанных в документах на поставляемый Товар. При несоответствии действительности любых данных, указанных в сопроводительных документах на Товар, или при их отсутствии, а также, если в связи с недостатками в документальном оформлении Заказчик был привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, Поставщик возмещает Заказчику убытки в полном объеме.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем переговоров.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, как то стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия или введение чрезвычайного положения, забастовки, гражданские беспорядки, принятие обязательных для любой из Сторон нормативно-правовых актов, изменения в законодательстве Российской Федерации, препятствующие исполнению обязательств по настоящему Договору и не зависящие от воли Сторон.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 5 (Пяти) календарных дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.

Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами.

Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 2 (двух) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически поставленных Поставщиком и принятых Заказчиком на момент расторжения Товаров.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору силами Поставщика, в случаях:
- нарушения Поставщиком сроков поставки, в том числе сроков на допоставку/доукомплектование/замену Товара;
- в случае передачи Товара в меньшем, чем обусловлено Договором, количестве;
- нарушения Поставщиком ассортимента Товара;
- существенного нарушения требований к качеству и комплектности Товара;
- если в ходе исполнения Договора будет установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют требованиям к участникам закупки и (или) товару, установленным извещением о закупке и (или) законодательством РФ и (или) условиям настоящего Договора (в т.ч. п.9.6.), или Поставщик представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии Товара таким требованиям;
- ликвидации Поставщика, кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства Поставщика возлагается на другое лицо;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты направления Заказчиком уведомления Поставщику.

Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора. В этом случае оплате подлежат только уже предоставленные Поставщиком и принятые Заказчиком товары, за вычетом причиненных Заказчику убытков (если таковые имели место) и дополнительных расходов (в том числе на устранение недостатков, возникших по вине Поставщика).

В случае отказа Заказчика от исполнения обязательств по настоящему Договору в результате ликвидации Поставщика, Договор будет считаться расторгнутым с момента, когда Заказчику стало об этом известно. В этом случае Заказчик оформляет акт о прекращении обязательств по Договору.

Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Договоре, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Договор будет считаться расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.
9. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
9.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках Договора, является новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что поставленный Товар не будет иметь дефектов, связанных с разработкой или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России. Гарантийный срок на Товар, поставляемый по настоящему Договору, устанавливается равным сроку гарантии, установленному производителем.
9.2. Поставщик гарантирует наличие и представление инструкций по применению поставленного товара и другой документации на русском языке.
9.3. При обнаружении в поставляемых товарах производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям Договора в период гарантийного срока Заказчик не позднее 3-х рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика.
9.4. При получении уведомления Поставщик в течение 20 (Двадцати) календарных дней должен исправить дефекты, доукомплектовать, произвести замену бракованного товара (его части) и без расходов со стороны Заказчика, если не докажет, что они возникли после его передачи вследствие нарушения правил пользования Товаром или его хранения, а также действия третьих лиц или непреодолимой силы.
9.5. Поставщик за свой счет своими силами либо силами третьих лиц обязан осуществлять замену ненадлежащего товара на аналогичный товар, надлежащего качества.
9.6. Поставщик гарантирует, что он соответствует следующим требованиям:

Поставщик соответствует требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товаров, предусмотренных настоящим Договором;

в отношении Поставщика – юридического лица не проводится процедура ликвидации и в отношении Поставщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя отсутствует решение арбитражного суда о признании Поставщика несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

деятельность Поставщика не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

у Поставщика отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

у Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика - юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара, и административное наказание в виде дисквалификации;

между Поставщиком и Заказчиком отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является представителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», отсутствует информация о Поставщике, в том числе информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Поставщика;

отсутствуют факты неисполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг по договорам, заключенным с Заказчиком, за последние 2 года, предшествующие дате размещения извещения о закупке в единой информационной системе;

Поставщик соответствует иным требованиям, предъявляемым к участникам закупок, установленным в Положении и/или документации о закупке, действующем законодательстве.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Разногласия, возникающие в результате выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров споры разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действующему законодательству РФ.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

По согласованию Сторон условия Договора (в т.ч. объем, цена, сроки поставки) могут быть изменены в случаях, предусмотренных Положением и/или документацией о закупке, действующим законодательством РФ. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.

Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер.

При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Договора, а также в случае реорганизации одной из Сторон Договора, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другие Стороны.

Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований п. 10.6 настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

Антикоррупционная оговорка.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые антикоррупционным законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение антикоррупционного законодательства или законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Спецификация.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № _______

от «___» _________ 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

6. Требования к поставляемому товару

6.1. В соответствии со ст. 33 «Закона о контрактной системе», поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

7. Условия поставки товара

7.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку товара до места нахождения Заказчика.

7.2. Товар должен быть поставлен в упаковке.

7.3. Упаковка товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке. Упаковка должна обеспечивать безопасность и неизменность идентификационных признаков продукции при обращении в течение ее срока службы; защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, не должна иметь механических повреждений, вмятин, должна давать возможность определить количество содержащегося в ней товара.

7.4. Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют поставленному товару.

7.5. В случае, если при приемке будет обнаружен товар ненадлежащего качества, Заказчик обязан отказаться от приемки такого товара, известив об этом Поставщика. При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный или соответствующий ассортименту товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

8. Сроки, условия поставки товара в течение 20 календарных дней со дня заключения договора, разгрузка силами поставщика.

- Посмотреть таблицу с данными

к Договору № _______

от «___» _________ 2024 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку моющих средств

- Посмотреть таблицу с данными

^ В случае применения Поставщиком упрощенной системы налогообложения счет-фактура не предоставляется.