Тендер - Покупка канцелярских товаров (ножницы, папка в ассортименте, ластик и др.) №245334256

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%8e%81%8e%91%8d%8e%82%80%8d%88%85 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 05.05.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000030

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Приморский край, Артем г, ул. Стрельникова, д. 48

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 39154.05 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование к участникам закупок в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1957.70 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению установлены статьями 45, 96 Федерального закона №44-ФЗ. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 ОБОСНОВАНИЕ

Проект контракта

1 ПРОЕКТ КОНТРАКТА 2023

Описание объекта закупки

1 ИЗВЕЩЕНИЕ 2023

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Документы не прикреплены

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены %88%87%82%85%99%85%8d%88%85_2023

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на покупку канцелярских товаров

(ножницы, папка в ассортименте, ластик и др.)

«05 » мая 2023 г.

1. Сведения о заказчике:

1.1. Наименование:

ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю

1.2. Место нахождения:

692780, Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, 48

1.3. Почтовый адрес:

692780, Приморский край, г.Артем, ул. Стрельникова, 48

1.4. Адрес электронной почты:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

1.5. Номер телефона:

8 (42▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдоб. (3-12)

1.6. Ответственное должностное лицо:

Кириллова Татьяна Ивановна

2. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

Электронный аукцион

2.3. НМЦК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,05 (тридцать девять тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 05 копейки.

2.4. Источник финансирования, КБК:

Федеральный бюджет

КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2.5 Наименование валюты:

Российский рубль

2.6. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ), реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ:

ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю, юрид. адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова,48, УФК по Приморскому краю (ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю л/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, кор/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

В случае, если при проведении электронных процедур в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок одного участника закупки комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении закупки, по основаниям, установленным пунктами 1 - 3,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 12 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ, в порядке, предусмотренном частью 14 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или в порядке, предусмотренном частью 15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ, предъявляется требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения каждой третьей такой заявки.

2.7. Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ);

2.7.1. Размер обеспечения исполнения контракта:

5 % НМЦК, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьруб. 70 коп.

2.7.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств:

Не установлено.

2.7.3. Порядок предоставления исполнения контракта, гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению:

Порядок предоставления обеспечения, требования к обеспечению установлены статьями 45, 96 Федерального закона №44-ФЗ.

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

2.7.4. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае выбора участником закупки предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет: ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Артем ул. Стрельникова, 48, ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01, ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6272.УФК по Приморскому краю (ГУФСИН России по Приморскому краю л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть50), р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, кор/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Дальневосточном ГУ Банка России//УФК по Приморскому краю г. Владивосток, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, код НПА-0002 в поле код платежного поручения

2.8. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона №44-ФЗ:

Не установлено.

2.9. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ:

Предусмотрена согласно условий контракта.

2.10. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

15.05.2023 года 10:00 часов (местного времени)

2.11. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

17.05.2023 года.

2.12. Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта / сумме цен единиц товара, работы, услуги:

15.05.2023 года.

3. Сведения об объекте закупки и условиях исполнения контракта:

3.1.1. Наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров:

Канцелярский товары

3.2. Информация о количестве/ информация об объеме:

- Посмотреть таблицу с данными

3.3. Место поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)/место выполнения работы или оказания услуги:

ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Артем, ул. Стрельникова, 48.Режим работы: с понедельника по четверг с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов, в пятницу с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Перерыв с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьдо▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов.

3.4. Срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы):

в течение 10 дней с момента подписания контракта.

3.5. Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса):

нет

4. Требования к участникам закупки:

4.1. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям:

Установлено.

4.2. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям:

Не установлено.

4.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям:

Не установлено.

4.4. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (при наличии такого требования):

Установлено.

4.5. Единые требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ:

Установлено.

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

5. Информация о преимуществах участникам закупки, условиях, запретах и ограничениях допуска иностранных товаров, работ, услуг:

5.1. Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона №44-ФЗ:

Не установлено.

5.2. Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ объема привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций:

Не установлено.

5.3. Информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ.

Установлено.

(-В отношении закупки действуют ограничения на допуск иностранных промышленных товаров, установленные Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 года № 617 "Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

При проведении закупки, включая вопросы и ситуации, не указанные
в настоящем извещении, заказчик, комиссия заказчика и участники закупки руководствуются положениями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - (Федеральный закон № 44-ФЗ).

Приложения:

1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ;

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению.

4. Проект контракта.

Примерный образец предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

- Посмотреть таблицу с данными%8f%90%8e%85%8a%92_%8a%8e%8d%92%90%80%8a%92%80_2023

Приложение №1

к документации об электронном аукционе

ПРОЕКТ

Государственный контракт № ___

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Артем « ___ » ______________ 2023г.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю, выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик в лице заместителя начальника учреждения- начальника охраны ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю Буленок Егора Сергеевича действующего на основании доверенности №5 от 27.03.2023г, Приказа ФСИН России №251 от 27.04.2022
«Об осуществлении ФСИН России территориальными органами ФСИН Росси учреждениями и иными организациями уголовно-исполнительной системы, полномочий заказчика по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд», с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________, действующего на основании _____________, со второй стороны руководствуясь
протоколом __________(указывается наименование протокола процедуры размещения заказа) от «___» _______ 2023. № ____, руководствуясь, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок»

заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. «Поставщик» поставляет товар «Государственному заказчику», «Государственный заказчик» принимает, оплачивает в количестве, в сроки и по цене, согласованной в спецификации (Приложение № 1), подписанной сторонами и являющейся неотъемлемой частью контракта.

1.2. Предметом настоящего контракта является: покупка канцелярских товаров

(ножницы, папка в ассортименте, ластик и др.)

1.3. Поставляемый товар должен соответствовать по качеству ГОСТ.

1.4. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика» за счет его собственных средств, до склада «Государсвтенного заказчика», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова 48.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязан:

• • Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  • Обеспечить приемку товара (включая проведение экспертизы поставленного товара) в соответствии с условиями разделов▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКонтракта.
  • Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
  • Взыскивать неустойку (пени, штраф) в соответствии с разделом 9 Контракта за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
  • В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству.
  • Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.
  • Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик вправе:

• • Осуществлять контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.
  • Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
  • Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков и дефектов товара в соответствии с условиями раздела 8 Контракта.
  • Участвовать в приемке товара по количеству и качеству. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке товара.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 11 Контракта.
  • Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик обязан:

• • В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. Контракта.
  • Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, условиям Контракта.
  • Передать товар, соответствующий по качеству и количеству требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта, не обремененный правами третьих лиц, не состоящий под арестом и не являющийся предметом спора.
  • Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 5 Контракта и спецификации (приложение № 1).
  • Передать товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.3. Контракта.
  • Передать платежные и иные документы в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 5.5. Контракта.
  • Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов товара в порядке и сроки, предусмотренные разделом 8 Контракта.
  • В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту уплатить неустойку (пени, штраф), возместить ущерб, причиненный Государственному заказчику неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом.
  • Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

• • Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.
  • Требовать уплату неустойки (штрафов, пеней) согласно разделу 9 Контракта.
  • Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанным в разделе 11 Контракта.
  • Досрочно исполнить обязательства по Контракту с письменного согласия Государственного заказчика. При этом такое досрочное исполнение не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате товара.
  • Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

3. Цена Контракта и порядок расчетов.

• Цена Контракта составляет ____ (__________) рублей ___копеек, в т.ч. НДС_%, и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту. Цена единицы товара указана в спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту).
• Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных разделом 12 Контракта.
• Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в форме платежных поручений путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного государственным заказчиком.

В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте банковским реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

Обязательства по оплате поставленного Товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

Источником финансирования является дополнительное бюджетное финансирование.

3.7. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.8. Государственный заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику.

4. Обеспечение исполнения контракта

4.1. Размер обеспечения исполнения контракта – 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет ______________ (_______________________) рублей 00 копеек.

1) Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45, 96 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

4.2. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.

4.3. В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

4.4. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона №44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика ему возвращаются заказчиком в срок не превышающий тридцати дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

4.5. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, Государственным заказчиком направляется Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в добровольном порядке в течение 10 дней с момента получения требования.

4.6. Если поставщик не уплатит неустойку (штраф, пени) в добровольном порядке, тогда сумма неустойки будет удержана из денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

5. Сроки и порядок поставки Товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет передает товар Государственному заказчику путём доставки и отгрузки его Государственному заказчику в ассортименте, по качеству, цене, в количестве, сроки и по адресу: Приморский край, г. Артем, ул. Стрельникова, д.48.

5.2. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты передачи (поставки) товара Поставщик в письменной форме или по телефону уведомляет Государственного заказчика, указанным в разделе 16 Контракта, о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

5.3. Вместе с Товаром Поставщик передает Государственному заказчику относящейся к Товару документации:

товарную накладную или универсальный передаточный документ (в 2-х экз. для Поставщика, и Государственного заказчика);

оригинал декларации о соответствии или сертификата соответствия либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (передаются с продукцией подлежащей декларированию либо сертификации);

документ, подтверждающий качество поставляемой продукции (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности), (предоставляется один из перечисленных документов)), оформленный производителем в соответствии с требованиями нормативно технической документации на поставляемый товар или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

оригинал ветеринарного сопроводительного документа, оформленного на бумажном носителе уполномоченным органом (учреждением), входящим в систему Государственной ветеринарной службы РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ветеринарии.

5.4. Поставщик в срок не ранее срока передачи государственному заказчику товара и не позднее 3 рабочих дней с даты передачи товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке, предусмотренный ч.13 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по Контракту считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

5.5. В случае, когда документы, указанные в пункте 5.3. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Государственным заказчиком следующие документы, указанные в п.5.3 контракта, передаются Государственному заказчику:

товарная накладная или универсальный передаточный документ (с подписью и печатью Поставщика, подписью и печатью государственного заказчика, подписью материально-ответственного лица государственного заказчика с указанием наименования товара, ГОСТ, даты приема товара);

5.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.3. Контракта.

5.8. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику с момента размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

6. Порядок и сроки проведения экспертизы поставляемого товара, порядок и сроки оформления результатов такой экспертизы

6.1. В целях проверки (оценки) соответствия качества и безопасности передаваемого Поставщиком товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта в соответствии с требованиями части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проводится экспертиза товара.

6.2. Государственный заказчик в момент поставки товара своими силами проводит экспертизу товара на соответствие его качественного состояния условиям Контракта, нормативной документации. Под качественным состоянием товара понимается качественное состояние товара в момент проведения экспертизы, которое характеризуется фактическими значениями качественных, функциональных, эксплуатационных параметров и характеристик, и оценивается на соответствие параметрам и характеристикам, приведенным в нормативной документации на товар. Экспертиза проводится путем визуального осмотра целостности и сохранности упаковки, оценки внешнего вида, качественного состояния товара, его соответствия нормативной документации.

6.3. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения в срок, указанный в п. 6.2. контракта.

6.4. При установлении по результатам экспертизы соответствия товара требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта уполномоченные представители Поставщика и Государственного заказчика приступают к его последующей приема - передаче в соответствии с условиями раздела 7 Контракта.

6.5. В случае, если по результатам экспертизы товара будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, в заключении экспертизы могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При этом, в случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

6.6. В случае несоответствия поставленного товара требованиям, установленным Контрактом и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, Государственный заказчик дает Поставщику мотивированный отказ от приемки товара.

7. Качество товара, порядок и сроки приемки товара, порядок и срок оформления результатов приемки

7.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в Российской Федерации требованиям к такому товару, в том числе требованиям безопасности, условиям Контракта.

7.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТ на товар, указанный в спецификации (приложение № 1).

7.3. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ на товар, указанный в спецификации к настоящему контракту (приложение № 1).

7.4.Упаковка поставляемого товара должна соответствовать требованиям ГОСТ на товар, указанный в спецификации к настоящему контракту (приложение № 1).

7.5. Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ на товар, в спецификации к настоящему контракту (приложение № 1).

7.6. Приемка товара по количеству (в том числе по количеству внутри тарных мест) проводится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком государственному заказчику, в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.7. Приемка товара по качеству (в том числе по качеству внутри тарных мест) проводится в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента доставки товара Поставщиком государственному заказчику, в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей требованиям действующего законодательства Российской Федерации и условиям Контракта.

7.8. Поставщик в срок не ранее срока передачи Государственному заказчику товара и не позднее 3 рабочих дней с даты передачи товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке, предусмотренный ч.13 ст.94 Федерального закона №44-ФЗ.

7.9. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара от поставщика по факту приемки товара по количеству и качеству Государственный заказчик подписывает товарные накладные. После чего заказчик в единой информационной системе подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени государственного заказчика, и размещает его в единой информационной системе.

7.10. Документ о приемке подписывается Государственным заказчиком в единой информационной системе не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Поставщика в единой информационной системе.

7.11.1. Товар, не соответствующий требованиям Контракта, приемке Государственным заказчиком не подлежит и считается не поставленным. При этом государственный заказчик составляет мотивированный отказ от приемки товара и подписания товарной накладной или универсального передаточного документа с указанием недостатков и сроков их устранения, который направляет Поставщику и Государственному заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара от поставщика.

7.11.2. Государственный заказчик подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает его в единой информационной системе в срок не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке от Поставщика в единой информационной системе.

7.11.3. В случае выявления несоответствия товара требованиям Контракта, Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке товара, если выявленное несоответствие не препятствует его приемке и устранено Поставщиком.

8. Гарантийные обязательства и маркировка, упаковка и транспортировка

8.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза.

8.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 005/2011 «О безопасности упаковки.

8.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями статьи 17 Технического регламента Таможенного и правил перевозок (указывается для такого вида товара) грузов, действующих на соответствующем виде транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки на складе Государственного заказчика.

8.4. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, их стоимость включена в цену Контракта.

8.5. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

8.6. Поставщик гарантирует:

-соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации условиям Контракта;

-устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара и в течение гарантийного срока эксплуатации на товар;

- поставляемый товар является новым (не бывшим в употреблении), не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободен от прав и притязаний третьих лиц.

8.7. Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) календарных дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

8.8. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока эксплуатации оплачиваются за счет Поставщика.

8.9. При расторжении Контракта гарантийные обязательства Поставщика по Контракту не прекращаются.

8.10. Гарантийный срок (срок эксплуатации): не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Ответственность Сторон

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

9.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

9.10. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

9.11. В случае нарушения условий Контракта о сроках поставки и качестве товара Поставщик обязан возместить Государственному заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения сроков поставки товара и поставки (передачи) товара ненадлежащего качества. Требование Государственного заказчика о возмещении убытков, причиненных вследствие нарушения сроков поставки товара или поставки (передачи) товара ненадлежащего качества, подлежат удовлетворению Поставщиком в течение

10 (Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования Государственного заказчика.

9.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.14. Реквизиты для перечисления (штрафы, неустойки, пени в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств): УФК по Приморскому краю (ФКУ ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю)

692778, Приморский край, г. Артём, ул. Стрельникова, 48 , e-mail: uz▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@yandex.ru

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 , КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, лицевой счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90, р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, кор/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ г. Владивосток, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01),КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(штрафы, неустойки, пени в случае просрочки исполнения поставщиком обязательств).

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить об этом другую Сторону в письменной форме.

В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс - мажорных обстоятельств передать другой Стороне документ (сертификат, справку, иное) компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

10.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

11.3. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по согласованию Государственного заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.4. Вышеуказанные изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

11.5. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

11.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Государственного заказчика срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

11.7. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником закупки,

с которым в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.

11.8. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а именно в случаях неоднократного нарушения Государственным заказчиком сроков оплаты товара.

11.9. В случае расторжения Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан оплатить Поставщику стоимость товара надлежащего качества и соответствующего требованиям Государственного заказчика, фактически поставленного и принятого Государственным заказчиком на момент расторжения Контракта.

11.10. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

12. Антикоррупционная оговорка

Стороны обязуются соблюдать применимое на территории Российской Федерации законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и принятые во исполнение таких законов подзаконные акты.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или достичь неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, либо как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, либо в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры, разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Приморского края (г. Владивосток) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

13.3. Претензии (уведомления) по Контракту должны быть направлены (представлены нарочно) в адрес контрагента на бумажном носителе. Дополнительно претензия может быть направлена на электронный адрес, указанный в контракте.

13.4. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения рассмотреть такую претензию и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

14. Срок действия Контракта

14.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2023 г., а в части осуществления оплаты, а также начисления, уплаты пени и штрафа – до их полного исполнения.

14.2. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

14.3. Окончание срока действия контракта, расторжение контракта, односторонний отказ от исполнения контракта, не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

15. Прочие условия

15.1 Настоящий Контракт является электронным документом, который подписан электронными подписями сторон.

15.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

15.4. По факту исполнения взаимных обязательств по Контракту в cрок, не позднее 15 рабочих дней после оплаты товара Государственным заказчиком, а также по требованию Сторон, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов в произвольной форме, который подписывается уполномоченными представителями Сторон.

15.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.6. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями:

16. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

на момент подписания Контракта

Государственный заказчик:

ФКУ ИК - 20 ГУФСИН России по Приморскому краю

692778, Приморский край, г. Артём, ул. Стрельникова, 48

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькор/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ г. Владивосток БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.: 8 (42▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, E-mail: uz▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@yandex.ru

_____________ Буленок Е.С.

Поставщик:

Приложение N 1
к Контракту № ___________от _____________2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого

Сумма контракта: ( ) рубля копеек,

Государственный заказчик:

ФКУ ИК - 20 ГУФСИН России по Приморскому краю

692778, Приморский край, г. Артём, ул. Стрельникова, 48

Р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытькор/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, УФК ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ г. Владивосток БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть90 ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть2 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Тел.: 8 (42▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, E-mail: uz▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть@yandex.ru

_____________ Буленок Е.С.

Поставщик: