Тендер - Приобретение расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий в рамках государственного оборонного заказа №244679535

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%92%85%95%8d%88%97%85%91%8a%8e%85_%87%80%84%80%8d%88%85

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Приобретение расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий в рамках государственного оборонного заказа.

2. Обоснование способа закупки: электронный аукцион.

3. Назначение, количество товара (объем работ, услуг), требования к техническим, функциональным характеристикам товара:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара: Поставляемый товар отвечает требованиям безопасности и качества, а также иным требованиям сертификации, государственным стандартам (ГОСТам) и т.п., действующим на территории РФ, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ для товара. Поставляемый товар разрешен к эксплуатации на территории РФ. На момент поставки остаточный срок годности товара должен быть:

- общего срока годности, установленного производителем на данный вид товара, менее 4 месяцев – остаточный срок годности, не менее 2 (двух) месяцев;

- общего срока годности, установленного производителем на данный вид товара
до 12 месяцев – остаточный срок годности, не менее 10 (десять) месяцев;

- общего срока годности, установленного производителем на данный вид товара
от 18 месяцев 1 день и более – остаточный срок годности, не менее 16 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара и распространяется на весь поставляемый товар.

5. Требования к безопасности товара, работ, услуг: Поставляемая продукция соответствует требованиям действующей нормативной документации, утвержденной Министерством здравоохранения РФ.

6. Требования к упаковке, отгрузке товара: Товар упакован и маркирован в соответствии с условиями и требованиями торгового оборота. Упаковка обеспечивает полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

7. Требования к отгрузке товара: поставка товаров осуществляется силами и транспортом поставщика. Поставщик вместе с товаром предоставляет акт приемки, счет-фактуру, товарную накладную.

8. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: Документация о качестве медицинской продукции, инструкции по ее применению и маркировка выполнены на русском языке.

9. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40.

10. Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями договора. Поставка товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика до местонахождения Заказчика.

11. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения контракта.

12. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества товара: Поставщик гарантирует качество всего объема, поставляемого Товара в течение срока годности Товара, установленного производителем. Гарантия предусматривает замену товара в срок 1 календарного дня с момента подписания акта о выявленном несоответствии гарантийного срока и ненадлежащего качества товара. Затраты по пересылке и замене некачественного товара несет Поставщик.

13. Дополнительная информация: Ф.И.О. и контактный телефон ответственного от заказчика: Беляков Иван Сергеевич тел.: (388-22)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

%92%90%85%81%8e%82%80%8d%88%9f_%8a_%91%8e%84%85%90%86%80%8d%88%9e_%87%80%9f%82%8a%88

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

Приобретение расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий в рамках государственного оборонного заказа для нужд ЭКЦ МВД по Республике Алтай

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Укажите наименование страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран (ОКСМ). Это необходимо сделать, в том числе если вы поставляете товар, выполняя работы (оказывая услуги) в рамках закупки.

Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, отразите в заявке конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Укажите также информацию о товарном знаке (при наличии таких сведений). Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании). При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;
• символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;
• союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 25.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Алтай Респ, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 72575.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

725.75 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение предоставляется в виде независимой гарантии или путем внесения на счет денежных средств. Способ обеспечения определяется участником закупки самостоятельно. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых установлен Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р. Блокирование денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки, осуществляется в порядке, установленном ст. 44 Закона N 44-ФЗ. Независимая гарантия должна отвечать требованиям ст. 45 Закона N 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок. Участник закупки для подачи заявки выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в ЕИС.

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

7257.50 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта При выборе способа обеспечения исполнения контракта путем передачи заказчику в залог денежных средств участник закупки, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства по следующим реквизитам: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г Горно-Алтайск БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКор.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Назначение платежа: указывается № и дата извещения, наименование контракта, НДС не облагается.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставщик гарантирует качество всего объема, поставляемого Товара в течение срока годности Товара, установленного производителем. Гарантия предусматривает замену товара в срок 1 календарного дня с момента подписания акта о выявленном несоответствии гарантийного срока и ненадлежащего качества товара. Затраты по пересылке и замене некачественного товара несет Поставщик.

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ *: л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Алтай г Горно-Алтайск БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьКор.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 1) участником закупки не может быть юридическое или физическое лицо, в отношении которого Российской Федерацией применены специальные экономические меры, а также организации, находящиеся под контролем таких лиц (на основании Указа Президента РФ от 03.05.2022 № 252, постановления Правительства РФ от 11.05.2022 № 851). 2) участником электронного аукциона может быть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть 3 статьи 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»).

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 проект контракта на приобретение расходных материалов

Описание объекта закупки

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены 轟槙 - Посмотреть таблицу с даннымипроект_контракта_на_приобретение_расходных_материалов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

на приобретение расходных материалов для производства экспертиз,

исследований и других процессуальных действий для нужд ЭКЦ МВД России по Республике Алтай в рамках государственного оборонного заказа

Идентификатор государственного контракта

Идентификационный код закупки

г. Горно-Алтайск «___»______________ 2023 г.

Министерство внутренних дел по Республике Алтай, действующее от имени Российской Федерации и в интересах МВД России, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице _________, действующего на основании положения и приказа МВД России от 04.02.2014
№ 70, приказа МВД по Республике Алтай от ________
№ _______, с одной стороны, и ______, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № _____ от «__» ____ 20__ года, заключили настоящий государственный контракт (далее – «контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Государственный заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке расходных материалов для производства экспертиз, исследований и других процессуальных действий для нужд ЭКЦ МВД России по Республике Алтай в рамках государственного оборонного заказа (далее – продукции (товар)) в срок, предусмотренный настоящим контрактом в соответствии со спецификацией (приложение
№ 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а также доставке и разгрузке продукции, а Государственный заказчик в свою очередь обязуется принять и оплатить поставленную продукцию в соответствии с настоящим контрактом за счет средств, предусмотренных в рамках государственного оборонного заказа.

1.2. Наименование, количество, единица измерения, цена, стоимость продукции указываются в спецификации.

1.3. Настоящий государственный контракт заключается в целях выполнения государственного оборонного заказа.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству и комплектности должна соответствовать стандартам (ГОСТам), техническим условиям, и требованиям, установленным для данного вида продукции и удостоверяться сертификатом качества (декларацией о соответствии) [1] , которые направляются одновременно с продукцией без дополнительной оплаты, а также соответствовать требованиям, обязательное соблюдение которых, предусмотрено законодательством Российской Федерации. Поставляемая продукция разрешена к эксплуатации на территории РФ.

2.2. Продукция должна быть новой, ранее не использованной. На момент поставки остаточный срок годности товара должен быть:

- общего срока годности, установленного производителем на данный вид товара, менее
4 месяцев - остаточный срок годности, не менее 2 (двух) месяцев;

- общего срока годности, установленного производителем на данный вид товара
до 12 месяцев – остаточный срок годности, не менее 10 (десять) месяцев;

- общего срока годности, установленного производителем на данный вид товара
от 18 месяцев 1 день и более – остаточный срок годности, не менее 16 (двенадцати) месяцев и исчисляется с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара и распространяется на весь поставляемый товар.

2.3 Товар упакован и маркирован в соответствии с условиями и требованиями торгового оборота. Упаковка обеспечивает полную сохранность товара от повреждений при перевозке его смешанным видом транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути, а также длительного хранения.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить продукцию Государственному заказчику на условиях, предусмотренных государственным контрактом, в количестве и в сроки, оговоренные настоящим контрактом.

3.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции обязательным техническим требованиям (включая законодательство Российской Федерации о техническом регулировании), требованиям ведомственных нормативных правовых актов и настоящего государственного контракта.

3.1.3. Уведомить Государственного заказчика в письменной форме о готовности продукции, доставить, разгрузить по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 40.

3.1.4. Устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке продукции и в течение гарантийного срока, в течение 1 календарного дня с момента подписания акта о выявленном несоответствии гарантийного срока и ненадлежащего качества товара, а также самостоятельно организовать транспортировку дефектной партии и её замену. Затраты по пересылке и замене некачественного товара несет Поставщик.

3.1.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему контракту третьей стороне.

3.1.6. В течение всего срока действия контракта соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, осуществляющих поставку такого товара.

3.1.7. Обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением государственного контракта.

3.1.8. Предоставлять информацию Государственному заказчику обо всех исполнителях (третьих лицах), если доля их исполнения более чем 10 %.

3.1.9. Обязуется обеспечить допуск уполномоченных представителей Государственного заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за исполнением государственного контракта в соответствии с законодательством РФ о государственном оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в порядке определенном разделом 9 настоящего контракта, при условии оплаты Государственному заказчику полного возмещения, причиненных таким отказом убытков.

3.2.3. Требовать своевременной оплаты поставленной и принятой Государственным заказчиком продукции.

3.2.4.Поставить товар досрочно, с согласия Государственного заказчика, при этом такая досрочная поставка не влечет обязанности Государственного заказчика по досрочной оплате товара.

3.3. Государственный заказчик обязуется:

3.3.1. Принять поставленную продукцию, соответствующую требованиям, установленным государственным контрактом.

3.3.2. Оплатить Поставщику стоимость продукции в размере и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в том числе за поэтапную поставку продукции согласно спецификации (приложение № 1).

3.3.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований.

3.3.5.Указывать идентификатор государственного контракта в платежных документах.

3.4. Государственный заказчик вправе:

3.4.1. Отказаться от исполнения настоящего контракта в порядке, определенном разделом 9 настоящего контракта, при условии оплаты Поставщику фактически понесенных им расходов.

3.4.2. Привлекать экспертные организации (экспертов) для осуществления экспертизы исполнения условий контракта Поставщиком.

3.4.3. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

3.4.4. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных при поставке товара, проведении монтажа с пусконаладочными работами недостатков.

3.4.5. Осуществлять контроль за исполнением государственного контракта Поставщиком.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена контракта составляет _______ (______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС [2] _____ и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Оплата производится в российских рублях.

4.2. Цена продукции на период действия настоящего контракта зафиксирована в спецификации. Цена включает в себя: стоимость продукции, стоимость упаковки, транспортные расходы на доставку и разгрузку продукции по адресу Государственного заказчика, налоги, сборы, таможенные пошлины, страхование и прочие сопутствующие расходы. Цена является твердой, определяется на весь срок исполнения государственного контракта и может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и государственным контрактом.

4.3. Оплата по контракту осуществляется Государственным заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания сторонами документа о приемке. Оплата производится на основании акта приема-передачи товара или товарной накладной, счета (счет-фактуры) в электронной форме либо универсального передаточного документа.

4.5. Оплата производится за счет средств федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Авансирование не предусмотрено.

4.6. В случае предъявления Государственным заказчиком Поставщику штрафных санкций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере, уменьшенном на сумму пени (штрафа), предусмотренную разделом 6 настоящего государственного контракта.

4.7. Сумму пени (штрафа) Государственный заказчик перечисляет в доход федерального бюджета, а также направляет Поставщику уведомление о размере начисленной пени (штрафа), подлежащей перечислению в федеральный бюджет Российской Федерации.

4.8. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации сумма, подлежащая уплате заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция поставляется в следующем порядке: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня заключения контракта.

5.2. Нарушение срока поставки продукции является существенным нарушением условий настоящего контракта. В указанном случае Государственный заказчик утрачивает интерес к поставке продукции и имеет право отказаться от ее приемки. Поставщик вправе поставить продукцию после указанного срока только с письменного согласия Государственного заказчика

5.3. Поставщик доставляет продукцию, собственными силами и за свой счёт по адресу, указанному в пункте 5.4 настоящего контракта. Поставщик не вправе поставлять Государственному заказчику продукцию, не указанную в спецификации. В случае поставки продукции, не указанной в спецификации, продукция не принимается и ее оплата не производится.

5.4. Приёмка продукции производится Государственным заказчиком, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40.

5.5. Поставщик обязуется одновременно с поставкой продукции предоставить акт приемки, счёт-фактуру, товарную накладную.

5.6. Факт поставки товара Поставщиком и принятия его Государственным заказчиком должен быть подтвержден документом о приемке, подписанным обеими сторонами. Поставщик оформляет такой документ с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС. Этот документ должен содержать:

• идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Государственного заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, единицу измерения поставленного товара, указанные в Контракте;
• информацию о Поставщике. Если контракт заключается с юридическим лицом, приводятся полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
• наименование и количество поставленного товара, а также указание страны происхождения поставленного товара;
• стоимость исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;
• иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в документе о приемке, приоритет имеет информация в документе о приемке.

5.7. Государственный заказчик обязуется осуществлять приемку поставленного товара. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Государственный заказчик осуществляет одно из следующих действий:

подписывает документ о приемке усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС;

формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.8. После подписания Государственным заказчиком документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке уполномоченный представитель Государственного заказчика размещает его в ЕИС.

Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и функционал ЕИС, Государственный заказчик вместе с документом о приемке или мотивированным отказом от подписания документа о приемке размещает в ЕИС подписанные комиссией документы в форме электронных образов бумажных документов.

5.9. Поставщик в случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке может устранить причины, указанные в таком отказе, и направить Государственному заказчику повторно документ о приемке в порядке, установленном настоящим разделом Контракта.

5.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

5.11. При получении товара Государственный заказчик проверяет только соответствие количества грузовых мест и (или) веса брутто сведениям в накладной, а также состояние транспортной упаковки. Подписание накладной свидетельствует лишь о принятии указанного количества мест и (или) веса брутто.

Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Государственным заказчиком по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 40 в течение пяти рабочих дней с даты получения товара. Государственный заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

5.12. Если при передаче товара Государственному заказчику обнаружится повреждение тары (упаковки), Государственный заказчик должен будет незамедлительно вскрыть такую тару (упаковку), осмотреть товар и проверить его соответствие условиям Контракта, составить акт об обнаруженных недостатках, сделать необходимые отметки в накладных. В течение одного рабочего дня с момента обнаружения недостатков Поставщику направляются уведомление о факте поставки товара в поврежденной таре (упаковке) и копия акта об обнаруженных недостатках.

Осмотр и проверка остального товара производятся согласно условиям Контракта. Государственный заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.

5.13. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

5.14. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

5.15. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

5.16. Для проверки поставленного товара, предусмотренного Контрактом, в части его соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Результатом проведения экспертизы является заключение, в котором отражается соответствие либо несоответствие поставленной продукции условиям контракта.

5.17. Государственный заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке данного товара и устранено Поставщиком.

5.18. Продукция, не соответствующая требованиям, предусмотренным в настоящем контракте, в том числе некомплектная считается не поставленной Поставщиком.

5.19. При проведении экспертизы продукции сторонними экспертными организациями (экспертами) заключение экспертизы оформляется в соответствии с требованиями действующего законодательством РФ. При этом, экспертная организация (эксперт) руководствуется условиями, заключенного с Государственным заказчиком государственного контракта, условиями настоящего контракта и иными нормативными правовыми актами РФ.

5.20. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке продукции, в заключении указываются предложения об устранении данных нарушений и срок их устранения.

5.20. Поставщик обязуется устранить выявленные нарушения в течение 5 рабочих дней с момента получения акта, содержащего данные о характере обнаруженного несоответствия, а также обязуется возместить Государственному заказчику издержки по транспортировке продукции по предъявленным подтверждающим документам. Государственный заказчик проверяет устранение недостатков (при необходимости совместно с экспертом) и подписывает акт приема- передачи продукции либо акт устранения скрытых недостатков, в случае, установленном п. 5.15. контракта.

5.21. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходит от Поставщика к Государственному заказчику в момент подписания акта приема-передачи (накладной).

5.22. Поставщик гарантирует качество всего объема, поставляемого Товара в течение срока годности Товара, установленного производителем. Гарантия предусматривает замену товара в срок 1 календарного дня с момента подписания акта о выявленном несоответствии гарантийного срока и ненадлежащего качества товара. Затраты по пересылке и замене некачественного товара несет Поставщик.

5.23. Гарантия поставщика не должна нарушать условий гарантийного обслуживания продукции, определенных производителем. В указанном случае Поставщик несет все возможные затраты, связанные с ремонтом, заменой, доставкой неисправной продукции и (или) его комплектующих от Государственного заказчика к производителю, а также доставку замененной или отремонтированной продукции (комплектующих) от производителя к Государственному заказчику.

5.24. В случае если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт продукции, то на замененную или отремонтированную продукцию Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается в соответствии с действующим законодательством, но не может составлять срок менее чем остаточный на момент замены или ремонта срок подлежащего ремонту/замене продукции.

5.25. Дата начала исполнения контракта - с момента заключения государственного контракта, дата окончания исполнения контракта – 31.12.2023 года.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий настоящего Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой неустойкой.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила), и составляет 1 процент цены Контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6.6. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

6.9. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

6.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

6.14. В случае начисления неустоек (пеней, штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение со стороны Поставщика обязательства, предусмотренного Контрактом, перечисление сумм неустоек (пеней, штрафов) осуществляется путем внесения денежных средств на счет Государственного заказчика (УФК по Республике Алтай)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА

РОССИИ

УФК по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение платежа: указывается № и дата Требования об уплате неустойки (пени, штрафа), наименование и реквизиты контракта, НДС не облагается.

7. КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Государственный заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств по контракту Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать их в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий – 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае заявления претензий по качеству продукции по причине несоответствия продукции условиям контракта или техническим требованиям при представлении Государственным заказчиком соответствующих доказательств Поставщик должен заменить дефектную продукцию, продукцией, качество которой соответствует условиям контракта.

8.3. Споры и разногласия между сторонами, по которым не будет найдено согласие сторон, разрешаются в Арбитражном суде Республики Алтай.

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, основания, порядок расторжения

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует по 31.12.2023. При этом окончание срока действия контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

10.2. В случае наступления указанных в п. 10.1. контракта обстоятельств, при условии надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по контракту продлевается на период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

10.3. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней в письменном виде уведомить другие Стороны о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

10.4. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.5. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких – либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие – либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана согласиться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких – либо положений контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающиеся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства или международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Контракт может быть изменен с учетом положений части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.3. Если контракт заключается по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ от цены контракта, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ заключается контракт.

12.4. В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц работы снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц работы участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.5. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

12.6. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

12.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов), или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению подрядчика ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

12.8. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

12.9. Положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

12.10. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

12.11. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет Государственного заказчика (УФК по Республике Алтай)

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА

РОССИИ//УФК по Республике Алтай г Горно-Алтайск

БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор.счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Назначение: указывается № и дата извещения, наименование контракта). Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – _________ (_________) рублей ___ копеек.

12.12. Финансовые средства обеспечения исполнения настоящего Контракта подлежат выплате Государственному заказчику при предъявлении Поставщиком требований о расторжении Контракта, а также в качестве компенсации за любые случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту.

12.13. В случае представления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта путем перечисления денежных средств на указанный Государственным заказчиком счет, Государственный заказчик вправе обратить взыскание на эти средства без обращения в суд при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по выполнению работ в пределах срока действия Контракта, предварительно направив Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной контрактом, без согласия Подрядчика, по своему выбору:

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта.

12.14. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком внесены денежные средства на указанный Государственным заказчиком счет, то возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

12.15. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, электронного письма с запросом подтверждения получения, телеграммы или факса.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту вступают в силу после их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.2. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа.

13.3. По всем вопросам, не урегулированным положениями настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1. Спецификация

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту

№___ от «___» ____________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация оформляется на стадии подписания контракта, путем включения сведений о товаре, предложенных в заявке Поставщика на аукцион

- Посмотреть таблицу с данными

В случае, если действующим законодательством РФ установлена обязательная сертификация (удостоверение) поставляемого по контракту товара ↑

В том случае если Поставщик не является плательщиком НДС, Сторонами указывается соответствующее нормативно-правовое обоснование ↑