Тендер - поставка химических реактивов, применяемых в ветеринарии №244651848

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть48 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Центральный федеральный округ, Белгородская облМесто поставки (адрес):Не заполнено
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 24.04.2023 по 26.04.2023Место предоставления документации:Порядок предоставления документации:Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется Документация_ЕП_МСП ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДЕНО:

Начальник

ОГАУ «Межрайонная станция по

борьбе с болезнями животных по

Губкинскому и Прохоровскому районам»

_______________ П.И. Дыбов

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, УЧАСТНИКОМ КОТОРОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО

СУБЪЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА с Областное государственное АВТОНОМНОе учреждение «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по гУБКИНскому и пРОХОРОВскому районам»

НА поставку химических реактивов, применяемых в ветеринарии

апрель 2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 «Техническое задание»

Приложение №2 «Проект договора»

Проект_договора УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Приложение №2

Проект

Договор №____

г. Губкин «____»____________ 202_ г.

Областное государственное автономное учреждение «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому районам», именуемое в дальнейшем«Заказчик», в лице начальника Дыбова Петра Ивановича, действующего в соответствии с Уставом и ________________, именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице __________, действующего на основании ______________ с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 г № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании пп. 2 п. 20.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Областного государственного автономного учреждения «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому районам» (Протокол от 27.09.2022 г № 3/2022), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Белгородской области, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего договора является_________________________ (далее - товар)для нужд областного государственного автономного учреждения «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому районам», по наименованиям, в количестве, ассортименте и с характеристиками согласно «Спецификации» (Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью).

1.2. Поставщик обязуется поставить товар, а Заказчик обеспечивает прием и оплату товара в установленном настоящим Договором порядке.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Цена Договора составляет _____________ рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) рублей ________ копеек (в случае, если поставщик освобожден от уплаты НДС, слова «в том числе НДС (__%) (____________________) рублей ________ копеек» заменяются на слова «НДС не облагается»). Цена единицы товара указана в «Спецификации» Приложение №1 к настоящему договору, являющееся неотъемлемой его частью).

Цена договора включает в себя общую стоимость товара, все расходы поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на упаковку, доставку до места поставки, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, если таковые расходы имеют место быть, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного государственного автономного учреждения «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому районам» и настоящим Договором.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений (внебюджетные средства).

Оплата производится Заказчиком по факту поставки каждой отдельной партии товара, указанной в заявке Заказчика, и подписания товарных/товарно-транспортных накладных, в течение 7 (семи) рабочих дней.

Авансовый платеж не предусмотрен.

Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета, Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

2.7. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора.

2.8. В случае начисления Заказчиком Поставщику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков Стороны вправе подписать акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Договора, размер неустойки и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Договору.

В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Договору оплата поставленных товаров осуществляется Поставщику за вычетом соответствующего размера неустойки и (или) убытков согласно указанному акту и на основании представленных Поставщиком счетов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1.Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Белгородская обл., г. Губкин, ул. Новая, д. 1.

3.2.Срок поставки:с даты заключения договора по 31.07.2023 года включительно. Товар поставляется по заявке Заказчика (в течение 10 (десять) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком Поставщику).

3.3. В рамках исполнения настоящего Договора поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в соответствии с заявкой Заказчика. Поставщик производит поставку Товара в рабочие дни08.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 часов (время московское) по согласованию с Заказчиком.

3.4. Поставщик заблаговременно (не позднее, чем за один рабочий день до фактического дня поставки Товара) извещает Заказчика (возможно по телефону) о намечаемой отгрузке Товара с указанием номера транспортного средства. Без подтверждения Заказчиком готовности принять Товар его отгрузка не проводится.

3.5. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора, считается непоставленным.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Досрочно принять и оплатить товар (часть товара).

4.1.2. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным Договором.

4.1.3. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

4.1.4. Отказаться от приема товара, не соответствующего условиям Договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять товар и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик товара, подписать товарную/товарно-транспортную накладную товара и передать один экземпляр Поставщику.

4.2.2. Оплатить принятый товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать приема товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.2. Требовать оплаты поставленного и принятого товара в соответствии с условиями Договора.

4.3.3. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар (часть товара).

4.4.Поставщик обязан:

4.4.1. Поставить товар своими силами и средствами.

4.4.2. Все виды погрузо-разгрузочных работ осуществляются Поставщиком, собственными техническими средствами или за свой счет. Осуществить доставку и разгрузку товара способом, обеспечивающим его сохранность.

4.4.3. Представить и передать Заказчику вместе с товаром все документы, относящиеся к нему: подписанные оригиналы товарной/товарно-транспортной накладной, счетов и/или других документов необходимых для оформления поступления товара, а также копии сертификатов соответствия, деклараций соответствия и (или) иных документов, обязательных для данного вида товара, подтверждающих качество товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

4.4.4. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, указанный Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего количества, ассортимента, комплектности и качества, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты товара, в течение 5 банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

4.4.5. Поставщик обязан своевременно предоставить достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к дате окончания срока действия Договора предоставить Заказчику результаты поставки товара.

5. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМА ТОВАРА,

ПОРЯДОК И СРОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА ТОВАРА

5.1. Товар должен перевозиться транспортом, обеспечивающим сохранение температурных режимов транспортировки.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать характеристикам, указанным в приложении №1 к настоящему Договору «Спецификация», качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам, действующему законодательству, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

5.3. На момент поставки товара Поставщик передает Заказчику оригиналы товарной/товарно-транспортной накладной, счетов, копию документа (заверенную в установленном порядке) и иные товаросопроводительные документы, а также копии документов (заверенные в установленном порядке) подтверждающие соответствие товара требованиям технического регламента Таможенного союза ГОСТ, иных стандартов в форме (и/или):

- декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза,

- сертификата качества,

- удостоверения о качестве,

- иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Приемка товара производится в следующие сроки: в течение всего срока действия Договора.

5.5. Приемка товара по количеству и качеству производится уполномоченным представителем заказчика в соответствии с приложением №1 «Спецификация» к настоящему Договору по товаросопроводительным документам. Количество товара при его приемке должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в приложении №1 Спецификации к настоящему Договора и товаросопроводительных документах. Одновременно Заказчик проверяет наличие товаросопроводительных документов на товар, предусмотренных пунктом 5.3 и пунктом 4.4.3 настоящего Договора.

5.6. Если при приемке товара будет обнаружена недостача, иное количественное несоответствие, уполномоченный представитель заказчика составляет акт о выявленной недостаче товара, о чем Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет Поставщика.

Уведомление направляется Заказчиком по факсу (телеграфу, телефонограммой), в уведомлении указывается наименование товара, номер товарной/товарно-транспортной накладной, счета (при наличии), количество недостающего товара и характер недостачи.

5.7. Приемка товара по качеству производится путем ее осмотра на предмет недостатков. При приемке товара по качеству приемочная комиссия вправе осуществить выборочную проверку товара. В случае если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар, качество которого не соответствует требованиям Договора, результаты такой проверки распространяются на всю партию поставляемого товара.

5.8. В случае обнаружения скрытых недостатков уполномоченным представителем заказчика составляется акт о скрытых недостатках. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида товара проверке и выявлены лишь в процессе использования и хранения товара.

5.9. Приемка товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза со стандартами, техническими условиями, приложением № 1 «Спецификация» к настоящему Договору, другими обязательными для сторон правилами, а также с сопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность поставляемого товара с указанием даты выработки, сроков и условий хранения. При отсутствии указанных сопроводительных документов или некоторых из них уполномоченный представитель заказчика вправе не приостанавливать приемку товара. В этом случае составляется акт о фактическом качестве и комплектности поступившего товара и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

5.10. Одновременно с приемкой товара по качеству производится проверка комплектности товара, а также соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям технического регламента Таможенного союза стандартов, технических условий, приложению № 1 «Спецификация» к настоящему Договору, других обязательных для сторон правил. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту поставки. Нарушение целостности тары и упаковки не допускается. Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за его счет.

5.11. В случае установления недостатков товара на основании акта о выявленных недостатках, Заказчик вправе потребовать замены товара с недостатками на товар надлежащего качества / в надлежащем количестве или отказаться от товара с недостатками и потребовать от Поставщика забрать товар и вернуть уплаченную за товар денежную сумму. Указанные требования могут быть заявлены Заказчиком независимо от срока обнаружения недостатков.

5.12. Товар, не соответствующий требованиям настоящего Договора,считается непоставленным и подлежит замене или возврату в течение 7 (семи) дней. Расходы, связанные с заменой товара, либо в случае невозможности замены, возврата товара, несет Поставщик. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, либо в случае невозможности устранения недостатков возвратом товара несет Поставщик.

5.13. Заказчик вправе отказаться от приемки товара в случае:

поставки фальсифицированного, контрафактного товара;

нарушения Поставщиком срока поставки, указанного в заявке Заказчика, более чем на 5 дней;

отсутствия товаросопроводительных документов, указанных в пунктах 4.4.3 и 5.3. настоящего Договора;

несоответствия по стоимости;

несоответствия по количеству, указанному в товарной/товарно-транспортной накладной и/или в заявке Заказчика;

несоответствия упаковки и маркировки товара требованиям;

несоответствия по качеству в части наличия видимых повреждений тары (упаковки).

5.14. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия этого товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено поставщиком.

5.15. Для проверки поставленного Поставщиком товара на соответствие условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.16. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчиком в течение 3 рабочих дней направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи товара. В случае проведения экспертизы и привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного товара приемочная комиссия/уполномоченный представитель заказчика должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6. Гарантии качества ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

6.2. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать требованиям Российского законодательства, требованиям санитарных правил и норм, прочим нормативам для данного вида Товара требованиям технических регламентов на товар (если применимо к поставляемому товару), ГОСТам (если применимо к поставляемому товару) действующего законодательства, обычно предъявляемым требованиями к такого рода товарам.

6.3. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

6.4. Поставщик обязуется за свой счет проводить замену некачественного Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.5. Поставщик несет ответственность за качество поставленного по настоящему Договору Товара вне зависимости от того, кто является его производителем.

6.6. На момент поставки Товара Поставщик представляет сопроводительные документы на каждую партию товара, заверенные в установленном порядке, в том числе копию декларации соответствия и санитарный паспорт транспортного средства.

Товарная/товарно-транспортная накладная на отпущенную партию товара должна быть выдана Заказчику. При этом дата отгрузки, указанная в товарной/товарно-транспортной накладной, должна соответствовать дате фактического поступления товара Заказчику.

6.7. Товар отгружается в таре и упаковке, отвечающей требованиям технических регламентов таможенного союза, обеспечивающей его сохранность в течение всего срока годности, а также защиту от всякого рода повреждений при транспортировке, хранении и погрузо-разгрузочных работах.

6.8. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

6.9. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям законодательства РФ, технических регламентов таможенного союза.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.3. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух месяцев с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в соответствии с п. 11 настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет 10 % (десять процентов) цены Договора и устанавливается в виде фиксированной суммы _________-_________.

8.4. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Неустойка (пеня, штраф) удерживается по соглашению сторон из суммы, подлежащей к оплате Заказчиком, с последующим перечислением в соответствующий бюджет согласно положениям бюджетного законодательства РФ или перечисляется Поставщиком самостоятельно на соответствующий счет.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. В случае поставки Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или количества, и/или ассортимента Поставщик обязуется за свой счет заменить такой Товар на Товар надлежащего качества и/или количества, и/или ассортимента в сроки, указанные Заказчиком.

8.8. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара по Договору, Поставщик обязуется возместить причиненные этим убытки и уплатить неустойку на условиях Договора.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.

10.3. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Белгородской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Изменение условий Договора при его исполнении осуществляется по соглашению сторон и только в случаях, установленных законодательством РФ, Положением о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного государственного автономного учреждения «Межрайонная станция по борьбе с болезнями животных по Губкинскому и Прохоровскому районам», настоящим Договором. Договор считается измененным с даты заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

Заказчик по согласованию с Поставщиком договора вправе изменить или расторгнуть договор в случае существенного изменения обстоятельств, из которых они исходили при заключении Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае недостижения соглашения об изменении условий договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в порядке и по основаниям, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается договор, вправе:

1) снизить цену договора без изменения количества товаров (объема работ, услуг) и иных условий исполнения договора;

2) увеличить количество товаров (объем работ, услуг) на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной участником закупки, с которым заключается договор, и начальной (максимальной) ценой договора;

3) улучшить условия исполнения договора для Заказчика (например, сократить сроки исполнения договора (его отдельных этапов), отменить или уменьшить размер аванса, предусмотреть условие об отсрочке или рассрочке при оплате, улучшить характеристики товаров, работ, услуг, увеличить сроки и объем гарантии и т. п.);

4) изменить сроки исполнения обязательств по договору в случае, если договор не был подписан в планируемые сроки в связи с рассмотрением жалобы, с административным производством, с судебным разбирательством и т. п.;

5) включить условия, обусловленные изменениями законодательства Российской Федерации или предписаниями органов государственной власти, органов местного самоуправления.

11.3. Заказчик по согласованию с участником при исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 20 % (двадцать процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору или по иным объективным причинам;

3) цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора;

- в случаях, предусмотренныхподпунктом 1 настоящего пункта Договора;

- в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов);

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре.

11.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

11.5. Заказчик или Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, установленных гражданским законодательством, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление.

11.6. При одностороннем отказе от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.7. В случае существенного (более 10 (Десяти) рабочих дней) нарушения сроков исполнения договорных обязательств, либо поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в срок, установленный настоящим Договором со стороны Поставщика, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в извещении Заказчика о расторжении договора.

11.8. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Договор действует со дня его подписания обеими Сторонами и по 31.07.2023 года (включительно), а в части расчетов – до полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств.Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

12.2. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

12.3. Поставщик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.4. Любое уведомление, адресованное Стороне Договора, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в следующих случаях:

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по Договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее наименованием (при наличии в настройках факса) и номер телефона.

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем.

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение №1 – Спецификация поставляемого товара;

- Приложение №2– График поставки.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Договору №_______

от «____»_______________ 20___ г.

Спецификация поставляемого товара

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору №

от «___» ______________2023 г

График поставки

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Описание_объекта_закупки_(Техническое_задание) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Описание объекта закупки

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ОГАУ «Межрайонная

станция по борьбе с болезнями животных

по Губкинскому и Прохоровскому районам»

_________________ П.И. Дыбов

«___» __________ 2023 г.

Техническое задание

на поставку химических реактивов, применяемых в ветеринарии

- Посмотреть таблицу с данными

Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 85% от нормативного срока годности.

Поставка товара осуществляется в упаковке изготовителя, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 и обеспечивающей безопасность и сохранение потребительских свойств товара в течение срока его годности.

Качество товара должно соответствовать требованиям Российского законодательства, требованиям санитарных правил и норм, прочим нормативам для данного вида Товара. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении (пользовании). Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества.

Указанный товар должен быть доставлен и разгружен за счет Поставщика по адресу Заказчика в помещение, указанное Заказчиком по предварительному с ним согласованию.

Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого товара.

Проверка комплектации товара осуществляется при его доставке.

Примечания:

В заявке участника закупки при описании поставляемого товара указываются конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в Таблице настоящего Технического задания.

При описании характеристик товара не допускается использование словосочетаний типа «должен быть», «должен представлять», а также формулировок «не более», «не менее», «±», за исключением случаев, когда показатель не имеет конкретного значения в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Наличие в заявке участника закупки словосочетания «или эквивалент» не допускается.

В заявке на участие в аукционе участник закупки обязан при описании предлагаемого к поставке товара указывать наименование страны происхождения товара.

Директор ветлаборатории ___________________________ Н.В. Бабаева