Тендер - Поставка пародонтологических средств в 2023 году №244485363

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование_начальной_(максимальной)_цены_контракта[1].docx
• Описание_объекта_закупки_АС_2023.docx
• Требования_к_содержанию,_составу_заявки+_ч_1_31_ст.docx
• проект_контракта_АС_2023_.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть63 Извещение о проведении электронного аукциона от 20.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000041

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

199106, г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д. 12

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 54300.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

не менее 1 года

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

не менее 1 года

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Проект контракта

1 Проект контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке

Дополнительная информация и документы

1 Уведомление о прохождении контроля

Приложение № 1 к извещению об электронном аукционе

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

на поставку пародонтологических средств в 2023 году

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

В комплект поставки товара должны входить все материалы в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована
на русском языке.

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения
в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара,
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии
с Контрактом, является новым, неиспользованным, по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

3.2. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке товара.

3.3. Остаточный срок годности на весь поставляемый товар на момент поставки должен быть не менее 12 месяцев.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к извещению об электронном аукционе.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с положениями статей 19 и 22 Закона.

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона 44-ФЗ.

В целях получения ценовой информации в отношении товара для определения НМЦК осуществлены следующие процедуры:

- осуществлен поиск ценовой информации в иных источниках общедоступной ценовой информации в соответствии с частью 18 статьи 22 Закона: интернет-магазины, торгующие необходимыми товарами.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - рубль Российской Федерации.

Приложение № 3 к извещению об электронном аукционе

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.

Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Для участия в закупке заявка на участие в закупке, должна содержать информацию и документы об участнике закупки:

- *полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

- *фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

- *идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, управляющего (при наличии), управляющей организации (при наличии), участников (членов) корпоративного юридического лица, владеющих более чем двадцатью пятью процентами акций (долей, паев) корпоративного юридического лица, учредителей унитарного юридического лица или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

- *адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

- *копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

- *идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

- *выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

- [1] надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

- решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, являющегося объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;

Установлены единые требования к участникам закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки – не требуется;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты - не требуется;

- отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

- участник закупки не является иностранным агентом;

- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: участник закупки не должен являться юридическим или физическим лицом, в отношении которого применяются специальные экономические меры, предусмотренные подпунктом а) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», либо являться организацией, находящейся под контролем таких лиц. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252» утвержден перечень конкретных лиц, с которыми запрещено заключать и исполнять сделки;

- реквизиты счёта участника закупки, на который, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты выполненной работы, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

Инструкция по заполнению заявки

1. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика до окончания установленного в соответствии с Законом срока подачи заявок на участие в закупке.

2. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

3. В описании показателей (характеристик) товара, заказчик использует следующие виды показателей:

- показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;

- показатели, для которых указаны варианты значений;

- показатели, значения которых не могут изменяться;

- показатели, которые определяются диапазоном значений.

Заказчик устанавливает порядок описания показателей (характеристик) товара, предлагаемых участником электронного аукциона:

по первому виду показателей участник электронного аукциона указывает конкретные значения показателей, для которых установлены минимальные и (или) максимальные значения;

по второму виду показателей участник электронного аукциона выбирает конкретное значение для показателей, в отношении которых представлены варианты значений;

по третьему виду показателей участник электронного аукциона указывает значение, установленное заказчиком;

по четвертому виду показателей участник электронного аукциона указывает диапазон значений, для которого установлены требования к значению нижней и верхней границы диапазона.

Разъяснение понятий, применяемых в показателях товаров и порядок указания их в заявке:

«Не более» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «Не менее» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «Более» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «Менее» означает меньше установленного значения и не включает крайнее максимальное значение; «≤» означает меньше установленного значения и включает крайнее максимальное значение; «≥» означает больше установленного значения и включает крайнее минимальное значение; «>» означает больше установленного значения и не включает крайнее минимальное значение; «

Если требования, прописанные перечислением, символы «,» и «;» следует читать, как «и», необходимо указать товар и требуемые значения технических характеристик для каждого товара, типа, марки или характеристики товара соответственно.

Если в описании объекта закупки в показателях (характеристиках), установлено перечисление вариаций одного и того же показателя через знак «,» и «;» и в конце перечисления стоит слово «или» или иные вариации знаков альтернативности (или например в начале перечисление стоит «может быть» или иные вариации знаков альтернативности), то участнику следует представить один вариант из перечисленных. Если в требованиях установлено значение «до» и если характеристика является качественной (характеризуют свойства материала, определяющие основные его функции, для выполнения которых он предназначен), то требуемое значение является максимально возможным, например: в требованиях заказчика установлено: «Масса шара до 450 кг», в заявке участника должно быть указано: «Масса шара 450 кг» или любое другое меньшее конкретное значение. А в случае эксплуатационной характеристики (характеризует среду, условия, в которых товар (материал) оптимально функционирует) - требуемый верхний предел диапазона, например: в требованиях заказчика установлено: «Огнестойкость до 450», в заявке участника должно быть указано: «Огнестойкость 450» или любое другое большее конкретное значение.

Если указан знак «-» в сопровождении слов «в диапазоне», то его следует считать, как указание требуемых характеристик товара в виде диапазона, с условием, что граничные значения данного диапазона не входят в значения, соответствующие потребностям Заказчика. В случае указания требуемых характеристик товара в виде диапазона, с использованием словосочетаний ""от"" и ""до"" в сопровождении слов «в диапазоне», необходимо учитывать, что граничные значения данного диапазона входят в значения, соответствующие потребностям Заказчика и указываются в диапазоне, во всех остальных случаях необходимо предоставить конкретные характеристики товара, руководствуясь правилами чтения символов «-» как «от» и «до».

Если в требуемом значении и требуемом параметре в описании объекта закупки, установлено требование с словосочетанием «менее», «не менее» или «более», «не более», «выше», «свыше», «меньше», «больше», где знак двоеточие «:» стоит после вышеперечисленных словосочетаний, то данное требование касается каждого значения. В случае, если в требуемом значении и требуемом параметре в Техническом задании, установлено требование с словосочетанием менее», «не менее» или «более», «не более», «выше», «свыше», «меньше», «больше», где знак двоеточие «:» стоит до вышеперечисленных словосочетаний, то данное требование касается первого значения.

4. Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию предусмотренные настоящим приложением к извещению об электронном аукционе.

5. Ответственность за недостоверность информации и (или) документов, направленных оператору электронной площадки, за несоответствие указанных информации и (или) документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
за действия, совершенные на основании указанных информации и (или) документов, несет участник закупки.

6. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц принимаются при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Информация и документы, предусмотренные данными подпунктами, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой; ↑

Автоматический_контроль

Уведомление о соответствии контролируемой информации

требованиям, установленным частью 5 статьи 99

Федерального закона N 44-ФЗ

Коды

Форма по ОКУД

От 20.04.2023 г.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата

-

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИКУ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ИНН

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование заказчика: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА №3"

КПП

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Организационно-правовая форма:Государственные бюджетные

учреждения субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ

Форма собственности: Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКФС

Наименование бюджета: Внебюджетные средства

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место нахождения (адрес):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ЛИНИЯ 21-Я

В.О., 12,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

по ОКТМО

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование органа контроля: Комитет финансов Санкт-Петербурга

75203

13

Реквизиты объекта контроля

Реквизиты документа, содержащего информацию

(сведений об объекте контроля)

для осуществления контроля

наименование

дата

номер

наименование

дата

номер

1

2

3

4

5

6

Извещение

20.04.2023

План-график

22.03.2023

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть26001

Результат контроля:

Ответственный исполнитель

Финансовый контроль пройден

сервис АИС БП-ЭК

(должность)

Автоматический контроль

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №4 к извещению об электронном аукционе

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № __________

на поставку пародонтологических средств в 2023 году

Санкт-Петербург «___» _________ 202 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3» (СПб ГБУЗ «ГСП № 3»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Андреевой Ольги Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны и

_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), на основании протокола ______________ № _____________________ от "___" ___________ 202 г., заключили в рамках осуществления закупки с идентификационным кодом закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику пародонтологические средства (далее – Товар) в порядке и на условиях Контракта и Технического задания, являющегося приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), в количестве, по цене и в ассортименте, предусмотренном в Спецификации товара, являющейся приложением № 3 к Контракту (далее – Спецификация), не отступая при этом от требований к количеству, к качеству, к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам товаров, либо эквивалентов товаров (при наличии товарного знака, его словесного обозначения), указанных в Контракте и Техническом задании и позволяющих определить соответствие поставленных товаров требованиям Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

• Поставщик гарантирует, что качество и характеристики поставляемого товара соответствуют Техническому заданию и Спецификации, а также стандартам Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

- требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом;

- требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом;

- запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту;

- осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность поставщика;

- отказаться от приемки и оплаты товаров, не соответствующих требованиям контракта;

- потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты товаров, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков, а также выплаты неустойки;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона;

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Заказчик обязан:

- принять поставленные товары, в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

- оплатить поставленные товары, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика;

- в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта разместить такое решение в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, предусмотренные ч. 12.1 ст. 95 Закона

- требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;

- осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.3. Поставщик вправе:

- требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика;

- требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 Закона;

- иметь иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик обязан:

- поставить товары, обеспечив надлежащее качество, в сроки, установленные Контрактом;

- исполнять, полученные в ходе исполнения обязательств по Контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в поставленных товарах;

- передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные Контрактом;

- представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту;

- о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, уведомить Заказчика в течение одного рабочего дня с момента обнаружения фактов возможного неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта;

- назначить ответственного представителя (ответственных представителей) для решения организационно-технических вопросов, возникающих в ходе исполнения Контракта, и предоставить Заказчику его (их) контактные данные в течение 1(одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Контракта;

- соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту;

- формировать в единой информационной системе в сфере закупок и направлять Заказчику документ о приемке в электронной форме с приложением дополнительных документов, указанных в пункте 5.2.1 настоящего Контракта (далее – документ о приемке), в соответствии с условиями настоящего Контракта по окончании поставки товара / по окончании отдельного этапа исполнения Контракта;

- незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения Контракта объектах интеллектуальной собственности;

- в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта такое решение направить Заказчику в порядке предусмотренном ч. 20.1 ст. 95 Закона;

3. Цена контракта, порядок расчетов (порядок и сроки оплаты товара), авансирование, обеспечение исполнение контракта

3.1. Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) [1] составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______) /НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации на основании _________.

3.2. Цена Контракта (Предложение о цене за право заключения Контракта) [2] и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Цена Контракта включает в себя все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона.

Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий Контракта.

3.6. Сроки и порядок оплаты:

Заказчик осуществляет расчеты с Поставщиком по безналичному расчету.

Заказчик осуществляет оплату за фактически поставленный товар в срок не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания документа о приемке Заказчиком. Основанием для оплаты поставленного товара являются: документ о приемке, предусмотренный п. 1 ч. 13 ст. 94 Закона, подписанный уполномоченным лицом Заказчика, к которому в качестве дополнительных документов Поставщиком приложены документы, указанные в пункте 5.2.1. настоящего Контракта, являющиеся его неотъемлемой частью.

Обязанности Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

Заказчик не несет ответственности за задержки в получении Поставщиком средств, возникшие не по его вине, в том числе, связанные с работой финансовых органов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, работой банков по перечислению средств.

3.7. Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Поставщика в качестве неустойки (штрафа, пеней), в случае нарушения Поставщиком условий Контракта.

3.8. Оплата Товара производится Заказчиком в безналичной форме, источник финансирования - внебюджетные средства: доходы от иной приносящей доход деятельности, в том числе:

Сумма – руб.; Код раздела - нет; Код показателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Тип обеспечения: Тип обеспечения: Доходы от иной приносящей доход деятельности; Код вида расходов - 244; Код ОСГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях»;

Сумма – руб.; Код раздела - нет; Код показателя▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть; Тип обеспечения: Средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным учреждениям; Код вида расходов - 244; Код ОСГУ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях».

3.9. Обеспечение исполнения Контракта – не требуется.

3.10. Авансирование не предусмотрено.

4. Порядок поставки товаров

4.1. Местом поставки товара является: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №3», расположенное по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 21-я линия ВО, д. 12. Заказчик вправе указать Поставщику конкретное помещение для доставки и разгрузки Товара.

4.2. Срок поставки товара: в течение 3 рабочих дней со дня получения заявки Заказчика, но не позднее 15.12.2023 года. Заказчик направляет Поставщику заказ (Заявку) на поставку не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты поставки. Изменения заявки возможны не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки). Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком.

Заказчик имеет право подать Заявку на поставку товара в течение всего срока действия Контракта, но не позднее 10.12.2023 года.

Заявка имеет силу для Сторон как в случае ее передачи Поставщику путём вручения документа, так и при ее передаче средствами факсимильной, компьютерной, или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Контракту.

4.3. Товар поставляется партиями. Количество товара в партии указывается в заявке Заказчика.

4.4. Доставка товара по месту нахождения складского помещения Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика) осуществляются силами Поставщика и за его счет.

4.5. Товар, поставляемый по Контракту, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга обязательной сертификации, должен иметь сертификат и знак соответствия, выданные или признанные уполномоченным на то органом в установленном законодательством порядке.

4.6. Поставщик несет все риски утраты или повреждения Товара до момента его поставки.

4.7. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон)) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

4.8. Датой выполнения обязательств в части поставки Товара является дата подписания документа о приемке Заказчиком.

4.9. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Требования к упаковке, отгрузке, указаны в Техническом задании.

4.10. Тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.

5. Порядок и срок приемки поставленного товара, части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки

5.1. Поставщик осуществляет поставку товара в порядке, предусмотренном пунктами 4.1. - 4.10. настоящего Контракта.

5.2. Приемка товара по Контракту осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. Вместе с поставленным Товаром Поставщик представляет Заказчику акт сдачи-приемки товара в двух экземплярах, содержащий перечень указанных товаров, количество транспортных мест, номер настоящего контракта и дату его заключения. В день доставки товара ответственное лицо Заказчика получает товар, осуществляет его приемку по количеству транспортных мест, подписывает и передает подписанный экземпляр акта сдачи-приемки товара представителю Поставщика, проводящего сдачу товара по количеству.

Не ранее даты доставки товара и не позднее пяти рабочих дней с даты доставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в подпунктах «а» - «г», «е», «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона, включающие сведения о полученном Заказчиком товаре.

К указанному документу о приемке, должны быть приложены следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- счет на оплату;

- счет - фактура (если Поставщик является плательщиком НДС);

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная настоящим Контракта информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.2.2. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона такого документа в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.2.3. Для проверки результатов поставленных товаров в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов поставленных товаров, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом.

5.2.4. В случае подтверждения экспертом, экспертной организацией факта отпуска Заказчику некачественного товара Поставщик возмещает Заказчику причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы (в том числе лабораторных исследований).

5.2.5. В случае поставки Товара с нарушением условий контракта замена некачественного товара осуществляется за счет Поставщика в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

5.2.6. В течение двадцати рабочих дней со дня поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.2.2 настоящего Контракта Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона) на основании изучения документов, предусмотренных пунктом 5.2.1 настоящего Контракта, и результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 5.2.3 настоящего Контракта, а также на основании проверки товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа, перечня недостатков и сроков их устранения Поставщиком.

5.3. В случае получения в соответствии с пунктом 5.2.6. настоящего Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом Контракта.

5.4. Поставщик обязан устранить все обнаруженные в ходе приемки недостатки своими силами и за свой счет, в сроки, установленные в мотивированном отказе от подписания документа о приемке.

Устранение Поставщиком выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки (штрафа, пени), предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта.

5.5. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Обязательства Поставщика по настоящему Контракту (этапу) считаются исполненными после подписания Сторонами документа о приемке.

5.6. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с настоящим разделом Контракта осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Заказчика, исправленного документа о приемке.

После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания документа о приемке, Поставщик и Заказчик подписывают документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Контракта.

Срок исправления Поставщиком документа о приемке при поступлении от Заказчика уведомления об уточнении составляет два рабочих дня.

5.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товаров условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товаров и устранено Поставщиком.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае обнаружения Заказчиком недостатков поставляемого Товара, поставки Товара ненадлежащего качества либо с нарушениями требований о количестве, ассортименте и комплектности, Поставщик обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранить выявленные недостатки в соответствии с Контрактом.

В случае поставки Товара с нарушением условий Контракта замена недоброкачественного Товара либо доукомплектование осуществляется в соответствии с требованиями Заказчика в установленный им срок.

6.2. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества и неукомплектованного Товара, а, если такой Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доукомплектования Товара либо до его замены.

6.3. Товар, поставленный с отступлением от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, считается не поставленным.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек [3] .

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере 10 процентов цены контракта [4] (за исключением случаев, указанных в пунктах 6.8 – 6.10 Контракта).

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает штраф в размере ___________________________ [5] .

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Поставщик уплачивает штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Одна тысяча) рублей 00 копеек [6] .

6.10. В случае несоблюдения условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, сопоставщиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (если в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона Контрактом предусмотрено условие о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, сопоставщиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) Поставщик привлекается к гражданской правовой ответственности в виде уплаты штрафа в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом), устанавливается в следующем размере__________________. [7]

6.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства) Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.15. Уплата штрафов не освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.16. В случае, если Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

6.17. Заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.18. В случае поставки Товара, в отношении которого законодательством установлены ограничения допуска или условия допуска для целей осуществления закупок и указания Поставщиком сведений о стране происхождения Товара, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара, указанного в заявке на участие в аукционе, несет Поставщик.

7. Гарантийные сроки

7.1. В соответствии с условиями Технического задания.

8. Срок действия Контракта, срок исполнения Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Настоящий Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 51 Закона и действует по «31» декабря 2023 года (включительно), а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения Сторонами.

Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

8.2. Срок исполнения настоящего Контракта: «31» декабря 2023 года.

8.3. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона.

8.4. Информация о настоящем Контракте подлежит включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

8.5. По предложению Заказчика возможно увеличение или уменьшение предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара не более чем на десять процентов, предусмотренных Контрактом. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.

Предусмотренные пунктом 8.5 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения Контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и если при определении Поставщику требование обеспечения исполнения Контракта установлено в соответствии со статьей 96 Закона.

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставленного Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом объема поставленного Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем Товара.

8.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

8.7. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями Контракта.

8.8. Контракт может быть расторгнут на основании:

8.8.1. письменного соглашения Сторон;

8.8.2. решения суда;

8.8.3. в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

8.9.1. Неоднократного нарушения Поставщиком обязательств по Контракту.

8.9.2. Существенного нарушения требований к качеству поставленного товара (обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

8.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или), поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

8.11. В случае нарушения Поставщиком обязательства Заказчик вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта и потребовать от Поставщика уплаты штрафа, предусмотренного разделом 6 Контракта.

8.12. Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Заказчиком Поставщику и размещается Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и в сроки, предусмотренные ч. 12.1 ст. 95 Закона.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 10.13 настоящего Контракта.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.13. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта направляется Поставщиком Заказчику в порядке, установленном частью 20.1 статьи 95 Закона.

8.14. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.15. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.16. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в течение 10 (десяти) - дневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.17. Сведения о Поставщике, с которым Контракт расторгнут в связи
с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включаются в установленном действующим законодательством порядке в реестр недобросовестных поставщиков.

8.18. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 95 Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником аукциона, с которым в соответствии с Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта, победителя электронного аукциона и при условии согласия такого участника аукциона заключить контракт. Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии Законом участником аукциона обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении закупки и(или) документацией об электронном аукционе. При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

8.19. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

9.2. О возникновении и прекращении обстоятельства непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения или прекращения. После прекращения обстоятельства непреодолимой силы Сторона, прекратившая исполнение обязательства по настоящему Контракту, незамедлительно возобновляет его исполнение. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных последствиях.

9.3. Факт возникновения обстоятельства непреодолимой силы должен быть документально удостоверен уполномоченным органом федеральной, региональной власти или органом местного самоуправления.

9.4. Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, указанные в пунктах 9.2-3.3 настоящего раздела, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение обстоятельства непреодолимой силы в целях обоснования неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательства по настоящему Контракту, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание наступление обстоятельства непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

9.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут сохраняться более 30 (тридцати) календарных дней, любая Сторона имеет право предложить другой Стороне расторгнуть его. При прекращении настоящего Контракта по причинам, указанным в настоящем пункте, Стороны обязаны осуществить взаиморасчеты по своим обязательствам на день прекращения настоящего Контракта.

10. Рассмотрение и разрешение споров

10.1. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, Стороны могут разрешать путем переговоров.

10.2. Все споры, возникающие из настоящего Контракта, подлежат передаче
на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

10.4. В случае обмена документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Поставщиком или Заказчиком условий контракта, такой обмен осуществляется с использованием единой информационной системы путем направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, Подрядчика и размещаются в единой информационной системе.

Иные уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

10.5. Сторона должна дать ответ по существу в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения уведомления.

10.6. В силу требований части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации гражданско-правовой спор о взыскании денежных средств
по требованию об уплате неустойки (штрафа, пени) может быть передан Заказчиком
на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области после принятия мер по досудебному урегулированию спора по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования).

10.7. В случае изменения наименования, адреса места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Поставщик
не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет, несет Поставщик.

10.8. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения
к настоящему Контракту.

10.9. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

10.10. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

10.11. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

11. Прочие положения

11.1. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 настоящего Контракта, либо с использованием факсимильной связи.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой или факсимильной связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 настоящего Контракта, считается надлежащим уведомлением Сторон.

11.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Поставщика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

11.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Контракта и ставших им известными в ходе исполнения настоящего Контракта.

11.6. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон.

11.7. Банковское или казначейское сопровождение Контракта не предусмотрено.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованием, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

13. Приложения

1. Приложение № 1 – Техническое задание.

2. Приложение № 2 – Расчет цены контракта

3. Приложение № 3 – Спецификация

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: - Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 1 к контракту

от ____.____. 20___ № _______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет, цена Контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка пародонтологических средств в 2023 году (далее – Товар) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №3».

1.2. Цена контракта: ___________________ (_______________________________________) рублей ___ коп.

1.3. Код (коды) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Цели и правовое основание для поставки товара

2.1. Целью данной закупки является обеспечение бесперебойного функционирования учреждения с целью выполнения возложенных на него задач и полномочий, прав и обязанностей с соблюдением санитарных норм и правил функционирования учреждения при осуществлении текущей деятельности.

2.2. Основанием для закупки является:

- план-график Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №3» на 2023 год.

3. Порядок формирования цены контракта

3.1. Цена контракта сформирована Поставщиком на основании входящего в состав документации о закупке расчета начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на доставку товара, осуществление погрузочно-разгрузочных работ по адресу, указанному Заказчиком, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.2. Цена за единицу товара рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы товара, указанная в расчете начальной (максимальной) цены контракта, входящем в состав документации о закупке, уменьшенная на предложенное участником закупки понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Контрактом.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки

4. Требования к количеству товара

4.1. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в расчете начальной (максимальной) цены контракта, входящем в состав документации о закупке, и расчете цены контракта (Приложение № 2 к Контракту).

5. Требования к качеству и безопасности товара

5.1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода. Товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

5.2. Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством.

6. Требования к функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам товара

6.1. Поставляемый товар должен соответствовать функциональным, техническим и качественным, эксплуатационным характеристикам согласно Спецификации, являющейся приложением № 3 к Контракту.

6.2. Весь поставляемый товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным настоящим техническим заданием.

7. Требования к отгрузке и доставке товара

7.1. Доставка товара осуществляется Поставщиком путем отгрузки товара транспортом Поставщика.

7.2. Доставка товара осуществляется с предварительным уточнением времени поставки товара.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

8. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Требования к гарантийному сроку товара - не менее 1 года.

9. Требования к энергетической эффективности товаров

Требования не установлены.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к контракту

от ____.____. 20___ № _______

РАСЧЕТ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

- Посмотреть таблицу с данными

Заполняется заказчиком при подготовке проекта контракта по итогам процедуры закупки с учетом положений документации об электронном аукционе.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение № 3 к контракту

от ____.____. 20___ № _______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(примерная форма)

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация заполняется в соответствии с предложением участника закупки, признанного победителем электронного аукциона.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть--

- Посмотреть таблицу с данными

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона ↑

Выбирается в случае, если Контракт заключается по результатам электронного аукциона, который проводился на право заключения контракта в соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона ↑

В соответствии с пунктом 9 Правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011)

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

В соответствии с пунктом 3 Правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 размер штрафа устанавливается в следующем порядке (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). ↑

В соответствии с пунктом 4 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта, но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей 00 копеек. ↑

В соответствии с пунктом 6 Правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); ↑

а) в случае если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно);

б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей (включительно). ↑

сведения указываются на основании заявки победителя электронного аукциона ↑