Тендер - Поставка дезинфицирующих средств №244439923

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№1_Обоснование_НМЦК_дез_средства_11.04.2023 - Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 20.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000021

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Крым Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское пгт, ул. Тельмана,11

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.35 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Требуется обеспечение заявки

Размер обеспечения заявки

10452.45 Российский рубль

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, а также условия гарантии

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок

Реквизиты счета в соответствии с п.16 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение №1 Обоснование НМЦК дез средства 11.04.2023

Проект контракта

1 Приложение №2 КОНТРАКТ Дезы

Описание объекта закупки

1 Приложение №3 , ТЗ

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение №4 инструкция по заполнению заявки

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№4_инструкция_по_заполнению_заявки

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Инструкция

по заполнению требований заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей

• • • Участнику закупки необходимо указывать конкретные показатели (характеристики) каждого вида (типа) товара (материала) (далее - конкретные показатели) в соответствии с обозначениями (в т.ч. наименование параметра и единицы измерения), установленными в разделе описания объекта закупки в части «Характеристики товара, требующие предоставления конкретных показателей».

Все иные требования участник закупки подтверждает путем согласия участника закупки электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, подавая заявку на участие в такой закупке, кроме того, данные требования не учитываются при рассмотрении первых частей заявок на участие в закупке.

• • • При указании конкретных показателей участником закупки учитывается следующее:
    • в случае если требуемое значение параметра или диапазоны значений параметра указаны с использованием слов (знаков, символов):

«+/-» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке на участие в процедуре закупки (далее - заявка) конкретный показатель с предельным отклонением, равный указанному; или конкретный показатель с отклонением в большую или меньшую сторону в рамках указанного предельного отклонения, включая крайние значения; или несколько конкретных показателей либо диапазон показателей в рамках указанного предельного отклонения, включая крайние значения;

«не менее», «не ниже», «не ранее», «от», «≥» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель или несколько конкретных показателей, более указанного значения или равный ему;

«не более», «не выше», «до», «≤» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель или несколько конкретных показателей, менее указанного значения или равный ему;

«более», «>» - означает, что участнику закупки следует предоставить в заявке конкретный показатель или несколько конкретных показателей, более указанного значения;

«менее», «

В случае применение заказчиком перечислений значений характеристик через союз «и» участник закупки указывает одно конкретное значение или несколько конкретных значений или конкретный диапазон значений, одновременно соответствующее(-их, -ий) обоим требованиям.

«от» и «до», «многоточие» («...»), «тире» («-») - означает, что участнику закупки необходимо предоставить один конкретный показатель из данного диапазона, включая крайние значения или несколько конкретных показателей из данного диапазона, включая крайние значения или диапазон показателей, в пределах заданного диапазона;

союз «или» - участнику закупки необходимо предоставить одно из указанных значений или диапазонов значений, указанных через данный союз;

«и (или)» - участник закупки предлагает несколько показателей или один (на свой выбор);

• • • • в случае если значения или диапазоны значений параметра указаны одновременно с использованием слов (знаков, символов):

«не уже» и знак «...» или знак «-» - участнику закупки необходимо представить в заявке диапазонное значение показателя, равное или больше установленного заказчиком;

«не шире» и знак «...» или знак «-» - участнику закупки необходимо представить в заявке диапазонное значение показателя, равное или меньше установленного заказчиком;

• • • • при предоставлении участником закупки конкретных показателей необходимо исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применение таких слов и словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «не менее», «не ниже», «не ранее», «от», «не более», «не выше», «до», «более», «менее», «или», «и (или)», «не уже», «не шире», «≥», «≤», «>», «
    • В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом задании отсутствуют слова (знаки, символы), указанные в настоящей Инструкции, определяющие требуемое значение показателя, участник закупки не может изменять указанные в техническом задании характеристики, и данные характеристики признаются показателями, которые не могут изменяться.
    • Заявка на участие в электронном аукционе при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг должна содержать наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира.
    • Ответственность за достоверность сведений, указанных участником закупки в составе заявки, несет участник закупки.
    • Участнику закупки рекомендуется представлять информацию о конкретных показателях по форме, предусмотренной описанием объекта

закупки (технического задания), в виде текстового или табличного документа в формате файлов «xls» или «doc» с возможностью поиска и копирования в таких файлах фрагментов текста, таблиц, изображений, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента средствами соответствующей программы для просмотра.

Приложение_№3_,_ТЗ

Требования Заказчика к характеристикам товара, требующим предоставления конкретных показателей

- Посмотреть таблицу с данными

Характеристики товара, не требующие предоставления конкретных показателей

- Посмотреть таблицу с данными

Обоснование включения показателей в описание закупки

*В связи с тем, что в КТРУ указано обязательное требование только единицы измерения и форма средства. Заказчик указывает значимые характеристики, в целях соблюдения требований СанПиН 2.1.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", а также Федеральных клинических рекомендаций по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях, 2015),ГОСТ 12.1.007-76, а так же в соответствии специфики и потребности учреждения. Указанные выше характеристики не нарушают нормы ФЗ № 44 и ФЗ № 135 «О защите конкуренции». Был сделан мониторинг всех требуемых характеристик и под все в совокупности характеристики соответствуют минимум 2 разных производителя, дезинфицирующие средства, которых находятся в свободном обращении и соответственно может их приобрести любой участник и не предоставляет никого труда найти дезинфицирующие средства, по требуемым характеристикам.

Указанные характеристики, а именно: 1) действующие вещества дают возможность проводить ротацию дезинфицирующих средств (для предотвращения устойчивости микроорганизмов к действию дезинфицирующих средств и, как следствие, распространения внутрибольничных инфекций). И соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора и СанПиН 2.1.3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, СанПиН 3.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть"Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней". Заказчик установил требования к действующим веществам (состав), а именно какие действующие вещества должны содержатся, а какие не должны содержатся, какие минимальные и максимальные значения действующих веществ должны присутствовать в дезинфицирующих средствах отталкиваясь исключительно от эффективности использования средств, отзывов персонала, полученных при апробации (объективными методами исследований) множества разных дезинфицирующих средств с разными действующими веществами. В связи с объективными причинами Заказчик вправе устанавливать требования при которых будут выполнены эффективно нормы 44ФЗ и удовлетворены потребность Заказчика.

2) Количество приготовленного рабочего раствора из 1л концентрата или 1 банки средства является значимыми характеристиками и от данных характеристик зависит расчет и потребность в дезинфицирующих средств. Если будут предложены средства с большим расходом, то Заказчику данного количества не хватит на закупаемый период, что недопустимо. (Потребность составлено с учетом перечисленных требований по кол-ву приготовленного рабочего раствора).

3)Антимикробное действие дезинфицирующих средств являются значимыми характеристиками от которых зависит эффективность и безопасность медицинского персонала и пациентов. Требование по сроку годности рабочих растворов, предоставляет возможность использовать приготовленный раствор на протяжении долгого времени, что экономит время медицинского персонала при экстренных обработках и тем самым предотвращает какие-либо сбои и человеческий фактор.

Закон № 44-ФЗ не содержит норм, ограничивающих право заказчика включать в документацию об электронном аукционе требования к объекту закупки, которые являются для него значимыми, равно как и норм, обязывающих заказчика устанавливать в этой документации, вопреки его потребностям, такие требования к характеристикам объекта закупки, которые соответствовали бы всем существующим видам товаров.

*Товарный знак (при наличии) согласно свидетельству о государственной регистрации, наименование страны происхождения товара в соответствии с необходимостью использования учреждением только официально зарегистрированных и допущенных к обращению в медицинских организациях дезинфицирующих средств и возможности проверки Заказчиком требуемых характеристик, предложенных участниками. Каждый добросовестный участник должен знать предлагаемый товар под указанные характеристики, так как на каждое дезинфицирующее средство имеются инструкции по применению и там же указаны все характеристики средства, которые являются неизменными. Товарный знак в соответствии со статьей 1476 ГК РФ это обозначение, которое предназначено для индивидуализации товаров и позволяют отличать товары одних производителей от других.

Товарный знак дает возможность идентифицировать предложенный в заявке товар, а так же проверить соответствие заявленным характеристикам в аукционной документации, участник, не указавший товарный знак, то есть название в соответствии с свидетельством и инструкцией, заведомо скрывает возможность проверить характеристики, а так же регистрационные данные на товар.

Приложение_№2_КОНТРАКТ_Дезы

КОНТРАКТ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку дезинфицирующих средств

пгт. Красногвардейское «» май 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Григорьян Александр Олегович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ , именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора ____, действующего на основании ____, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), по результатам электронного аукциона , Протокол подведения итогов от «» мая 2023 г. №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, заключили настоящий контракт (далее - Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку дезинфицирующих средств код ОКПД-20.20.14.000, (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке Товара, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Номенклатура Товара, его количество, технические показатели определяются Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту).

1.3. Поставка Товара осуществляется по заявке заказчика партиями в течении 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставка и выгрузка производится Поставщиком с 09 часов 00 минут часов до 14 часов 00 минут. по адресу: Республика Крым, Красногвардейский р-н., пгт. Красногвардейская ул. Тельмана 11. Заявка предоставляется Заказчиком посредством любых средств связи (почтовой, телефонной, электронная почта и др.).

1.4.Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

1.5.Источник финансирования – бюджет Республики Крым, средства ОМС.

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена Контракта, составляет ____ (____) рублей 00 коп., (НДС не облагается в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации).

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Контракта.

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов.

При этом, по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество Товара.

2.6. По соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:

3.1.1. поставить Товар в строгом соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки;

3.1.2. обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.1.3. представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта для проверки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.1.4. незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Контракта;

3.1.5. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки при поставке Товара;

3.1.6. выполнять свои обязательства, предусмотренные положениями Контракта;

3.1.7. обеспечивать гарантии на Товар в соответствии с разделом 8 Контракта.

3.2. Поставщик вправе:

3.2.1. требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по Контракту;

3.2.2. требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. предоставлять Поставщику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету Контракта и необходимые для исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.3.2. своевременно принять и оплатить поставленный Товар;

3.3.3. выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями Контракта.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

3.4.2. запрашивать у Поставщика информацию об исполнении им обязательств по Контракту;

3.4.3. проверять в любое время ход исполнения Поставщиком обязательств по Контракту;

3.4.4. осуществлять контроль соответствия качества поставляемого Товара, сроков поставки Товара требованиям Контракта;

3.4.5. требовать от Поставщика устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;

3.4.6. отказаться от приемки некачественного Товара и потребовать безвозмездного устранения недостатков;

3.4.7. привлекать экспертов для проверки соответствия исполнения Поставщиком обязательств по Контракту требованиям, установленным Контрактом.

4. Упаковка и маркировка

4.1. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

4.2. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, иметь следующую маркировку:

Наименование Товара: ____________________

Контракт № __________

Заказчик (наименование): __________

Поставщик (наименование компании): __________

Вес брутто _____ кг

Вес нетто _____ кг

4.3. Два экземпляра упаковочного листа с описанием Товара, указанием веса нетто, веса брутто, количества, указанием номера и даты Контракта, с приложением документации на Товар должны сопровождать каждый ящик/контейнер. Один упаковочный лист должен находиться внутри ящика/контейнера, другой крепится с внешней стороны в водонепроницаемом конверте.

5. Порядок поставки Товара и документация

5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 Контракта.

5.2. Товар поставляется со дня заключения контракта до «31» декабря 2023 г.

Поставка Товара осуществляется по заявке заказчика партиями в течении 7 (семи) календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком. Поставка и выгрузка производится Поставщиком с 09 часов 00 минут часов до 14 часов 00 минут

Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту).

5.3. При поставке Товара Поставщик представляет следующую документацию:

а) копию регистрационного удостоверения на Товар;

б) техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

в) товарную накладную, оформленную в установленном порядке, в трех экземплярах.

г) Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту) в трех экземплярах (два экземпляра для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);

д) копию сертификата соответствия / декларации о соответствии, паспорт производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом).

5.4. Частичное исполнение обязательств по настоящему Контракту не предусмотрено. Заказчик вправе не принимать у Поставщика Товар при частичной поставке, в том числе выполнении заявки Заказчика не в полном объеме.

6. Порядок приемки Товара

6.1. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (Приложение № 1 к Контракту);

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, сертификата соответствия / декларации о соответствии, паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенных надлежащим образом);

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.

Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Образец установлен в Приложении № 2 к Контракту).

6.2. В целях проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик также проводит экспертизу товара в день его приемки. Результаты экспертизы товара отражаются в Акте приема-передачи Товара (Приложение №2 к Контракту) и подписываются экспертом (-ми) Заказчика.

6.3. Товар, ненадлежащего качества, Заказчиком не принимается, о чем делается соответствующая отметка в товарной накладной, Акте приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту) и составляется двусторонний акт. При этом Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество Товара, в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего требования.

6.4. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту), Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту) в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 Контракта.

6.5. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

7. Гарантии

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

7.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

7.3. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком.

8. Порядок расчетов

8.1. Оплата по Контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

Оплата осуществляется после исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (партии Товара) в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления Поставщиком Заказчику:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) товарной накладной;

г) Акта приема-передачи Товара (Приложение № 2 к Контракту), подписанных Сторонами;

д) копии регистрационного удостоверения на Товар;

ж) копии сертификата соответствия / декларации о соответствии, паспорта производителя на каждую серию Товара (заверенные надлежащим образом);

8.2. В случае не предоставления Поставщиком документов, предусмотренных п. 8.2. Контракта, оплата не производится. При этом Заказчик не считается просрочившим обязательство по оплате Товара.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде (безотзывной банковской гарантии или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет) в размере 5 % от цены контракта . В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

9.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.

9.3. Возврат внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств (если такая форма обеспечения исполнения Контракта выбрана Поставщиком) осуществляется по окончании надлежащего и полного исполнения Поставщиком всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком письменного требования Поставщика о возврате денежных средств, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью организации с указанием реквизитов для возврата.

9.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустойки в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту.

9.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей, ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Контракту несет Поставщик.

10.3. Порядок определения в контракте размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

10.4. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 10.5. – 10.11. настоящего Контракта, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.14. настоящего Контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа).

10.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.6. – 11.10. настоящих Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

10.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

10.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе, предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

10.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.9. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

10.10. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

10.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

10.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.15. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с ч. 5 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

10.16. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (в соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

10.17. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом, соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (в соответствии с ч. 7 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

10.18. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов (в соответствии с ч. 8 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе).

10.19. В случае нарушения Поставщиком срока представления документов, предусмотренного пунктом 8.3. Контракта, Заказчик не несет ответственность, установленную пунктами 10.11. и 10.15. Контракта.

11. Срок действия Контракта, изменение и расторжение Контракта

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2023 года (включительно). Окончание срока действия Контракта влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.

11.2. Все изменения Контракта, за исключением изменения реквизитов сторон, должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту.

11.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона № 44-ФЗ. Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения Контракта по инициативе Заказчика:

11.4.1. нарушение сроков поставки Товара более, чем на 2 дня;

11.4.2. неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных контрактом;

11.4.3. поставка (от двух и более раз) товара без товарно-сопроводительных документов, в том числе без документов, подтверждающих качество и безопасность;

11.4.4. поставка Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

11.4.5. поставка товара ненадлежащего качества, когда Поставщик не устранил недостатки и не поставил надлежащий товар в установленные Заказчиком сроки;

11.4.6. поставка некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

11.4.7. если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

12. Исключительные права

12.1. Поставщик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с поставкой и использованием Товара в рамках Контракта.

12.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при использовании Товара, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Поставщиком.

13. Уведомления, обращения

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об этом Заказчику с указанием новых банковских реквизитов. Все риски, связанные с неисполнением/ненадлежащим исполнением данной обязанности несет Поставщик.

14. Дополнительные условия и заключительные положения

14.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.2. Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Крым.

14.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Поставщика.

14.4. Следующие Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

14.4.1. Приложение № 1 - Спецификация;

14.4.2. Приложение № 2 – Технические требования;

14.4.3. Приложение № 3 –Акт приема-передачи Товара (Образец).

Местонахождение, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к Контракту №_____

от «__» ____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: ___ (____) рублей 00 коп.НДС не облагается.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 3

к Контракту №____

от «__»________________ 2023 г.

ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА № ___

пгт. Красногвардейское «__» ____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Красногвардейская центральная районная больница» в лице _________________, действующего на основании __________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и (указать полностью наименование организации),
в лице (указать полностью должность, Фамилию Имя Отчество), действующего на основании (указать полное наименование документа-основания, подтверждающего полномочия лица, подписывающего контракт), именуемый в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и по отдельности - Сторона, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «__» _____ 20__ г. №___ (далее - Контракт)

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно: (указать полное наименование предмета контракта)

2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Вышеуказанная поставка согласно Контракту должна быть выполнена «___» ___________20_ г., фактически выполнена "____ " __________ 20_ г.

4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены (в случае «выявлены» - необходимо описать выявленные недостатки»)

5. Сумма, подлежащая уплате Поставщику в соответствии с условиями Контракта – (указать в числовом выражении и прописью в соответствии с п. 4.1.)

6. В соответствии с п. (указать пункт контракта, на основании которого применяются штрафные санкции) Контракта сумма штрафных санкций составляет: (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: (указать в числовом выражении и прописью)

7. Итоговая сумма, подлежащая уплате поставщику, составляет: (указать в числовом выражении и прописью)

- Посмотреть таблицу с данными