Тендер - Моющие средства. №244270652

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

%80%8a%92_%8f%90%88%85%8c%80_%8f%85%90%85%84%80%97%88_%92%8e%82%80%90%80

АКТ

приема-передачи товара

______________________, в лице __________________________________, действующего на основании______________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и МБДОУ «Радуга» с.Троицкое, в лице заведующей Нечепуренко Елены Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором № 24 от «_24_»___апреля_____________2023 года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Договора составляет ______________ руб. (________________ рублей _ копеек), с учетом НДС.

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Договора. Товар поставлен в установленные в Договоре сроки. Покупатель не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными_Договор_моющие

Договор № 24

С.Троицкое « 24 » апреля 2023 г.

МБДОУ «Радуга» с. Троицкое, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Нечепуренко Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в_____________,действующий на основании____________ с другой стороны, в соответствии с п. 4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 ) заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется поставить моющие средства- в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору) (далее – Товар), а Заказчик принять и оплатить надлежащим образом поставленный товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

В спецификации указывается перечень поставляемого товара (работ, услуг), количество, цена за единицу.

2.Сумма договора.

2.1. Цена не подлежит корректировке.

Общая сумма договора составляет: ___________ рублей___копеек ( рублей копеек), без/с НДС.

2.2. Цена договора включает в себя расходы по доставке (в т.ч. погрузке, разгрузке) Товара по адресу Заказчика, стоимость тары, упаковки, маркировки, все налоги, сборы и иные обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате в связи с исполнением настоящего договора.

2.3. Сумма договора остается неизменной до полного выполнения обязательств Поставщиком по данному договору.

3. Порядок расчетов.

3.1. Расчет с Поставщиком производится по факту поставки товара, в течение 10 рабочих дней, на основании документов подтверждающих факт поставки товара (счет, товарная накладная, акт приема-передачи товара).

3.2. Поставщик направляет Заказчику следующие расчетные документы: счет, товарную накладную, акт приема-передачи товара.

3.3. Принятие денежных обязательств в рамках настоящего договора, подлежащих исполнению, осуществляется за счет средств бюджетного учреждения.

4. Сроки и условия поставки.

4.1. Поставка товара осуществляется с момента заключения договора – в течении 5 (пяти ) рабочих дней, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Ростовская область, Неклиновский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 43 Одновременно с товаром «Поставщик» обязан передать «Заказчику» все документы, относящиеся к товару, подтверждающие их качество и безопасность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Факт поставки подтверждается товарной накладной и актом приема-передачи товара. Право собственности «Заказчика» на товар переходит после приемки товара.

5. Качество товара, упаковка.

5.1. Поставщик гарантирует, что качество предоставленного товара полностью соответствует требованиям нормативно технической документации, ГОСТу, ТУ, сертификатам качества, а также условиям договора.

5.2. Упаковка товаров должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

6. Порядок приемки товаров.

6.1. Заказчик осуществляет приемку товара с участием Поставщика.

6.2. В случае выявления несоответствия поставляемых товаров условиям договора на соответствие их количества, объема и качества, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику.

6.3. В этом случае Поставщик обязан в течение 3-х дней заменить предъявленный товар ненадлежащего качества на качественный.

7. Ответственности сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4.За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

7.5. Общая сумма начисленных штрафов, за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, при этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику штраф в размере определенном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. № 1042:

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

7.9. Уплата штрафа и пени по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

7.11. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

7.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Действие обстоятельств непреодолимой силы.

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, договор может быть расторгнут любой из сторон, путем направления письменного уведомления другой стороне.

10. Порядок изменения и расторжения договора.

10.1. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, с возмещением понесённых убытков.

10.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения договора.

10.4. Во исполнение п.5 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по соглашению Сторон возможно внесение изменений размера или сроков оплаты и (или) объема услуг в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на выполнение муниципального задания.

11. Антикоррупционная оговорка.

11.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

11.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

12. Прочие условия.

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного его исполнения обязательств, но не позднее 31 декабря 2023 г.

12.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

12.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью договора:

- Приложение №1. Спецификация на поставку товара.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № 24 от 24 .04. 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными