Тендер - Поставка товара (Обои под покраску) №244270494

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть94 Извещение

Извещение - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о организаторе - Посмотреть таблицу с даннымиЦифровая спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиИнформация о запросе доставки - Посмотреть таблицу с данными Другие документы - Посмотреть таблицу с даннымиДокументы истории - Посмотреть таблицу с даннымиПроект договора поставки:- строительных материалов представлен в приложении №1 Регламента работы биржевой площадки.
- продуктов питания представлен в приложении №2 Регламента работы биржевой площадки.
Обоснование_нмц - Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание

на поставку товара (Обои под покраску)

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_конракта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект контракта

на поставку товара №

г. Киров « » года

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская городская больница № 9"», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Зонова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующего на основании ______________., с другой стороны, совместно называемые в дальнейшем «Стороны», а каждая по отдельности – «Сторона» в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет контракта
1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку товара (Обои под покраску) в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к контракту), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.
1.2. Источник финансирования - средства фонда обязательного медицинского страхования, средства от оказания платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности.
1.3. Идентификационный код закупки:______________________________________.

Условия поставки
2.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения контракта с разгрузкой транспортного средства, по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Киров, ул. Дерендяева, д.97.
Поставщик обязан подтвердить получение заявки телефонограммой или факсограммой, в случае отсутствия таковой заявка считается принятой. Частота и периодичность заявок определяется Заказчиком.
2.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
2.3.Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства).
2.4. При осуществлении поставки Поставщик должен предоставить Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность товара.
2.5. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, с соблюдением условий хранения, обеспечивающих сохранность товара.
2.6. Поставщик гарантирует соблюдение требований, указанных в контракте, технических характеристиках, а также качество поставляемого Товара, устранения недостатков за свой счет.
2.7. В случае, если Заказчиком будут обнаружены дефекты поставляемого товара, Поставщик обязан своими силами и без увеличения стоимости товара, в течение 5 рабочих дней принять меры по замене товара на качественный.

Стоимость контракта и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего контракта составляет: ______ (______коп.), в том числе НДС.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.3. В цене Контракта учтены все расходы Поставщика по предмету контракта, в том числе стоимость поставляемого товара, стоимость тары, упаковки, маркировки, транспортные расходы (в том числе затраты на доставку до Заказчика), хранение, разгрузку товара на складе Заказчика, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), сборов и других обязательных платежей, уплаченных или подлежащих уплате.
В случае, если Поставщиком по настоящему контракту выступает юридическое лицо или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.4. Оплата по настоящему контракту производится по счетам, либо по счетам-фактурам, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки товара.

Обязанности и права сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в соответствии с условиями настоящего контракта и в срок, обусловленный настоящим контрактом. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям стандартов на данный вид товара, и должен быть надлежащим образом маркирован. Качество и комплектность поставляемых товаров должны соответствовать ГОСТу, техническим требованиям и подтверждаться сертификатом качества (если товар подлежит обязательной сертификации).
4.1.2. Поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, разгрузке, хранении с соблюдением условий хранения и транспортировки товара, предусмотренных нормативно-технической документацией или инструкцией по применению.
4.1.3. Предоставить гарантии качества товара на весь объем поставляемого товара.
4.2. Поставщик имеет право по согласованию с Заказчиком досрочно отгрузить товар.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять поставленный товар.
4.3.2. Оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством, при нарушении Поставщиком сроков поставки товара более чем на десять дней, о чем Заказчик письменно извещает Поставщика.

Порядок приемки товара
5.1. Приемка товара по количеству производится в момент передачи товара Заказчику и подтверждается товарной накладной или универсальным передаточным документом (УПД), подписанным Заказчиком. Приемка Товара по видимым недостаткам качества производится в течение одного дня с момента получения товара.
5.2.В случае выявления несоответствия поставляемого товара условиям настоящего контракта, Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика, составляет акт о выявленных недостатках и направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение пяти дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

Ответственность сторон
6.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего контракта определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.
6.2. Ответственность Заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.2.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом, в размере 1000 рублей.
6.3. Ответственность Поставщика (Подрядчика, Исполнителя):
6.3.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.3.3. Не позднее 20 дней с момента возникновения права требования оплаты неустоек (штрафов, пеней) Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) претензионное письмо с требованием оплаты неустоек (штрафов, пеней) в течение 7 дней с даты получения претензионного письма, рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта.
При неоплате (отказе от уплаты) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с условиями контракта, по истечении срока, указанного в претензионном письме, Заказчик удерживает сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы, подлежащей оплате Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) за поставленные товары, которые приняты Заказчиком, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта за весь период просрочки исполнения.
6.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.3.5. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 в размере 10 % цены контракта (этапа).
6.3.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере 1000 рублей.
6.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 3-х дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту и направить подтверждающие документы.
6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

Порядок рассмотрения споров
7.1. Все споры и разногласия по исполнению настоящего контракта или в связи с ним разрешаются сторонами путем переговоров.
7.2. Претензионный порядок рассмотрения разногласий является для сторон обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение семи дней с момента её получения.
7.3. Споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Кировской области.

Прочие условия
8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2023 года. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контракта, если таковые имели место при исполнении условий контракта.
8.2. В вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в одностороннем порядке в соответствии с действующим гражданским законодательством.
8.4. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, перечисленных в части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.5. При изменении адресов, реквизитов Сторон (наименование, адрес, обслуживающий банк и т.п.), а также в случае реорганизации или ликвидации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в 15-дневный срок после их осуществления.
8.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке, ставших им известными в процессе исполнения настоящего контракта, а также принять для этого все необходимые меры с использованием методов и способов защиты информации, установленных действующим законодательством.
8.7. Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего контракта об авансах, предварительной оплате, отсрочке или рассрочке оплаты во исполнение настоящего контракта не являются условиями о предоставлении коммерческого кредита (ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации) и не предоставляют кредитору по соответствующему денежному обязательству права на получение каких-либо процентов.
8.8. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами каждой из Сторон законные проценты не начисляются и не подлежат уплате противоположной Стороне по контракту.
8.9. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту на поставку товара

от « » №

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными