Тендер - Поставка масла и жидкости охлаждающей №244247819

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Извещение о проведении электронного аукциона от 18.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000028

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Иркутская обл, Зима г, ул. Клименко, д.2

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт (ч. 6 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации" Отделение Иркутск/УФК по Иркутской области

"Номер корреспондентского счета" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Поставляемый Товар должен иметь гарантийный срок 1 год. Течение гарантийного срока начинается с момента поставки Товара Заказчику. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам предприятия-изготовителя, другим нормативно-техническим требованиям и иным требованиям законодательства РФ. Товар должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

В соответствии с подп. а) п. 2 Указа Президента РФ от 03.05.2022 N 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" установлен запрет на совершение сделок (в том числе заключение внешнеторговых контрактов) с юридическими лицами, физическими лицами и находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 98.70 19740.00 Масло моторное 19.20.29.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Литр;^кубический дециметр 168.33 16833.00 Классификация по API SD CB Класс вязкости по SAE 20W 20 Класс вязкости 8 Тип Минеральное Класс Всесезонное Область применения Для бензиновых двигателей Масло моторное 19.20.29.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Литр;^кубический дециметр 172.98 37450.17 Классификация по API SL CF Класс вязкости по SAE 10W 40 Класс вязкости 10 Тип Полусинтетическое Класс Всесезонное Область применения Для бензиновых двигателей Жидкость охлаждающая 20.59.43.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Килограмм 112.46 11246.00 Температура начала кристаллизации, °С Не выше -40 Концентрат Нет

Итого: 85269.17 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Проект муниципального контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупки - Посмотреть таблицу с данными

Описание объекта закупки:

1. Масло моторное SAE:10W-40, API:SL/CF, п/с.

- Посмотреть таблицу с данными

2. Масло моторное М-8В, SAE: 20W-20, API: SD/СB.

- Посмотреть таблицу с данными

3. Тосол А-40 М

- Посмотреть таблицу с данными

4. Жидкость охлаждающая антифриз

- Посмотреть таблицу с данными

Информация месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги:

665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко, д.2

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

В течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и/или за свой счет. Транспортировка товара должна осуществляться в соответствии с требованиями для данного вида товара, транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, утвержденными в установленном порядке. Товар должен поставляться в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка должна предохранять Товар от всякого рода повреждений, утраты товарного вида с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Поставка товара по месту поставки товара и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами Заказчика и за его счет. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию на поставленный Товар.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Не установлено

%92%90%85%81%8e%82%80%8d%88%9f_%8a_%91%8e%84%85%90%86%80%8d%88%9e,_%91%8e%91%92%80%82%93_%87%80%9f%82%8a%88_%8d%80_%93%97%80%91%92%88%85_%82_%87%80%8a%93%8f%8a%85

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

(ДАЛЕЕ - ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН) И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_муниципального_контракта

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального бюджетного учреждения

«Автопарк администрации г.Зима»

___________________ В.Ю.Кушнир

«___»____________ 2023г.

.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт № ____

ИКЗ №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Зима «___»________ 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Автопарк администрации г.Зимы», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кушнир Владимира Юрьевича, действующего на основании Устава, от имени Зиминского городского муниципального образования, с одной стороны и (полное наименование поставщика), в лице (должность руководителя, Ф. И. О.), действующего на основании (указать документ, удостоверяющий полномочия), именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. В целях обеспечения нужд Заказчика Поставщик в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта обязуется поставить и передать в собственность Заказчика масла и жидкость охлаждающую, наименование, ассортимент, количество и стоимость которых определены Спецификацией (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – «Товар»).

1.2. Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

1.3. Контракт заключен по результатам электронного аукциона, протокол (наименование протокола) № _____ от «__» _____ 202_, размещенного на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru руководствуясь пунктом ___ части _____ статьи ______ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

1.4. Источник финансирования по настоящему Контракту – Бюджет Зиминского городского муниципального образования (Местный бюджет). КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв сумме ____________

1.5. Поставщик обязуется поставить указанный Товар с относящейся к нему документацией.

2. Качество, ассортимент, упаковка поставляемого Товара

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара с предоставлением сертификатов, обязательных для данного вида товаров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей полную сохранность и защиту Товара от каких бы то ни было повреждений во время транспортировки.

2.3. В случае обнаружения некачественного Товара в процессе его использования Заказчик письменно уведомляет Поставщика о выявленных недостатках. По данному факту Стороны составляют и подписывают акт.

2.4. Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязуется устранить неисправности или заменить некачественный Товар на соответствующий условиям Контракта.

2.5. Все расходы по замене некачественного Товара, включая расходы на выезд представителя Поставщика к Заказчику, транспортировку, упаковку и страхование заменяемого Товара несет Поставщик.

2.6. В случае устранения дефектов Товара, на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого Товары не использовались из-за обнаруженных дефектов.

2.7. В случае замены Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

3. Порядок, сроки и условия поставки

3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Иркутская область, г. Зима, ул. Клименко д. 2.

3.2. Транспортировка и разгрузка Товара осуществляется техническими средствами Поставщика и за счет Поставщика. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями для данного вида Товара, транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида, утвержденными в установленном порядке.

3.3. Предусмотренные настоящим Контрактом поставки Товара выполняются в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения Контракта.

3.4. Досрочная поставка Товара допускается, только по согласованию Сторон.

3.5. В случае досрочной поставки Товаров Поставщиком Заказчик обязуется произвести приемку в установленном порядке и произвести оплату в согласованные Сторонами сроки.

3.6. При отгрузке Товаров Поставщик обязан обеспечить надлежащую маркировку и упаковку Товара, которые позволят точно идентифицировать все единицы Товара и будут обеспечивать его сохранность при отгрузке и транспортировке. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при транспортировке всеми видами транспорта.

3.7. Все расходы, связанные при приёме Товара с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям Контракта несет Поставщик.

3.8. При возникновении между Сторонами настоящего Контракта спора по поводу качества поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон назначается экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов и экспертных организаций.

3.9. Поставщик считается исполнившим обязательство по поставке Товара, если доставил его по адресу и в сроки, указанные Заказчиком, а также, если в результате приемки Заказчиком установлено соответствие количества, качества, ассортимента и упаковки Товара.

3.10.Датой исполнения обязательства по поставке Товара считается дата подписания Сторонами счет фактуры, товарной накладной или универсально передаточного документа.

3.11. Приемка результатов исполнения Контракта, отдельного этапа исполнения контракта, поставленного Товара осуществляется в установленном Контрактом порядке с соблюдением требований части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

4. Цена Контракта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет (указывается цифрами и прописью в рублях Российской Федерации). В цену Контракта входит стоимость Товара, все расходы, связанные с поставкой Товара, страхование, стоимость сопутствующих услуг, связанных с поставкой Товара, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, в том числе НДС - ___% (____ процентов)/НДС не предусмотрен на основании _____________________.

4.2. Стоимость Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

4.3. Цена Товара является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При изменении цены Контракта Стороны подписывают дополнительное соглашение.

4.4 Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в следующем порядке: Оплата производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 6 Контракта.

4.5. При изменении расчетного счета Поставщик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Поставщик.

4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Передать Заказчику Товары надлежащего качества, на условиях настоящего Контракта.

5.1.2. Обеспечить участие своего представителя в приемке Товара.

5.1.3. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику необходимую документацию.

5.1.4. Передать Заказчику Товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. При возникновении недостатков Товара устранить их в течение 10 (десяти) календарных дней с момента принятия Товара, составления акта и передачи акта Поставщику.

5.1.6. При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.7. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их возникновения.

5.1.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные Контрактом.

5.1.9. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ и Контрактом.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ.

5.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания документов в установленные сроки.

5.2.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3. Заказчик обязан:

5.3.1. Обеспечить своевременную приемку и вывозку поставленного Товара.

5.3.2. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.3.3. После приёмки Товара подписать сопроводительные документы и передать один экземпляр представителю Поставщика.

5.3.4. Уведомлять Поставщика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий поставки Товаров.

5.3.5. Для проверки соответствия поставляемого Товара условиям, установленным Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4. Заказчик вправе:

5.4.1. Требовать передачи Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта и сопроводительными документами в установленный срок.

5.4.2. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках при приёмке Товара либо при наступлении гарантийных случаев.

5.4.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4.4. Полностью или частично отказаться от Товаров, поставка которых предусмотрена настоящим Контрактом, при условии возмещения Поставщику убытков, причиненных таким отказом.

5.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

6. Порядок приемки поставленного Товара, гарантийный срок

6.1. Приемка результатов исполнения Контракта, отдельного этапа исполнения Контракта, поставленного Товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Федерального закона №44-ФЗ, и оформляется документом о приемке в электронной форме.

6.2. При приемке Товара Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в Контракте и в сопроводительных документах Поставщика.

6.3 Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам предприятия-изготовителя, другим нормативно-техническим требованиям и иным требованиям законодательства РФ. Товар должен иметь сертификат качества, иные документы, подтверждающие соответствие качества поставляемого Товара установленным стандартам. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

6.4. Поставщик в день поставки Товара формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью: сертификаты качества предприятия-изготовителя, либо иные документы согласованные Сторонами в Спецификации.

Стороны дополнительно могут приложить к документу о приемке иные документы, которые считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

6.5. Для приемки поставленного Товара Заказчиком может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

6.6. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара, результатов отдельного этапа исполнения Контракта.

6.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, пунктом 6.4. Контракта Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ, в течение 5 (пяти) рабочих дней рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ.

Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

6.8. При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 6.7. Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке от Поставщика.

6.9. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействии) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

6.10. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию, а также ненадлежащего качества части Товара (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.)) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

6.11. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром, соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1.3 статьи 1 Контракта, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика, за исключением случаев, определенных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ и устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок, при которых Заказчик при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ.

6.12. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего гарантийного срока Товара (срока годности, срока полезного использования и т.п.).

6.13.Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ и условиями Контракта.

6.14. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

6.15. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара.

6.16. Поставляемый Товар имеет гарантийный срок 1 год. Течение гарантийного срока начинается с момента передачи Товара Заказчику.

7. Ответственность Сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
№ 1063» (далее - постановлением № 1042) и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей и не менее▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

Положения настоящего пункта не применяются в случае, предусмотренном пунктом 7.5 Контракта.

В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.15. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ в размере 5% начальной (максимальной) цены Контракта в размере 9 744,52 (девять тысяч семьсот сорок четыре) рубля 52 копейки.

В случае если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 37 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ - не установлено.

7.15.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.

7.15.2. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Поставщиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Федеральным законом №44-ФЗ), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

7.16. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

7.16.1. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

7.16.1.1. Сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия.

7.16.1.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией.

7.16.1.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.

7.16.1.4. Условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

7.16.1.5. Срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона №44-ФЗ.

7.16.1.6. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.16.1.7. Отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.16.1.8. Установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

7.16.1.9. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.16.1.10. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.17. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.18. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать выполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение в течение одного месяца с даты надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить новое обеспечение.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком предоставлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

7.19. Срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ: 15 календарных дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, на счет, указанный Поставщиком.

7.20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

7.21. Обеспечение гарантийных обязательств не установлено.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Контракту и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе путем направления претензий.

8.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его Приложений, стоимостная оценка ответственности, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных дней со дня их получения, если настоящим Контрактом не предусмотрены иные сроки рассмотрения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма, телеграммы, а также электронного сообщения с последующим представлением оригинала документа.

8.4. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон в установленном порядке.

9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом ( за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

9.3. Изменение условий Контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4.1.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае если:

-поставщик допустил просрочку поставки Товара с опозданием более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней против срока, предусмотренного Контрактом.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

9.8. Контракт может быть расторгнут судом по требованию одной из Сторон, при существенном нарушении условий Контракта, когда одна из Сторон допустила действие или бездействие, которое повлекло для другой стороны такой ущерб, что дальнейшее действие Контракта теряет смысл, поскольку эта Сторона в значительной мере лишается того, на что рассчитывала при заключении Контракта.

9.9. При прекращении действия Контракта Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Контракту соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

10.2. Каждая из Сторон обязана письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не позднее 3 (трех) рабочих дней с начала их действия.

10.3. Не уведомление либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает Сторонам право ссылаться на невозможность выполнить свои обязанности по настоящему Контракту при наступлении названных обстоятельств.

11. Дополнительные условия

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» мая 2023г.

11.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

11.3. Все приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью.

Приложение: спецификация.

11. Реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к муниципальному контракту № ______

от «___»_____________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть19 Извещение о проведении электронного аукциона от 18.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма .

Уведомление о размещении документа "Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки"

- Посмотреть таблицу с даннымиРазьяснение_по_запросу_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

РО С С И Й С К А Я Ф ЕДЕРА Ц И Я

И РК У ТС К А Я О БЛА С ТЬ

Муниципальное бюджетное учреждение

"Автопарк Администрации г.Зимы"

665385, И ркутская область, г.Зима,

ул.Я нварских событий, д.36

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

тел :8(39▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

эл. почта: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исх. №10

от "20 " апреля 2023

Заинтересованном у лицу

В соответствии с частью 5 статьи 42 Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г.

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственны х и м униципальны х нужд (далее - Ф едеральны й закон

№ 44-ФЗ) и запросом №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть от «20» апреля 2023 года 08:25 (по московскому

времени) о даче разъяснений положений извещ ения об осущ ествлении закупки №

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000028.

К раткое наименование аукциона: «П оставка м асла и

жидкости охлаждающ ей», реестровы й

номер № ЭА-26/2023, Заказчик М униципальное бюджетное учреждение «А втопарк администрации г. Зимы »

представляет следующее разъяснение:

Предмет запроса:

В соответствии с ГО С Т 1510, реглам ентирую щ им М аркировку, упаковку,

транспортирование и хранение нефти и неф тепродуктов (п.2.2), степень заполнения

тары для жидких нефтепродуктов долж на бы ть не более 95% объёма, в связи с

тенденцией к увеличению объёма неф тепродуктов при повы ш ении температуры .

Для транспортировки и хранения ж идких нефтепродуктов в соответствии с ГО СТ

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьиспользуются м еталлические бочки общим объёмом 216,5л, при заполнении

которой на 95%, объём жидкости будет равен 205л. В связи с этим, просим привести в

соответствие описание тары и запраш иваем ое количество М асла моторного

SAE:10W40, API:SE/CF (п.1 О писания объекта закупки).

Разъяснение:

Техническая характери сти ка товара: М асло моторное SAE:10W40, APLSF/CF,

п/с.

«Тара бочка вместимость, л., не менее 216,5» является дополнительной

характеристикой указанной Заказчиком с целью защ и ты товара ее от повреждений

при перемещении.

К оличество товара масло моторное SAE:10W40, API:SL/CF, п/с указанно

Заказчиком в соответствии с условием поставки товара в бочках с номинальной

вместимостью (объемом) бочки 216,5 л. или 180

Д иректор