Тендер - Поставка эмали ПФ-115 №243844951

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Приложение_№_1_Описание_объекта_закупки

Приложение № 1

к извещению об электронном аукционе

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 12.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000002

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Омская обл, Омск г, улица Энтузиастов, 18-А

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 19967.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Наименование: ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18А Получатель: УФК по Омской области (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Б/сч.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть К/сч:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Код: 0002 Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на поставку эмали ПФ-115.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 Приложение № 2 Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 Приложение №4 проект ГК

Описание объекта закупки

1 Приложение № 1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Приложение № 3 Требование к заявке, инструкция по заполнению

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены Приложение_№_2_Обоснование_НМЦК

Приложение № 2

к извещению об электронном аукционе

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Поставка эмали ПФ-115

(предмет контракта)

- Посмотреть таблицу с данными

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров.

Старший инспектор ОКБИ и ХО

капитан внутренней службы В.И. Щетинин

Приложение_№_3_Требование_к_заявке,_инструкция_по_заполнению

Приложение № 3

к извещению об электронном аукционе

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение_№4_проект_ГК ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ __________

на поставку эмали ПФ-115

идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Омск « » 2023 г.

Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 10 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области» (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области), далее по тексту именуемое «Государственный заказчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________ от имени Российской Федерации, с одной стороны, и _______________________________, далее по тексту именуемое «Поставщик», в лице _______________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании____________________________, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Стороны заключили настоящий Контракт, согласно которому Поставщик обязуется передать в собственность Государственного заказчика эмаль ПФ-115 (далее по тексту – товар), в комплектации, количестве, по цене, с функциональными и техническими характеристиками, определенными в Техническом задании (приложение № 1), а Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком поставки товара в соответствии с Контрактом.

2.1.2. Обеспечить приемку товара. В случае отсутствия претензий относительно его количества, качества, соблюдения сроков передачи товара, подписать документ о приемке (акт о приемке выполненных работ).

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями раздела 3 Контракта.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке товара по количеству и качеству (в том числе качеству осуществления монтажа товара).

2.2.2. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимся в нормативных и технических документах и настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанных в настоящем Контракте.

2.2.4. Взыскивать пеню и штраф, а также требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных и технических документов, иных актов и условиям настоящего Контракта.

2.3.2. Передать товар по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах и настоящем Контракте, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.3. Передать товар в порядке и в сроки, указанные в разделе 6 настоящего Контракта.

2.3.5. С использованием любых средств связи, обеспечивающих фиксирование получения Государственным заказчиком уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении, известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки Государственному заказчику товара.

2.3.7. По факту выполнения своих обязательств по Контракту в полном объеме уведомить Государственного заказчика о поставке товара.

2.3.8. Производить замену некачественного Товара, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.9. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания исполнения обязательств по настоящему контракту передать Государственному заказчику следующий комплект документов:

-сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, наличие которого является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (все документы по качеству могут быть оригиналами или копиями, заверенными в установленном порядке);

- счет;

- счет-фактура с приложением расшифровки номенклатуры продукции, товарная накладная (код формы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо ОКУД), оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика или универсальный передаточный документ (далее - УПД), заменяющий одновременно товарную накладную и счет-фактуру, рекомендованный письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. N ММВ-20-3/96@;

- товарно-транспортная накладная (при ее наличии).

При непредставлении Поставщиком по его вине документов, подтверждающих качество, Товар считается некачественным и приемке не подлежит.

2.3.10. В случае выявления Государственным заказчиком ошибок в сопроводительных документах, заменить их в течение одного рабочего дня со дня предъявления такого требования.

2.3.11. Своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату за поставленный и принятый Государственным заказчиком товар в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, указанных в настоящем Контракте.

3. Цена и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет ______ рублей _____ копеек 1 .

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных пунктом 10.1. настоящего Контракта.

Цена контракта включает в себя: общую стоимость всего товара, являющегося предметом Контракта, транспортные расходы Поставщика по доставке товара Государственному заказчику, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, тару, упаковку, расходы на осуществление монтажа товара и расходные материалы, используемые при монтаже товара, расходы на гарантийные обязательства Поставщика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и иные затраты Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта.

3.2. Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах, сборах такие налоги, сборы и обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Государственным заказчиком.

3.3. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного финансирования на 2023 год в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 Контракта.

3.4. Оплата по Контракту осуществляется в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке (товарной накладной или УПД), на основании представленных Поставщиком, а также платежных документов (счета, счета-фактуры), оформленных в установленном законом порядке.

3.5. Обязательства по оплате поставленного товара считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.6. В случае изменения банковских реквизитов Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам Поставщика, несет Поставщик.

4. Гарантия качества товара

4.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством, настоящим Контрактом, иметь сертификаты соответствия или иной предусмотренный действующим законодательством документ, подтверждающий качество товара.

4.2. Поставщиком предоставляется гарантия качества на товар. Требования к гарантийному сроку на Товар установлены в техническом задании (приложение № 1 к настоящему Контракту).

4.3. Государственный заказчик вправе предъявлять Поставщику требования, связанные с недостатками товара, в сроки, установленные статьей 477 ГК РФ. Срок устранения Поставщиком выявленных недостатков, а также замена некачественной продукции – 14 дней с момента получения Поставщиком уведомления. Замена товара производится Поставщиком своими силами и за свой счет.

5. Порядок приемки товара

5.1. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. В случаях, предусмотренных частью 4.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Государственный заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы поставленного Товара. В остальных случаях экспертиза результатов, предусмотренных настоящим Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Государственного заказчика для приемки результатов исполнения настоящего Контракта может создаваться приемочная комиссия.

5.2. При проведении экспертизы Государственным заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии поставленного Товара условиям контракта оформляются путем подписания документа о приемке, указанного в пункте 5.4.3. настоящего Контракта.

5.3.В случае привлечения Государственным заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.4. Приемка поставленного Товара, а также оформление результатов такой приемки осуществляется в следующем порядке и в сроки:

5.4.1. Государственный заказчик осуществляет приемку поставленного Товара и оформляет результат приемки товара (документ о приемке) в течение 20 (двадцати) дней со дня окончания исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту (в части поставки Товара в количестве и комплектации, которые определены Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), а также предоставления Поставщиком документов, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Контракта.

Приемка товара, поставленного не в полном объеме и (или) комплектации, Государственным заказчиком не производится.

По результатам приемки, не позднее срока, указанного в п. 5.4.1. Контракта, Государственный заказчик подписывает и размещает в ЕИС документ о приемке (в случае создания приемочной комиссии акт о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и Государственным заказчиком) либо в те же сроки Государственнй заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа (в случае создания приемочной комиссии мотивированный отказ формируется членами комиссии и подписывается всеми членами приемочной комиссии и Государственным заказчиком) и размещает в ЕИС.

5.4.2. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документов в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.4.3 В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Устранение Поставщиком причин, указанных в мотивированном отказе, не освобождает его от уплаты пени и штрафа по контракту.

5.5. В случае устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания документа о приемке, Государственный заказчик (приемочная комиссия) осуществляет приемку Товара и подписывает документ о приемке в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

5.6.. Основанием для оплаты поставленного Товара по Контракту является размещенный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона о контрактной системе в ЕИС документ о приемке, подписанный Государственным заказчиком

5.7. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Государственный заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Государственным заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

5.8. Одновременно с приемкой Товара по качеству и количеству производится проверка соответствия тары, упаковки, маркировки требованиям государственных стандартов, технических условий, условий настоящего Контракта.

5.9. Товар, поступивший в таре, упаковке, или с маркировкой, не соответствующей требованиям государственных стандартов, техническим условиям, условиям настоящего Контракта, признается товаром ненадлежащего качества.

5.10. В соответствии с ч.1 ст.474 ГК РФ проверка качества товара может осуществляться дополнительно в пределах гарантийного срока товара.

5.11. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно по письменному согласованию с Государственным заказчиком.

5.12. В случае, если документы, указанные в пункте 2.3.9. Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с Товаром, Товар считается не поставленным и приемке не подлежит.

5.13. Надлежащим исполнением обязательств по поставке является поставка товара, надлежащего качества, с приложением документов, предусмотренных настоящим Контрактом, окончанием монтажа, в сроки, установленные в настоящем Контракте.

5.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Государственного заказчика с момента подписания Государственным заказчиком документа о приемке по факту приемки товара.

6. Срок и порядок поставки

6.1. Срок поставки товара: поставка в течение 20 дней с даты заключения контракта.

6.2. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, улица Энтузиастов, д. 18А, ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области.

6.3. Поставка товара на склад Государственного заказчика осуществляется транспортом Поставщика. Поставка осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 16.30 часов (в пятницу с 8.30 до 15.30 часов) по Омскому времени.

6.4. Поставщик обязан за 3 (три) рабочих дня уведомить Государственного заказчика о дате и ориентировочном времени поставки и осуществления монтажа Товара, а также предоставить Государственному заказчику список сотрудников, осуществляющих монтажные работы, для согласования доступа на режимную территорию. В случае отказа Государственного заказчика в допуске кого-либо из сотрудников на режимную территорию, Поставщик обязан произвести замену данного сотрудника иным лицом.

6.5. В случае обнаружения недопоставки Товара Поставщик производит допоставку Товара за свой счет в течение 3 (трех) дней со дня уведомления Государственным заказчиком Поставщика о недопоставке.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

7.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном пунктом 5 Правил, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф, определяемый в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил, в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей (Одна тысяча рублей).

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и составляет 1000 (одна тысяча) рублей.

7.9. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по предоставлению нового обеспечение исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 7.8 Контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 6.3 Контракта.

7.10. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.14. Государственный заказчик имеет право на удержание суммы неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Государственным заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

7.15. Денежные средства в качестве оплаты неустоек (штрафов, пеней) подлежат перечислению на следующие реквизиты Государственного заказчика:

Получатель: УФК по Омской области (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

Реквизиты для перечисления пени за нарушение условий контракта:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

БАНК ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ// УФК по Омской области г. Омск

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Р/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

к/сч▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

назначение платежа: оплата неустоек (штрафов, пеней).

8. Обеспечение исполнения контракта

8.1. Условием заключения Контракта является предоставление Поставщиком обеспечения исполнения Контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 5 % от цены контракта, что составляет __________________________

8.2. В случае предложения участником закупки, с которым заключается контракт, цены контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 8.1. настоящего Контракта, что составляет _______________________________________, или предоставляется информация, подтверждающая добросовестность такого участника на дату подачи заявки, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере обеспечения исполнения Контракта, указанном в документации о закупке.

8.4. Исполнение настоящего контракта, могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.5. Денежные средства в качестве обеспечения контракта, подлежит перечислению на следующие реквизиты Государственного заказчика:

Наименование: ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области

Адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Омск, ул. Энтузиастов, 18А

Получатель: УФК по Омской области (ФКУ ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области, л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть40)

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК БАНКА РОССИИ//УФК по Омской области г. Омск, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

Б/сч.:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

К/сч:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Код: 0002

Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта на поставку эмали ПФ-115.

8.6. В качестве обеспечения исполнения контрактов, гарантийного обязательства принимаются независимые гарантии соответствующие требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, выданные:

банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ»;

фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - региональные гарантийные организации), соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона);

Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации).

8.7. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

8.8. Срок действия независимой гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ.

8.9. В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

8.10. Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

8.11. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.12. В случае если победитель аукциона предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта увеличивается в полтора раза, либо предоставляется информация, подтверждающая добросовестность победителя аукциона в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.

8.13. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, Государственный заказчик имеет право удержать из суммы обеспечения контракта, размер неустойки (пени и штрафа) с уведомлением поставщика об удержании.

8.14. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2, 7.3 ст. 96 ФЗ-44.

8.15. Поставщик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 ФЗ-44. За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства предоставления обеспечения контракта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном разделом 8 настоящего гос. контракта.

8.16. Изменения существенных условий контракта осуществляются при условии предоставления поставщиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ

При этом:

- размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона;

- обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

- если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

- если при увеличении в соответствии с настоящей статьей цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.17. В случае уменьшения цены контракта заказчик возвращает поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

8.18. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Поставщику в течении 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с ч. 27 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ настоящего Федерального закона по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но, не ограничиваясь, землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие

от воли Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Государственного контракта и не зависеть от воли Сторон.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их наступления, известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

9.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трех) дней после их прекращения, известить другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

9.5. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

10. Изменение контракта

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

10.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий Контракта;

10.1.2. если по предложению Государственного заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не

более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта;

10.1.3. в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации,

оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

11. Расторжение контракта

11.1. Расторжение, изменение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренной ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

12. Порядок урегулирования споров

12.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся

исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путём переговоров.

12.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств,

другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты её получения.

12.3. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

12.4. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Омской области.

13. Прочие условия

13.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и другими Федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

13.6. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31.12.2023 г.

13.7. Настоящий Контракт подписан электронно-цифровыми подписями уполномоченными представителями сторон по результатам аукциона в электронной форме, проведенного на сайте https:// www.roseltorg.ru.

13.8. Стороны вправе по взаимному соглашению подписать экземпляр Контракта на бумажном носителе для представления в органы Федерального казначейства в целях оплаты поставленного товара.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к государственному контракту № _______

от «____» __________ 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

^ Далее указываются слова «в том числе НДС ____ рублей» либо при наличии в соответствии налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты указываются соответственно слова «без НДС», «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» и т.п.