Тендер - Поставка бытовых и хозяйственных товаров №243737808

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Карточка_компании_ООО_ЦРСР

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ»

- Посмотреть таблицу с даннымиТехническое_задание_Хоз_быт_товары

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бытовых и хозяйственных товаров

• Телефон для справок: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
• Общая информация об объекте закупки

- Посмотреть таблицу с данными

• Место поставки товара: Поставка товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика с обеспечением сохранности товара по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 3, этаж 2, комната 7. Лифт отсутствует.
• Доставка, подъем на этаж, перенос до офиса, сборка и уборка упаковки осуществляется силами и за счет средств Поставщика в день поставки.
• Срок поставки – не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора.
• Документы на поставляемые товары направляются Заказчику:

- с помощью электронного документооборота через систему (Диадок либо аналог);

- нарочным в 2-х экземплярах, подписанных со стороны Поставщика по месту нахождения Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, этаж 3 (Корпус А), комната 14.

Описание товаров

Товары должны соответствовать следующим характеристикам:

- Посмотреть таблицу с данными

2.2. Общие требования:

2.2.1. Товар должен быть новым, принадлежать Поставщику на праве собственности, быть свободным от прав третьих лиц, иметь соответствующие документы, подтверждающие надлежащее качество товара. Не допускается поставка товара бывшего в употреблении, восстановленного, выставочных образцов.

2.2.2. Товар должен соответствовать требованиям действующих государственных и международных стандартов и других нормативных актов Российской Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров.

2.2.3. Товар должен поставляться в оригинальной упаковке производителя. Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым, должен соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению.

Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности (отсутствие деформации) со специальной маркировкой и быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность Товара от повреждений или порчи при транспортировке.

Упаковка и маркировка Товаров должны соответствовать требованиям ГОСТ, упаковка и маркировка импортных Товаров – международным стандартам упаковки. Маркировка товаров должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы (при наличии). Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Пломбы, гарантийные стикеры, логотипы и прочие наклейки и надписи, размещенные на Товарах, должны быть устойчивы к случайным повреждениям и должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Серийный номер на упаковке должен совпадать с серийными номерами установленных Товаров.

Поставщик обязан гарантировать соответствие поставляемого Товара техническим условиям производителя при его использовании и хранении нести все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи Товара.

К поставляемому Товару Поставщик прилагает следующую документацию и материалы:

- все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания;

- гарантийный талон;

- технический паспорт.

Заказчик оставляет за собой право отправить любое количество товара из поставки на проверку в сертифицированный центр. В случае обнаружения некачественного товара Заказчик имеет право предъявить претензии в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара.

В случае поставки некачественного товара или товара со скрытыми дефектами, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. Поставщик обязан обеспечить замену на аналогичный товар в течение 3 (трех) рабочих дней, зафиксировав в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

2.2.4. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, согласования):

Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода законодательством Российской Федерации.

Качество и безопасность товара подтверждаются наличием обязательных для данного вида товара документов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (сертификат качества или декларация о соответствии).

2.2.5. Товар должен быть поставлен Заказчику в период действия Договора в рабочие часы Заказчика в строгом соответствии с перечнем поставляемого Товара. Поставщик поставляет Товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными по адресу поставки Товара в порядке, согласованном с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки Товара. Поставщик обязан сообщить время доставки, марку и номер автомобиля, и контакты водителя-экспедитора.

2.2.6. Передача Товара должна сопровождаться передачей следующих товаросопроводительных документов и документации:

- счет;

- счет фактура и товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД;

- Акта приемки-передачи товара;

- документы, подтверждающие надлежащее качество ТМЦ, выданные уполномоченными организациями (сертификат соответствия или декларация безопасности, паспорт качества и др.);

Документы предоставляются в оригинале или направленные в системе электронного документооборота, подписанные электронной цифровой подписью. В случае отсутствия документов приемка товара не осуществляется.

2.2.7. В случае, если какой-либо из указанных документов не передан Заказчику вместе с Товаром, либо не содержит всю необходимую информацию и характеристики, либо характеристики отличны от указанных в Спецификации, поставка является не исполненной, Заказчик не принимает Товар до момента предоставления полного комплекта документов (замены Товара на надлежащий), а Поставщик возмещает Заказчику все связанные с этим расходы.

2.2.8. Не допускается поставка Товара, имеющего механические и иные виды повреждений и (или) условия хранения которого были нарушены. Заказчик вправе отказаться от приемки данного Товара.

Объем и сроки гарантий качества:

3.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется по документам завода-изготовителя и соответствует установленному сроку эксплуатации, начинается с момента передачи Товара Заказчику и составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, универсального передаточного документа (УПД) и Акта приемки-передачи. При наступлении гарантийного случая Поставщик обязуется осуществить замену товара на товар надлежащего качества.

3.2. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам или техническим условиям производителей Товара и требованиям настоящего Технического задания.

Требования к безопасности товара

Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

свидетельством о государственной регистрации (при необходимости);

сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара

Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении.

В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

Требования к используемым материалам и оборудованию

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Упаковка товара должна быть без посторонних запахов, механических повреждений и следов воздействия влаги, а также предохранять Товар от порчи во время транспортировки, хранения, погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации или складу Заказчика.

К каждой упаковке с Товаром должна быть приложена опись с наименованием и количеством содержащегося в упаковке Товара

Информация о Товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на русском языке или продублирована на русском языке.

Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара во время транспортировки и проведения погрузо-разгрузочных работ.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара

Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям актов, предъявляемых к упаковке и маркировке данной продукции, а упаковка и маркировка импортного товара – международным стандартам упаковки в соответствии с разделом 5 настоящего Технического задания.

Генеральный директор

ООО «ЦРСР» А.А. Пелешок

Проект_договора

Договор № _______________

__________________________________

г. Москва «_____» _____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации строительных решений» (ООО «ЦРСР»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Пелешка Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ООО «_______» (ООО «_____»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, руководствуясь Положением о закупках ООО «ЦРСР», на основании результатов определения Поставщика с помощью Котировочной сессии №_____________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Поставляемый Товар должен быть новыми Товаром. Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

1.3. Поставка Товара и разгрузочно-погрузочные работы, подъем на этаж осуществляется силами и за счет Поставщика и отдельно не оплачивается.

1.4 Моментом поставки является передача Товара Заказчику и подписание счетов-фактур, товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД (универсального передаточного документа), а также подписание соответствующего Акта приемки-передачи Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее - Акт приемки-передачи Товара) в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Договора.

1.5. Поставщик также обязуется оказать сопутствующие услуги, связанные с поставкой Товаров (далее - сопутствующие услуги). Сопутствующие услуги оказываются в соответствии с требованиями Спецификации.

1.6. Поставщик настоящим заверяет и гарантирует, что Товар принадлежит ему на законном основании, не заложен, не арестован, не является предметом исков и споров третьих лиц и не нарушает прав и законных интересов третьих лиц, в частности, прав на товарные знаки и объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара, порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику после подписания сторонами документов, подтверждающих передачу Товара.

1.8. Поставщик и Заказчик гарантируют, что обладают всеми необходимыми правами на заключение Договора.

Статья 2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена договора составляет _________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей _____ копеек, в том числе НДС ____________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и указать обоснование).

2.2. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, упаковку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена Договора, указанная в п. 2.1. настоящего Договора может быть изменена в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

2.4. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.5. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.5.1. Заказчик оплачивает Товары по факту всего объема поставки, в безналичном порядке путем перечисления Цены Договора со своего лицевого счета, на расчетный счет Поставщика, указанный в Статье 12 настоящего Договора, на основании надлежаще оформленных и подписанных обеими Сторонами счет-фактуры, товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД (универсального передаточного документа), оригинала счета и Акта приемки-передачи товара (Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее – Акт приемки-передачи товара), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных Товаров, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи товара.

2.5.2. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора, считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

2.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату только после перечисления Поставщиком неустойки (штрафа, пени) или произвести оплату путем выплаты суммы за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пеней).

2.7. В случае если количество фактически поставленного Товара меньше количества, предусмотренного в настоящем Договоре, оплате подлежит сумма, за фактически поставленные Товары, указанные в Акте приемки-передачи товара.

Статья 3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки Товара в соответствии с Техническим заданием (Приложении № 2).

Поставка Товара осуществляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 3, этаж 2, комната 7. Лифт отсутствует, согласованному с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки Товара. Доставка, разгрузка и подъем на этаж производятся Поставщиком.

3.2. Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

3.3. Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании (Приложении № 2).

При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Спецификации (Приложение № 1) и Техническом задании (Приложение № 2). В указанном случае соответствующие изменения должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору. Изменение настоящего Договора оформляется в порядке, установленном в Статье 7 настоящего Договора.

3.4. Способ поставки Товара определяется Заказчиком в Техническом задании. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

3.5. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара, согласно Приложению № 2.

3.6. Упаковка (тара) должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

3.7. В день поставки Товаров, Поставщик представляет Заказчику подписанные комплект отчетных документов в соответствии со Спецификацией, сертификаты (декларации о соответствии) обязательные для данного вида Товара, технический паспорт (при наличии), инструкции по эксплуатации и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае непредставления Поставщиком перечисленных в настоящем пункте Договора документов, либо представления документов, оформленных ненадлежащим образом, Заказчик вправе отказаться от приемки такого Товара без уплаты каких-либо неустоек, потребовать к поставке Товар, не противоречащий условиям настоящего Договора.

3.8. Осмотр Товара и проверка его количества, ассортимента и комплектности осуществляется Заказчиком в день поставки Товара в месте его доставки. В день доставки товара или, при необходимости, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после поставки Товара и получения от Поставщика документов, указанных в настоящем разделе Договора, Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара на предмет его соответствия требованиям, изложенным в настоящем Договоре, Техническом задании и Спецификации, а именно проверку качества поставленного Товара, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара или мотивированный отказ от принятия поставленного Товара с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленного Товара в связи с необходимостью устранения его недостатков, Поставщик обязуется в срок, установленный в мотивированном отказе, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

3.9. Для проверки качества поставленного Товара, Заказчик вправе провести экспертизу. Соответствующая экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.10. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) мотивированного отказа от принятия поставленного Товара с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику разъяснения в отношении поставленного Товара и в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товара в 2 (двух) экземплярах.

3.11. В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении поставленного Товара, Заказчик принимает поставленный Товар и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товара, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Договора.

3.12. В случае, если Поставщиком поставлен некондиционный Товар, а именно, Товар не пригодный к использованию, Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней заменить некондиционный на Товара новый.

3.13. Документы, подтверждающие полномочия представителей Заказчика - доверенность, в случае если уполномоченное лицо действует по доверенности, передаются Поставщику в момент отгрузки Товара. Поставщик, в свою очередь передает Заказчику документы, подтверждающие полномочия представителей Поставщика - доверенность в случае, если уполномоченное лицо действует по доверенности.

3.14. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента передачи Товара Заказчику по Акту приема-передачи Товара. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика с момента подписания счетов-фактур, товарных накладных унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД. Стороны согласовали, что положения п.5 ст. 488 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.

3.15. Если Поставщик не поставил предусмотренное Договором количество Товаров либо не выполнил требования Заказчика о замене недоброкачественных Товаров или о доукомплектовании Товаров в установленный срок, Заказчик вправе приобрести не поставленные Товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. Исчисление расходов Заказчика на приобретение Товаров у других лиц в случаях их недопоставки Поставщиком или невыполнения требований Заказчика об устранении недостатков Товаров либо о доукомплектовании Товаров производится по правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 524 Гражданского Кодекса РФ.

Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно принять и оплатить Товар, поставленный надлежащим образом, в соответствии с настоящим Договором.

4.1.2. В случае получения некачественного Товара, в десятидневный срок известить об этом Поставщика в письменной форме.

4.1.3. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения его поставки.

4.1.4. Представить Поставщику сведения об изменении адреса доставки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения.

4.2. Поставщик обязуется:

4.2.1. Передать Заказчику Товар в порядке и на условиях Договора.

4.2.2. Поставить Заказчику Товар новый (не бывший в употреблении).

4.2.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Договору.

4.2.4. В течение 10 (десяти) календарных дней, с даты получения уведомления от Заказчика (по электронной почте, указанной в статье 12), заменить некачественный Товар.

4.2.5. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения независящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность поставляемого Товара или создать невозможность его поставки в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления поставки Товара.

4.2.6. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Поставщиком Заказчику по его требованию в течение 2 (двух) рабочих дней.

4.2.7. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, согласованный с Заказчиком не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты фактической доставки Товара.

4.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Заказчику копии своих учредительных документов, сшитые и заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации.

4.2.9. В состав учредительных документов должны входить: карточка организации с указанием реквизитов, устав организации, свидетельство о присвоении ИНН, свидетельство ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, которая получена не ранее чем за шесть месяцев до даты заключения Договора, документ, подтверждающий полномочия подписанта (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать без доверенности), в случае если подписант действует по доверенности - копия такой доверенности.

4.2.10. В случае заключения Поставщиком договора с соисполнителем Поставщик обязан одновременно с предоставлением комплекта отчетной документации, по требованию Заказчика, предоставить ему информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, предоставить копии договоров, соглашений, актов, платёжных и иных документов по ним, а также сметный расчет поставляемого Товара.

4.2.11. Поставщик обязан передать Заказчику Товар свободным от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда Заказчик согласился принять Товар, обремененный правами третьих лиц.

Неисполнение Поставщиком этой обязанности дает Заказчику право требовать уменьшения цены Товара либо расторжения Договора, если не будет доказано, что Заказчик знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот Товар.

4.2.12. При изъятии Товара у Заказчика третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора, Поставщик обязан возместить Заказчику понесенные им убытки, если не докажет, что Заказчик знал или должен был знать о наличии этих оснований.

4.2.13. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Досрочно принять и оплатить Товар.

4.3.2. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

4.3.3. Отказаться от приема Товара, не соответствующего условиям Договора;

4.3.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.5. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором;

4.3.6. Письменно запрашивать информацию о ходе поставки Товара. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения запроса;

4.3.7. В любое время проверять и контролировать ход, объем, сроки и порядок поставки Товара в соответствии с Договором, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Поставщика, давать обязательные для выполнения Поставщиком указания об объеме и ходе поставки Товара, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке Товара недостатков, устанавливать срок их устранения. Ссылаться на недостатки поставленного Товара, в том числе в части объема, ассортимента, комплектности, качества и стоимости этих Товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы;

4.3.8. Перенести в одностороннем порядке дату и/или время поставки Товара, предупредив Поставщика об этом за 8 (Восемь) часов до предполагаемой даты поставки, при этом стоимость поставляемого Товара изменению не подлежит.

4.4. Поставщик вправе:

4.4.1. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товар;

4.4.2. Требовать приема Товара, в соответствии с условиями Договора;

4.2.3. Требовать от Заказчика своевременной оплаты поставленного Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.2.5. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (далее – соисполнители), обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., для поставки Товара, предусмотренного Договором. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями;

4.2.6. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов поставки Товара по Договору. По требованию Заказчика, перечень услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость Поставщик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам поставки Товара в порядке, установленном Договором;

4.2.7. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно поставки Товара в рамках настоящего Договора.

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, потерпевшая Сторона вправе потребовать уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных Договором, в зависимости от допущенного нарушения.

5.3. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Стороной обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты неустойки ключевой ставки, установленной Банком России от не уплаченной в срок суммы или размера неисполненного обязательства.

5.4. В случае ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе поставка Товаров ненадлежащего качества, просрочка поставки Товара, Поставщик обязан уплатить Заказчику неустойку, предусмотренную п. 5.3. настоящего Договора, за период ненадлежащего исполнения обязательства, за каждый день ненадлежащего исполнения до момента устранения имеющихся недостатков.

5.5. Под поставкой Товаров ненадлежащего качества понимаются Товары, которые не соответствует требованиям, установленным Договором и приложениями к нему.

В качестве подтверждения фактов ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся достаточным основанием для взыскания неустойки, штрафа или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.6. В случае полного неисполнения всех или одного из обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

• 10 процентов Цены Договора в случае, если Цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

В качестве подтверждения фактов неисполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото- и видеоматериалы, являющиеся достаточным основанием для взыскания неустойки, штрафа или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

5.7. В случае нарушения правил конфиденциальности, установленных Статьей 10 настоящего Договора, Поставщик обязан уплатить Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Пятидесяти тысяч) рублей.

5.8. При непредставлении Заказчику по его требованию, информации о привлечении всех соисполнителей, в соответствии с требованиями настоящего Договора, Поставщику начисляется неустойка в соответствии с п. 5.3 Договора.

5.9. Уплата Стороной неустойки, штрафа или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему Договору. Стороны согласовали, что, несмотря на указание назначения платежа, из полученных денежных средств сначала возмещаются убытки, потом погашается сумма неустойки, далее погашаются иные платежи.

5.10. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустоек и штрафов, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.11. Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и/или третьих лиц в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств, необходимых для поставки Товара, независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет.

5.12. В случае причинения вреда Заказчику и/или третьим лицам вследствие недостатков поставленных Товаров либо из-за не предоставления полной или достоверной информации о них, ответственность возлагается на Поставщика.

Статья 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара и наличием документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик обязан поставить Заказчику Товар, качество, количество, комплектность, ассортимент и иные характеристики которого соответствуют Спецификации (Приложение № 1).

6.3. Поставляемый Товар должен отвечать требованиям качества и безопасности, а также иным обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации в отношении данного вида Товара, в том числе действующим техническим регламентам, государственным стандартам, техническим условиям и иным нормативам, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Поставляемый Товар должен быть новый (неиспользованный), не имеющий дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации.

6.5. Товар должен быть упакован в упаковку, соответствующую государственным стандартам, техническим условиям, иной нормативно-технической документации. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при обычных условиях транспортировки и хранения. Упаковка Продукции должна содержать необходимую маркировку.

6.6. Срок предоставления гарантии качества на Товар Поставщиком не может быть меньше гарантийного срока, установленного заводом производителем, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика). Гарантийный срок не может быть менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12, универсального передаточного документа (УПД) и Акта приемки-передачи.

6.7. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки, либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок, установленный Договором. Срок предоставления гарантии качества на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.

6.8. При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в гарантийном сроке, Заказчик проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов), по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков.

6.9. В случае нахождения Товара в ремонте более 45 (сорока пяти) дней Заказчик имеет право заменить такой Товар на новый.

Статья 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами.

Статья 8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

8.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. Срок ответа на письменную претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.

8.4. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражного суда города Москвы.

Статья 9. ФОРС – МАЖОР

9.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (военные действия, восстания, забастовки, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, акты органов власти и иные обстоятельства, наступление и прекращение которых не зависит от воли сторон), стороны, освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору, если, указанные обстоятельства мешают его полному или частичному исполнению. В этом случае, ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

9.2. Наличие или отсутствие форс-мажорных обстоятельств подтверждается документом, выданным компетентным органом.

9.3. Сторона, которая в силу чрезвычайных обстоятельств не может выполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна незамедлительно уведомить об этом другую сторону. Дата письменного уведомления об этих обстоятельствах другой стороны будет считаться датой возникновения обстоятельств, мешающих исполнению обязательств по настоящему Договору.

9.4. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более четырех недель, то каждая из сторон вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор и потребовать полного взаимного расчета.

Статья 10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Условия Договора, приложений и соглашений к нему являются конфиденциальными и не подлежат разглашению в течение 3 (трех) лет с момента подписания Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Под разглашением конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие Поставщика, в результате которого конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия Заказчика.

11.3. Поставщик принимает все необходимые меры для того, чтобы его работники, агенты, правопреемники без предварительного согласия Заказчика не информировали третьих лиц о содержании Договора и приложений к нему.

11.4. Под третьими лицами для целей настоящего Договора понимаются как третьи лица, так и работники Поставщика, не имеющие доступа к указанной информации.

Статья 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подлежат подписанию обеими сторонами. Дополнительные соглашения являются его неотъемлемыми частями.

11.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению сторон, решению суда, а также в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

11.3. Заказчик на любом этапе вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, направив письменное уведомление об этом Поставщику. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении.

11.4. Ни одна из сторон не имеет право передавать третьей стороне свои права и обязательства по настоящему Договору без письменного согласия другой стороны.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны с равной юридической силой.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Спецификация;

Приложение № 2 Техническое задание;

Приложение № 3 Акт приемки-передачи Товара.

Статья 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору ____________________ от «____» ______ 20___ г. №_______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований ___, на сумму: ______________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС _________________ (сумма указывается цифрами и прописью) рублей ___ копеек (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС, указать НДС не облагается и указать обоснование.

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2

к Договору ____________________ от «____» ______ 20___ г. №_______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №3

к Договору ____________________ от «____» ______ 20___ г. №_______

Форма

Акт приемки-передачи Товара

г. Москва «____» _______ 202__ г.

___________________(______________), именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________________, действующего Устава, с одной стороны, и _____________________________ (____________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Договора от «___» _______ 20__ г. № ____ (далее - Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров (и оказанию сопутствующих услуг)

2. Договором предусмотрена поставка следующих видов Товара:

- Посмотреть таблицу с данными

3. Фактически поставлено по Договору:

- Посмотреть таблицу с данными

4. Сведения о сопутствующих услугах (если предусмотрены Договором): _______________________________________________________________________________

5. Сведения о проведенной экспертизе поставленного Товара (при наличии): _____________

6. Срок поставки Товаров по Договору «___» _______ 20__ г.

Фактический срок поставки Товаров «___» _______ 20__ г.

Сведения о выявленных недостатках в ходе приемки Товаров (при наличии): ___________________________________________________________________________________

Срок устранения выявленных ___________________________________________________

9. Договором предусмотрена оплата Товара в сумме ____________ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС __% ____________ (________) рублей ____ копеек.

Поставщику назначен штраф в соответствии с п.__ Договора в сумме ____________ (________) рублей ____ копеек.

Поставщику начислены пени в соответствии с п.__ Договора в сумме ____________ (________) рублей ____ копеек.

Сумма, подлежащая уплате Поставщику: ____________ (________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (__%).

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными