Тендер - Строительные материалы для проведения ремонта системы водоснабжения в филиале музея в р.п. Иловле №243737543

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Договор поставки товара № _________

г. Волгоград «___» __________ 2022 года

Государственное бюджетное учреждение «Волгоградский областной краеведческий музей» (ГБУК «ВОКМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Мальченко Анатолия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Сторонами», руководствуясь требованиями Федерального закона от 18.07.2011 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется оплатить товар, перечисленный в Приложении N 1 к Договору (далее - товар).

1.2. Комплектность товара и информация о стране происхождения товара указаны в Приложении N 1 к Договору.

1.3. В случае предъявления Заказчиком требования о доукомплектовании товара Поставщик обязан выполнить соответствующее требование в течение трех рабочих дней с момента его получения. В требовании Заказчика должны быть указаны недостающие предметы.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику документы, относящиеся к товару и подтверждающие его соответствие требованиям Договора, государственным стандартам РФ, техническим условиям, регламентам и иным нормативным правовым актам, которые устанавливают требования к товару или условиям его производства. Перечень документов указан в Приложении N 1 к Договору.

1.5. Прием-передача товара от Поставщика Покупателю осуществляется при одновременном подписании Заказчиком (или его представителем) товарной накладной.

2. Качество и безопасность товара. Гарантия качества

2.1. Требования к качеству товара указаны в Приложении N 1 к Договору.

2.2. Если Поставщику предъявлено требование о безвозмездном устранении недостатков товара согласно п. 1 ст. 518, п. 1 ст. 475 ГК РФ, оно должно быть исполнено в течение трех рабочих дней с момента его получения.

2.3. Поставщик предоставляет гарантию качества на товар. Гарантийный срок указан в Приложении N 1 к Договору. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара Покупателю.

3. Цена договора. Порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет ____________(________) рублей. В том числе НДС __% ____________(________) рублей. Цена договора является твердой и изменению не подлежит.

3.2. Цена договора включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на перевозку (доставку).

3.3. Заказчик обязуется оплатить товар не более чем в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

3.4. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичной форме платежными поручениями на основании предоставленных Поставщиком документов (счёт/фактура, счёт, товарная накладная).

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4. Срок и условия поставки

4.1. Поставка товара должна быть осуществлена "__" ________ 20__ г.

4.2. При нарушении срока поставки товара Заказчик утрачивает интерес к договору. Поставщик вправе исполнить договор до наступления или после истечения определенного в нем срока поставки только с согласия Заказчика.

4.3. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: _________________________________________________________________________________________.

4.4. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит Поставщику. Доставка осуществляется за счет Поставщика.

4.5. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения товара Заказчику.

4.6. Поставляемый товар должен быть задарен и (или) упакован обычным для данного товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

4.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.

4.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.

4.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с момента вручения ему товара.

4.10. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц.

4.11. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.12. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5. Приемка товара

5.1. Осмотр и проверка товара осуществляются с привлечением Поставщика. Приемку осуществляют уполномоченные Сторонами лица.

5.2. Осмотр товара и проверка его количества, качества и комплектности производятся Заказчиком по адресу: __________________________________________________ в день поставки товара. Заказчик не принимает товар, если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Договора.

5.3. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.

5.4. Проверка комплектности товара осуществляется путем визуального осмотра.

5.5. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым актом.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

6.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.8. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Покупателем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:

• • • • 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.9. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком.

6.11. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.12. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

• • • • 10% цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.13. Размер штрафа Поставщика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившего наиболее высокую цену за право заключения Договора, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

В случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

• • • • 10 % начальной (максимальной) цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

6.14. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Договоре таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

• • • • 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Расторжение и изменение Договора

7.1. При внесении в Договор изменений и дополнений составляются дополнительные соглашения, которые подписываются Сторонами. Данные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Решение об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7.4. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Волгоградской области.

8.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

8.3. Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по истечении 15 календарных дней с момента получения претензии другой Стороной.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2022 года, а части оплаты договора действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Поставщик обязан в течение двух рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Поставщик.

9.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

9.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

9.5. Приложения к Договору:

9.6. Приложение N 1. Спецификация товара.

Адреса и реквизиты сторон

ПОКУПАТЕЛЬ: ПОСТАВЩИК:

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Договору поставки товара

№ ______ от «___» _______ 2022

Спецификация товара

Гарантийный срок __________________________________________________________

Страна происхождения товара _______________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого 00,00

в т.ч.НДС 20% 00,00

Всего наименований 1, на сумму ____________________ руб. (_____________________ рублей 00 копеек)

Подписи Сторон:

Поставщик: Покупатель:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320610277 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #320610277	516 397 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: -1	7 дней 26.12.2025 19.01.2026
Тендер №320725044 Поставка средства отбеливающего для стирки	Электронный аукцион #320725044	214 120 Обеспечение контракта: 30% Обеспечение заявки: -1	10 дней 29.12.2025 22.01.2026
Тендер №320794982 Поставка средств дезинфицирующих	Электронный аукцион #320794982	7 000 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 70 000	3 дня 30.12.2025 15.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243737312 Краска Эмалевая ПФ-115 Белая.Высокоглянцевая. Объем не менее 2,4 кг. Краска глянцевая в 5 л бутылке.Не менее 4 кг. Цвета краски согласно тех.спец. (с результатом)	Запрос предложений #243737312	308 700	срок истек 11.04.2023 18.04.2023
Тендер №243737308 Хозяйственные товары (с результатом)	Запрос предложений #243737308	134 000	срок истек 11.04.2023 18.04.2023
Тендер №243737135 Товары (с результатом)	Запрос предложений #243737135	708 550	срок истек 11.04.2023 18.04.2023
Тендер №243737054 Краска-алкидная эмаль (с результатом)	Запрос предложений #243737054	85 000	срок истек 11.04.2023 18.04.2023
Тендер №243737052 Приобретение хозяйственный товары (с результатом)	Запрос предложений #243737052	32 500	срок истек 11.04.2023 18.04.2023

Тендеры из региона Волгоград

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №243737535 Оказание услуг по охране объекта (с результатом)	Малая закупка #243737535	315 026	срок истек 11.04.2023 17.04.2023
Тендер №243737529 на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу (демонтажу) сплит- систем (с результатом)	Малая закупка #243737529	100 000	срок истек 11.04.2023 13.04.2023
Тендер №243737512 Закупка расходных материалов для стоматологической поликлиники (2309203177) (с результатом)	Малая закупка #243737512	58 822	срок истек 11.04.2023 12.04.2023
Тендер №243737487 Оказание услуги по обучению сотрудников на курсах повышения квалификации «Информационная безопасность» (с результатом)	Малая закупка #243737487	499 700	срок истек 11.04.2023 14.04.2023
Тендер №243737483 Выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения таких объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятнико...	Малая закупка #243737483	600 000	срок истек 11.04.2023 12.04.2023