Тендер - Поставка реагента противогололёдного (техническая соль) №243727103

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• НМЦК_реагент.xls

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть03 Просмотр сведений о закупке «Поставка реагента противогололёдного (техническая соль) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина»» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4586

Объект закупки: Поставка реагента противогололёдного (техническая соль) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина»

Описание объекта закупки: Поставка реагента противогололёдного (техническая соль) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина»

Полная стоимость закупки (руб.): 8 410.00

Дата размещения закупки: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:58

Срок завершения подачи оферт: 14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:57

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: единовременно в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами

Срок исполнения контракта: 31.05.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 33, литер А

Источник финансирования: Источник финансирования контракта: внебюджетные средства: субсидии бюджетным учреждениям – библиотекам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, подраздел 0801, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ: 346 – «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)».

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с Контрактом

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с Контрактом

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, Д. ЛИТЕРА 33 А

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург г.,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Адмиралтейский, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 33, А, -, Большая Морская, 33 литер А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть5929

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Свечина

Имя Любовь

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

- Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Контракт №27/2023

на поставку реагента противогололёдного (техническая соль) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина»

г. Санкт-Петербург « » ___________________ 2023 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургская центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Королевой С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________ в лице _____________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является поставка реагента противогололёдного (техническая соль) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина». 1.2 Ассортимент, количество и цена Товара определяются в Техническом задании (Приложение №2 к настоящему Контракту).

1.3. Идентификационный код закупки (ИКЗ):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Настоящий Контракт считается заключенным и вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по «31» мая 2023 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Контракта.

2.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных Заказчиками в порядке, установленном законодательством.

Бюджетные обязательства по Контракту наступают после подписания Контракта Сторонами и регистрации его в Реестре контрактов, заключенных Заказчиками в порядке, установленном законодательством.

2.3. Истечение срока Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение.

2.4. Место поставки товара: СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 33, литер А.

2.5. Сроки поставки товара: единовременно в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами.

2.6. Условия поставки товара: Товар может быть доставлен ежедневно в рабочее время с 10.00 до 18.00 часов (по предварительному согласованию с Заказчиком), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Представитель Заказчика, уполномоченный выполнять приемку Товара, начальник хозяйственного отдела Синицына Елена Павловна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2.7. Поставщик в письменной форме или посредством телефонной связи должен известить представителя Заказчика о предстоящей дате доставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки Товара.

2.8. Источник финансирования контракта: внебюджетные средства: субсидии бюджетным учреждениям – библиотекам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, подраздел 0801, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244, КОСГУ: 346 – «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

3.1.2. Письменно извещать Поставщика об изменениях бухгалтерских реквизитов, наименований, адресов и ответственных лиц Заказчика.

3.1.3. Осуществить приемку поставленного Товара по результатам экспертизы выполнения условий Контракта.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. Отказаться от приемки Товара (части партии Товара), не соответствующего условиям Контракта с отнесением на Поставщика расходов по его вывозу с территории Заказчика и доставке Заказчику Товара, соответствующего условиям Контракта.

3.2.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

3.2.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

3.2.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товаров.

3.2.5. Для проверки соответствия качества поставляемых Товаров привлекать независимых экспертов.

3.2.6. Ссылаться на недостатки поставляемых Товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих Товаров.

3.2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Поставщика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, требовать от Поставщика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Поставщику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.

3.2.8. В случае неуплаты Поставщиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.

3.2.9. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных Товаров условиям Контракта требовать от полномочных представителей Поставщика представления разъяснений в отношении соответствия поставленных Товаров условиям Контракта.

3.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товары в соответствии с условиями Контракта.

3.3.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

3.3.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

3.3.4. Подписать акт о приемке Товара.

3.3.5. Передать Заказчику надлежащим образом оформленные документы:

- товарную накладную;

- счет-фактуру;

-универсальный передаточный документ (УПД) (при соответствующей у Поставщика форме первичной документации).

3.3.6. Одновременно с поставкой Товара передать Заказчику надлежащим образом оформленные сопроводительные документы, в том числе перечисленные в пункте 7.1.3 настоящего Контракта.

3.3.7. Предоставить Заказчику подписанные счет, счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС), акт о приемки товара, универсальный передаточный документ (УПД) (при соответствующей у Поставщика форме первичной документации) в день поставки Товара.

3.3.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

3.3.9. В случае, предусмотренном частью 23 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предоставить Заказчику дополнительные документы, перечень которых определен постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 №775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию».

3.3.10. Обеспечить конфиденциальность персональных данных, ставших известными в процессе исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплаты в соответствии с условиями настоящего Контракта в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту в соответствии с актом (-ами) приемки поставленных Товаров, подписанным Заказчиком и Поставщиком в порядке, предусмотренном условиями настоящего Контракта.

3.4.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки Товаров в рамках настоящего Контракта.

3.4.3. После согласования с Заказчиком в ходе исполнения настоящего Контракта поставить Товар, качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, установленными Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Контракту).

3.4.4. Привлекать к поставке по настоящему Контракту третье лицо. В случае привлечения Поставщиком к исполнению обязанностей по Контракту третьего лица, Поставщик должен при заключении Контракта предоставить Заказчику доверенность, подтверждающую его право действовать от имени Поставщика. При этом ответственность за выполнение Контракта несет Поставщик.

3.4.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательств.

3.4.6. Использовать переданные Заказчиком исходные материалы только для изготовления продукции. Продукция, в том числе в качестве исходных материалов, является собственностью Заказчика. Опубликование, тиражирование, обнародование и иное использование Товара и материалов, предоставленных Заказчиком Поставщику, вне рамок настоящего контракта, не допускается.

4. СТОИМОСТЬ ПОСТАВКИ ТОВАРА.

ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА

4.1 Стоимость поставки Товара по настоящему Контракту (стоимость Контракта) составляет __________________________, НДС не облагается (согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту).

Стоимость Контракта включает в себя стоимость упаковки, расходы на страхование, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы (включая подъем на этаж), уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.2 Стоимость подлежащего поставке Товара является твердой на весь период исполнения Контракта и определяется согласно Приложению № 1 к настоящему Контракту, за исключением случаев, предусмотренных разделом 5 настоящего Контракта.

4.3 Оплата поставленных товаров осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. Валютой, используемой для расчетов с Поставщиком, является российский рубль.

4.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.5. Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой-погрузкой, подъемом на этаж, размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

4.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

4.7. Авансирование не предусмотрено.

4.8. Расчеты между Заказчиком и Поставщиком производятся не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара.

4.9. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

4.10. Заказчик вправе приостановить оплату поставленного Товара до момента уплаты Поставщиком предусмотренных настоящим Контрактом или действующим законодательством неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещения причиненных при этом убытков.

4.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств оплата принятого Заказчиком Товара может производиться Заказчиком за вычетом суммы неустойки, рассчитанной в соответствии с условиями настоящего Контракта, если оплата осуществляется за счет средств бюджета того же финансового года.

Выплата неустойки (пени, штрафа) Поставщиком в претензионном или исковом порядке после оплаты Товара в пределах того же финансового года осуществляется Заказчику, а в последующие годы – в бюджет Санкт-Петербурга.

4.12. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного настоящим Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий настоящего Контракта.

5.2. В случае сокращения потребности в поставке Товара допускается расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон. При этом Заказчик обязан оплатить Поставщику фактически поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.3. По соглашению Сторон допускается увеличение предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству поставляемого Товара исходя из установленной в Контракте цены Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены Товара.

5.4. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от текущего задания, требований правовых актов, а также условий Контракта, не подлежит оплате Заказчиком. Товар, поставленный Поставщиком сверх объемов и стоимости, предусмотренных настоящим Контрактом, не подлежит оплате Заказчиком.

6. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

6.1. Поставщик производит доставку Товара непосредственно по адресу, указанному в Контракте в качестве места поставки Товара, а также осуществляет выгрузку Товара в соответствующее помещение Заказчика по предварительному с ним согласованию.

6.2. Транспортировка Товара должна выполняться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.3. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара. Повреждения, появившиеся в момент поставки, Поставщик должен устранить за свой счет в течение 2 (двух) рабочих дней, осуществив замену Товара.

6.4. Права на Товар переходят к Заказчику с момента подписания акта о приемке Товара Поставщиком и Заказчиком.

6.5. Поставщик поставляет Товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет в сроки, установленные настоящим Техническим заданием, в присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью. Все виды погрузо-разгрузочных работ в соответствующем помещении Заказчика, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет. Подъем Товара на этаж производится также за счет Поставщика.

6.6. Поставщик сдает полностью готовый к эксплуатации Товар уполномоченному представителю Заказчика.

6.7. Поставляемый Товар должен быть в состоянии, пригодном к использованию по назначению, ранее не эксплуатируемым, без внешних повреждений.

6.8. Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар по наименованию, количеству, комплектности, объему и качеству.

6.9. Условия Контракта являются обязательными для исполнения Сторонами.

7. СВЕДЕНИЯ О ТОВАРАХ.

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА.

7.1. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара:

7.1.1. Качество поставляемого Товара должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов РФ.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

7.1.2. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем Контракте. В этом случае оформляется дополнительное соглашение к Контракту, которое заключается в установленном порядке и подлежит обязательной регистрации в Реестре контрактов, заключенных заказчиками в порядке, установленном законодательством.

7.1.3. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику документы, подтверждающие соответствие Товара: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество Товара; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на Товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» («Собрание законодательства РФ», 14.12.2009, №50, ст. 6096).

7.1.4. При поставке Товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«О защите прав потребителей»).

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на Товар законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие Товар указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

7.1.5. Во время поставки Товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

7.2. Требования к упаковке Товара:

7.2.1. Товар должен быть упакован в упаковку, защищающую от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и последующем хранении. Для каждого вида Товара должна быть отдельная упаковка. Не допускается складывание и сложение для баннеров.

7.2.2. Упакованная единица тары должна быть ровной, плотной, без деформаций и нарушений целостности, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды, обеспечивающей сохранность Товара и его товарный вид при транспортировке и последующем хранении.

7.2.3. Доставка Товара (продукции) к месту нахождения Заказчика, указанного в п.2.4., и их разгрузка, осуществляется силами и за счет Поставщика.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

8.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 33, литер А.

Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара вместо доставки.

8.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

8.3. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.4. Приёмка поставленных товаров осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней.

8.5. Поставщик в день поставки товара формирует с использованием электронного магазина, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в электронном магазине документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

б) наименование поставленного товара;

в) наименование страны происхождения поставленного товара;

г) информацию о количестве поставленного товара;

д) стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара;

е) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ.

8.6. К документу о приемке, предусмотренному пунктом 8.5, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 8.5. информация, содержащаяся в документе о приемке. Одновременно с подписанием Акта о поставке товаров Поставщик передает Заказчику и прикрепляет в электронном магазине отчетную документацию: акт, счет, счет-фактуру (если Поставщик является плательщиком НДС).

8.7. Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в электронном магазине автоматически с использованием электронного магазина направляется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в электронном магазине в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик.

8.8. В срок, установленный п. 8.4. Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с п.8.11.) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в электронном магазине документ о приемке;

б) формирует с использованием электронного магазина, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в электронном магазине мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

8.9. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки товаров недостатков в поставленных товарах, либо несоответствий поставленных товаров по объему, качеству и иным показателям Заказчик оформляет Отказ, подписывает его у руководителя контрактной службы и передает его Поставщику.

8.10. В Отказе указывается:

наименование Заказчика и его адрес;

• ФИО лиц(а), составившего(их) отказ;
• номер и дата заключения Контракта;
• предмет Контракта;
• дата и номер документа, место приемки Товаров, время начала и окончания приемки Товаров, в случаях, когда приемка Товаров произведена с нарушением установленного срока, причины несвоевременности приемки, время их возникновения и устранения;
• какими способами определены недостатки и несоответствия;
• другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать для подтверждения несоответствия;
• объем осмотренных Товаров, характер выявленных при приемке дефектов, несоответствий и недостатков;
• срок для устранения выявленных дефектов, несоответствий и недостатков, но не более 3 рабочих дней с даты их обнаружения Заказчиком.

8.11. В случае создания в соответствии с п. 8.12. приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 8.5 настоящего раздела:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием электронного магазина, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и электронного магазина;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в электронном магазине. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и электронный магазин, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

8.12. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в электронном магазине в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 8.8. или подпунктом "б" пункта 8.11. направляются автоматически с использованием электронного магазина поставщику. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в электронном магазине в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик.

8.13. В случае получения в соответствии с пунктом 8.12. мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

8.14. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в электронном магазине документа о приемке, подписанного заказчиком.

8.15. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в электронном магазине исправленного документа о приемке.

8.16. При представлении поставщиком недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах (если они предусмотрены контрактом), Заказчик вправе приостановить оплату поставленных товаров поставщику до устранения поставщиком допущенных нарушений.

8.17. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

8.18. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 8.5 Контракта.

8.19. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком.

9. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

9.1. Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

9.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Сторонами обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в следующих случаях и объемах:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (далее – Правила определения размера штрафа).

9.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.2.6. Контракта), в размере 10% от цены Контакта, что составляет ________________________________.

9.2.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств), Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере: 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

9.2.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.2.8. За задержку устранения нарушений, обнаруженных в процессе контроля за исполнением Поставщиком условий Контракта, а также в процессе экспертизы и приемки поставленных товаров, начисляется пеня за каждый день просрочки до их устранения. Такая пеня определяется в соответствии с пунктом 9.2.7. Контракта.

9.3. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Уплата неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не освобождает Поставщика от исполнения этих обязательств в натуре.

9.8. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных средств на лицевой счет Заказчика в пределах того же финансового года, а в последующие годы – на текущий счет по исполнению бюджета Санкт-Петербурга, открытый Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

9.9. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К

СРОКУ ГОДНОСТИ ТОВАРА

10.1. Гарантийный срок на результаты поставки Товара устанавливается со дня подписания Заказчиком товарной накладной, акта о приемке Товара и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, при условии использования и хранения Заказчиком экземпляров Товара надлежащим образом.

Гарантийный срок распространяется на все конструктивные и декоративные составляющие, материалы и крепёжные элементы, применяемые для изготовления арт-объектов и бутафорских элементов.

10.2. Предоставление гарантийных обязательств на поставленные Товары в течение гарантийного срока осуществляется на следующих условиях. По согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения дефектов Товара, Поставщик должен произвести замену такого Товара на условиях, согласованных с Заказчиком:

- на аналогичный Товар;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в Контракте;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте.

10.4 Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар исчисляется с даты замены некачественного Товара.

10.5. В период гарантийного срока Поставщик осуществляет замену некачественного товара в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения претензии от Заказчика, без дополнительного финансирования.

10.6. Изготовленный Товар по форме и внешнему виду должен соответствовать сигнальному экземпляру. Все экземпляры Товара должны быть без механических повреждений, нарушений печати (неправильная цветопередача, расплывчатость, пятна краски и т.п.), нарушений подбора (наличие недостающих или повторяющихся листов, перевернутые листы и т.п.).

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, которое направляется Поставщику для уведомления в случаях, если Поставщик:

– не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет их настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в настоящем Контракте становится явно невозможным;

– поставляет товары ненадлежащего качества и с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

11.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.4. Убытки, причиненные Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Контракта Поставщиком, подлежат возмещению помимо суммы неустойки (пени, штрафа).

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения споров в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, они разрешаются Сторонами путем переговоров и принятием мер по досудебному урегулированию посредством направления претензии заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.2. В случае невозможности Сторонами разрешения спора путем проведения переговоров, он рассматривается Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Контракта (Акты о нарушении этих условий) должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться контрагенту заказным письмом или факсимильной связью.

12.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

13.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

14.2. Изменение условий Контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту (если возможность их внесения предусмотрена действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок) оформляются в письменном виде по обоюдному согласию Сторон.

14.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.5. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга в течение 5 (пяти) календарных дней со дня изменения. Если Поставщик не предоставил вовремя информацию об изменении реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам, несет Поставщик.

14.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства.

14.7 Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

15. УСЛОВИЕ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА

15.1. Банковское сопровождение Контракта не предусмотрено.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

16.1. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

16.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

16.3. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 7 (семи) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону.

16.4. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, акты, изданные органами власти, документы, выданные МВД России, МЧС России (пожарный надзор), метеорологической (сейсмологической) службой и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

16.5. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцать) календарных дней, то каждая Сторона вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке.

17. ПРИЛОЖЕНИЯ

17.1. Приложениями к Контракту, являющимися неотъемлемой его частью, являются:

Приложение № 1 – Спецификация

Приложение № 2 – Техническое задание.

Приложение № 3 – Акт о приемке товара (рекомендуемая форма).

18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №21 /2023

от « » ___________ 2023 года

Общие сведения о контракте:

ИКЗ: _______________________________________________________

Источник финансирования:

Основание заключения Контракта: ---

Срок исполнения Контракта:

Место поставки товара (выполнения работ/оказания услуг):

Контрактом предусмотрена оплата за вычетом неустойки: НЕТ

Контрактом предусмотрено уменьшение суммы, подлежащей уплате поставщику на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджет: ДА

Контрактом предусмотрена возможность одностороннего отказа: ДА

Контрактом предусмотрен аванс: %/НЕТ

- Посмотреть таблицу с данными

Цена контракта составляет ___________ (___________) рубля ___ копеек, в т.ч. НДС /НДС не облагается в соответствии с _____________ Налогового Кодекса РФ.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к Контракту №27/2023

от « » ______________ 2023 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагента противогололёдного (техническая соль)

для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры

«Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина»

Раздел 1. Общие сведения о закупке

1.1 Наименование закупки: поставка реагента противогололёдного (техническая соль) (далее – Товар) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургская специальная центральная детская библиотека им. А.С. Пушкина» (далее – Заказчик).

1.2 Цель закупки: для обеспечения функционирования учреждения в рамках Уставной деятельности.

1.3 Способ определения Исполнителя: Электронный аукцион, статья 49 Федерального закона № 44-ФЗ – определение поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену Контракта.

1.4. Источник финансирования: внебюджетные средства, подраздел 0801, целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, «Субсидии бюджетным учреждениям – библиотекам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания», код вида расходов 244.

КОСГУ: 346 – «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)».

1.5 Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКПД 2), соответствующие предмету электронного аукциона:

20.59.43.130 «Антиобледенители».

Раздел 2

2. Форма, сроки и порядок оплаты товара

2.1. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки товара в полном объеме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной, акта приемки товара, на основании предоставленного Поставщиком счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС) или УПД путем перечисления денежных средств поручением на оплату расходов на расчетный счет Поставщика.

2.2. Товар, поставленный Поставщиком с отклонениями от требований Технического задания, Контракта, иных исходных данных или иными недостатками не подлежит оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.3. Авансирование не предусмотрено.

3. Место, условия и сроки (периоды) поставки Товара

3.1. Место поставки Товара: СПб СЦДБ им. А.С. Пушкина –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 33, литер А.

3.2. Товар доставляется и разгружается силами и за счет Поставщика в присутствии ответственного представителя Поставщика с надлежаще оформленной доверенностью. Поставщик обязан присутствовать на всех официальных приемках Товара Заказчиком.

3.3. Поставщик сдает полностью готовый к эксплуатации и надлежащего качества Товар уполномоченному представителю Заказчика.

Условия и сроки поставки Товара:

3.4. Поставка товара осуществляется единовременно в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Контракта Сторонами.

3.5. Товар может быть доставлен ежедневно в рабочее время с 10.00 до 18.00 часов (по предварительному согласованию с Заказчиком), кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Представитель Заказчика, уполномоченный выполнять приемку Товара, начальник хозяйственного отдела Синицына Елена Павловна, тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3.6. Поставщик в письменной форме или посредством телефонной связи должен известить представителя Заказчика о предстоящей дате доставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки Товара.

4. Требования к количеству, качеству Товара,
к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

4.1. Требования к количеству Товара

4.1.1 Поставщик обязан передать Заказчику Товар в количестве, указанном в Спецификации, являющейся Приложением №1 к настоящему Техническому заданию.

4.2. Требования к качеству и безопасности Товара

4.2.1 Поставляемый Товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для Товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.2 Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(ред. от 29.07.2018) "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товара устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О техническом регулировании".

4.2.3 Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободным от прав третьих лиц, не имеет дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях, без повреждений.

4.2.4 Качественные характеристики поставляемого Товара должны соответствовать характеристикам, указанным в настоящем Техническом задании.

4.2.5. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования заменить некачественный Товар товаром, соответствующим условиям Технического задания.

4.2.6. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара ненадлежащего качества.

4.2.7. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен предоставить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставку Товара, разрешающих использовать поставляемый Товар на территории Российской Федерации, если оформление таких документов предусмотрено законодательством РФ.

4.3. Требования к техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам Товара

4.3.1. Требования к техническим и функциональным характеристикам Товара установлены в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

4.3.2. В описании Товара Заказчик использует следующие виды показателей:

– показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения;

– показатели, для которых указаны варианты значений;

– показатели, значения которых не могут изменяться.

5. Требования к отгрузке и доставке Товара

5.1. Товар поставляется Заказчику в коробах из гофрокартона (вес одного короба не должен превышать более 25 кг) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка должна предотвращать порчу, загрязнение, механические повреждения, защищать от сырости.

5.2. Упаковка поставляемого Товара должна содержать маркировку, позволяющую полно и однозначно идентифицировать Товар, иметь этикетку, содержащую описание технических и количественных характеристик Товара, а также данные Производителя (Поставщика) на русском языке.

5.3. Заказчик имеет право отказаться от приемки Товара, упакованного ненадлежащим образом, а также от Товара, поставленного в нарушенной, вскрытой или мятой упаковке.

5.4. Порядок погрузки-разгрузки и транспортировки Товара должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара, воздействия огня и нагревательных приборов на Товар.

5.5. Поставщик производит доставку Товара в полном объёме за свой счёт и осуществляет его выгрузку непосредственно по адресу Заказчика.

5.6. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара, включая подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика.

5.7. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара и подписания Заказчиком товарной накладной.

6. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого Товара

потребностям Заказчика (приёмка Товара)

6.1. Товар передается Заказчику по товарной накладной. Оформленная надлежащим образом (подписанная Сторонами и заверенная печатями Сторон) товарная накладная свидетельствует об отсутствии со стороны Заказчика претензий по количеству поставленного Товара. Присутствие представителя Поставщика при приемке товара является обязательным условием.

6.2. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заявления Заказчиком такого требования.

6.3. Заказчик комиссионно в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки проверяет Товар на соответствие требованиям, установленным настоящим Контрактом, на наличие явных и скрытых недостатков (брака и (или) повреждений) Товара, с оформлением Акта о приемке Товара. При соответствии Товара требованиям настоящего Контракта Акт о приемке Товара прикладывается к документам на оплату Товара. При обнаружении приемочной комиссией Заказчика несоответствия Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, скрытых недостатков (брака и (или) повреждений) Товара, Поставщику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о приемке Товара с указанием выявленных несоответствий поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом, скрытых недостатков (брака и (или) повреждений).

Приемка поставленного Товара включает в себя следующие этапы:

а) проверка соответствия ассортимента, количества, комплектности, цены поставленного товара, прочих требований, установленных настоящей документацией;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

г) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара;

д) проверка наличия необходимых сертификатов;

6.4. Устранение недостатков Товара производится Поставщиком за счет собственных средств, в сроки, установленные Заказчиком. Повторная приемка Товара после устранения недостатков осуществляется в порядке, предусмотренном Контрактом.

Раздел 3.

7. Требования к гарантийному сроку Товара и (или) объему предоставления

гарантий их качества

7.1 Гарантийный срок на Товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком Акта о приемке Товара при его надлежащем использовании. Все расходы по гарантийным обязательствам в течение гарантийного срока несет Поставщик. Поставщик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока. В случае устранения дефектов или замены некачественного товара гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченного на его замену.

7.2 Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на осуществление поставки Товара, не нарушает прав на использование товарных знаков, торговых марок и наименований.

7.3 При предъявлении претензий к качеству Товара, а также при обнаружения Заказчиком скрытых недостатков и (или) дефектов, выявившихся в процессе эксплуатации Товара, Поставщик по согласованию с Заказчиком, в случае невозможности устранения скрытых недостатков и (или) дефектов Товара, должен произвести замену такого Товара в сроки и на условиях, согласованных с Заказчиком:

- на аналогичный Товар;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого не ниже по сравнению с таким качеством и такими характеристиками заменяемого Товара, указанными в Контракте;

- на Товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками Товара, указанными в Контракте;

Замена должна производиться Поставщиком за счет собственных средств.

7.4. Устранение выявленных недостатков в поставленном Товаре должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. №2300–1 «О защите прав потребителей».

7.5. Гарантийный срок на вновь поставленный (заменённый) Товар исчисляется с даты замены некачественного Товара.

Приложение № 1 – Спецификация на поставку товара. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к техническому заданию

Спецификация на поставку Товара

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3

к Контракту № 27/2023

от « » ____________________ 2023 года

ИКЗ ____________________________________________

Акт приемки Товаров по Контракту ______________________________

от «____» ________________ 2023 года

г. Санкт-Петербург «___»____________2023 г.

Поставщик, в соответствии с контрактом, поставил Заказчику товары:

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара: _____________________.

Товары поставлены в полном объеме.

Заказчик не имеет претензий к качеству поставленных товаров.

Настоящий Акт является основанием для проведения расчетов между Сторонами.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Приложение № ____ (при наличии).

- Посмотреть таблицу с данными