Тендер - Осуществление закупки технической соли №243726982

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Проект_техническая_соль.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть82 Просмотр сведений о закупке «Осуществление закупки технической соли» Общие сведения о закупке Статус закупки Подача оферт

Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Реестровый номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6165

Объект закупки: Осуществление закупки технической соли

Описание объекта закупки: Осуществление закупки технической соли

Полная стоимость закупки (руб.): 1 443.00

Дата размещения закупки: 11.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:33

Срок завершения подачи оферт: 14.04.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:28

Срок доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок исполнения контракта: 31.12.2023

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 22/25 литера А, пом.17Н

Источник финансирования: Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код целевой статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, код вида расходов 244 (Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 1 143,00 руб.)

Размер аванса (% от цены контракта): 0

Размер аванса (руб.): 0.00

Этапы оплаты:

Требования к участникам закупки, предусмотренные пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ: установлен

Требования к качеству товара, комплектности, таре, упаковке, маркировке и иные требования:

Сопроводительные документы: В соответствии с условиями контракта

Порядок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Документ о приемке товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок приемки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с условиями контракта

Срок замены некачественного товара, гарантийный срок на заменяемый товар:

Обоснование заключения контракта: Часть 1 пункт 4 статьи 93 - Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей.

Сведения о заказчике

Наименование организации: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"

Местонахождение:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ. ТРЕФОЛЕВА, Д.22/25/ЛИТ.А

Почтовый адрес: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, УЛ ТРЕФОЛЕВА, 22/25/ЛИТ.А

Информация о контактном лице Контактный телефон▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3559

Факс

Электронная почта ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Фамилия Нестерова

Имя Надежда

Отчество

Дополнительная контактная информация



Перечень поставляемых товаров, работ, услуг - Посмотреть таблицу с данными 0.00 0.00 "> Документы закупки - Посмотреть таблицу с данными ">

КОНТРАКТ №___________

ИКЗ

Санкт-Петербург «___» __________ 2023 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУ «Центр семьи Кировского района»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Денисовой Зои Васильевны, действующего на основании, Устава, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку технической соли (далее – Товар) для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга» (далее – Товар)по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 22/25, литера А, помещение, определенное Заказчиком, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар, удовлетворяющий условиям настоящего Контракта.

1.2. Поставщик осуществляет поставку Товара в строгом соответствии со спецификацией Товара (Приложение № 1 к Контракту, которое является его неотъемлемой частью), определяющими объем, содержание Товара и другие, предъявляемые к нему требования, а также условиями Контракта, определяющими стоимость Товара, сроки его поставки и другие требования.

2. Цена КОНТРАКТА и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет __________ (______________) рублей ____ копеек, определяется на основании Приложение №1 к настоящему Контракту, в т.ч. НДС-%__________ (______________) рублей ____ копеек / НДС не облагается.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой, индексации не подлежит и не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Авансирование Контрактом не предусмотрено. Оплата производится по факту поставки Товара, на основании счетов, счетов-фактур (при наличии) и товарных накладных, подписанных Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 рабочих дней с момента подписания Заказчиком товарной накладной.

2.4.Ценой Контракта учтены все расходы по поставке Товара, в том числе все сопутствующие расходы, уплачиваемые Поставщиком налоги, сборы и иные платежи.

2.5. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе осуществить оплату по Контракту путем выплаты Поставщику суммы, подлежащей оплате за Товар, уменьшенной на сумму неустойки, в соответствии с пунктами 4.1.5, 7.12.Контракта.

2.6. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости Товара, отраженных в товарных накладных, фактически поставленным Товарам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик в течение 2-х рабочих дней по обнаружении данного несоответствия уведомляет об этом Поставщика и не подписывает документы до внесения Поставщиком в них соответствующих изменений.

2.7. Объем Товара, поставленного Поставщиком с отклонениями от документации, установленных норм и правил, а также условий Контракта, не подлежат принятию Заказчиком до устранения отклонений.

2.8. Источник финансирования: внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений, Целевая статья▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0 субсидии на выполнение государственного задания, КВР 244, КОСГУ 346.

3. СРОКИ КОНТРАКТА

3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2023 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

3.2. Срок поставки Товара-3 рабочих дня с даты подписания контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Осуществлять контроль за количеством, качеством и объемом поставляемого Товара и проверять их на соответствие требованиям настоящего Контракта. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

• • При обнаружении в ходе поставки Товара отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество Товара, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Поставщику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются рекламационным актом
  • В сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом,
    с участием Поставщика принять Товар, а при обнаружении отступлений
    от Контракта, или иных недостатков Товара немедленно заявить об этом Поставщику, установив срок для их устранения.
  • По завершению приемки сторонами Товара, Заказчик,
    при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, направляет Поставщику уведомление
    с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования,
    в соответствии со ст. 410 ГК РФ.
  • Оплатить Поставщику Товар в размере и в сроки, предусмотренные Контрактом.

4.1.7. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.8. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

4.1.9. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
по Контракту.

4.1.10. Для проверки представленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.

4.2. Права и обязанности Поставщика:

4.2.1. Надлежащим образом исполнять обязанности Поставщика по настоящему Контракту.

4.2.2. Исполнять полученные в ходе поставки Товара указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта.

4.2.3. При приемке Товара соблюдать требования действующего законодательства

4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении
не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые создают невозможность поставки Товара в срок.

4.2.5. Гарантировать качество Товара, наличие сертификатов (деклараций о соответствии), технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество Товара, и по требованию Заказчика предоставить ему эти документы.

4.2.6. При приемке Товара обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда.

4.2.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в результате приемки Товара.

4.2.8. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.2.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Поставщику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

4.1.10. Поставщик обязан исполнять требования ч.3 ст.266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

4.2.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

4.2.12.Поставщик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

4.2.13. Поставщик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

5. КАЧЕСТВО

• Гарантии качества распространяются на все Товары, поставленные Поставщиком по настоящему Контракту.
• Качество Товара Поставщиком по настоящему Контракту должно соответствовать требованиям государственных стандартов.
• При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок Товара, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенной по сравнению с качествами и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанного в Контракте.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Проверка поставленного Поставщиком Товара, в части соответствия его условиям Контракта, осуществляется Заказчиком путем проведения экспертизы.

Для проведения экспертизы Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта, Заказчик имеет право провести такую экспертизу своими силами, привлечь эксперта, экспертную организацию.

6.2.Приемка Товара производится Заказчиком в день его поставки. При осуществлении Заказчиком приемки поставляемых товаров, Заказчик проверяет их на соответствие количества и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются рекламационным актом.

6.3. При приемке Товара Заказчик проверяет его по наименованию, количеству, комплектности, качеству, требованиям к маркировке, таре и упаковке.

6.4. Некачественные товары, признанные таковыми в момент приемки Товара Заказчиком, должны быть заменены Поставщиком на такой же Товар в течение срока,, установленного Заказчиком с момента подписания рекламационного акта о поставке некачественного Товара, подписанного Сторонами. В случае отказа Поставщика от подписи, в рекламационным акте делается соответствующая отметка.

6.5. Доставка Товара и его ответственное хранение осуществляется за счет Поставщика.

6.6. Товар считается поставленным после подписания Заказчиком товарной накладной.

6.7. По завершении приемки Товара, Заказчик, при наличии зафиксированных фактов неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, вправе направить Поставщику уведомление с расчетом неустойки, для проведения зачета встречного однородного требования, в соответствии со ст.410 ГК РФ.

6.8. Поставщик в течение 2-х рабочих дней по окончании поставки Товара предоставляет Заказчику товарную накладную, счет, счет-фактура (при наличии).

В случае допущенных ошибок, описок в указанных документах, Поставщик обязан осуществить передачу должных документов не позднее 2-х рабочих дней с даты обнаружения ошибок Заказчиком и уведомления об этом Поставщика.

Ответственность сторон И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с п.п. а) пункта 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 10 % от цены Контракта.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

7.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства), Поставщик выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Поставщику штраф в размере 1000 рублей.

7.10 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Поставщиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет Заказчика.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершении оказания услуг.

7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре.

7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Контракту, в полной мере сверх неустойки.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

В случае расторжения Контракта, возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически Товара, осуществляется в соответствии
с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.

8.2. Настоящий Контракт расторгается на основании:

• письменного соглашения Сторон;
• вынесенного в установленном порядке решения судебного органа;
• одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;
• в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 2 статьи 407 ГК РФ и статьи 450.1 ГК РФ и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Поставщиком условий настоящего Контракта:

- в случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара более чем на 10 дней;

- в случае неоднократного, то есть более двух раз, нарушения сроков поставки Товара;

- в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- в случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения
в отношении него процедуры банкротства;

- в случае если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8.4. Заказчик, принявший решение отказаться в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта руководствуется требованиями действующего законодательства.

8.5. В случае расторжения настоящего Контракта по решению суда, в связи
с существенными нарушениями Контракта, а также в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта в случае существенных нарушений Поставщиком условий Контракта, Заказчик в установленном порядке направляет сведения
об Поставщике в Реестр недобросовестных поставщиков.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту,
а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств
по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют
на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п.10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая
из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, что бы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта:

Приложение № 1 – Спецификация Товара.

14. Адреса и банковские реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

к Контракту №____________

от «___»___________2023 г.

Спецификация Товара

- Посмотреть таблицу с данными

(_______________), НДС_____________.