Тендер - Поставка моющих средств №243442234

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.doc
• Требования.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Смоленская обл, ул. Багратиона, д. 8

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 30851.20 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

1542.56 Российский рубль

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

направляется на указанный счет Заказчика

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект гос.контракта

Описание объекта закупки

1 Описание объекта закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования

Дополнительная информация и документы

1 Извещение

x

Требования к содержанию, составу заявки на участие

в электронном аукционе в соответствии с Законом N 44-ФЗ

и инструкция по ее заполнению

1. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

Заявка на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию и документы
(ч. 1 ст. 49 Закона N 44-ФЗ):

1) об участнике закупки:

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта по результатам проведения электронного аукциона либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
• информацию о соответствии участника следующим требованиям:
  • непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
  • неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим этому требованию в случае, если он в установленном порядке подал заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято;
  • отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные ст. ст. 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
  • участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является: физлицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юрлица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем является физлицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юрлицо или через несколько юрлиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юрлицо или через несколько юрлиц) долей, превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

• • обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты. Исключение - случаи заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
  • участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юрлица или в составе учредителей унитарного юрлица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юрлицо или через несколько юрлиц) более чем 10% голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10% в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;
  • участник закупки - лицо, которое не является иностранным агентом;
  • отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Информацию о соответствии указанным требованиям участник закупки представляет в виде декларации;

• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации перечисляются денежные средства в качестве оплаты за поставленный товар, выполненную работу (ее результаты), оказанную услугу, а также отдельные этапы исполнения контракта. Реквизиты указанного счета не включаются в заявку, если в соответствии с законодательством Российской Федерации он открывается после заключения контракта;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам закупки предъявлено требование по п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, в заявку включаются документы, подтверждающие соответствие участника этому требованию. Исчерпывающий перечень таких документов заказчик устанавливает в извещении об осуществлении электронного аукциона;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

• характеристики предлагаемого участником закупки товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, приложенном к извещению о проведении электронного аукциона, а также товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Данную информацию можно не включать в заявку, если в описании объекта закупки, приложенном к извещению о проведении электронного аукциона, указан товарный знак и участник закупки предлагает к поставке товар, обозначенный именно им.

Данная информация не включается в заявку, если в описании объекта закупки, приложенном к извещению о проведении электронного аукциона в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона N 44-ФЗ приложена проектная документации, или типовая проектная документация, или смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства;

• наименование страны происхождения товара (в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) в соответствии с ОКСМ;
• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если соответствующие требования и представление таких документов предусмотрены в описании объекта закупки, приложенном к извещению о проведении электронного аукциона. Включать указанные документы в заявку не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

3) если в извещении установлено, что при проведении электронного аукциона применяются запреты, ограничения, условия допуска в соответствии с положениями ст. 14 Закона N 44-ФЗ, - информацию и документы, предусмотренные соответствующим нормативным правовым актом. Если они не будут включены в заявку, ее приравняют к заявке, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Заявка на участие в электронном аукционе может содержать иные информацию и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом их отсутствие не является основанием для отклонения такой заявки.

Обращаем внимание участников электронного аукциона:

• информация и документы, предусмотренные пп. "а" - "л" п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона N 44-ФЗ, не включаются в заявку на участие в электронном аукционе (п. 2 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ). Их направляет заказчику оператор электронной площадки путем информационного взаимодействия с ЕИС;
• если в извещении о проведении электронного аукциона к участникам предъявлены дополнительные требования по ч. 2, 2.1 ст. 31 Закона N 44-ФЗ, информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки этим требованиям, не включаются в состав заявки. Их направляет заказчику оператор электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке (ч. 12, 13 ст. 24.2, п. 3 ч. 6 ст. 43 Закона N 44-ФЗ). Информация и документы, подтверждающие соответствие участника закупки указанным дополнительным требованиям, должны отвечать положениям Постановления Правительства РФ от 29.12.2021 N 2571.

2. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Подача заявки означает, что вы согласились поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) на условиях, предусмотренных в извещении об осуществлении электронного аукциона (ч. 5 ст. 43 Закона N 44-ФЗ).

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки, приложенном к извещению о проведении электронного аукциона. При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;
• символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;
• союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения.

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

Примерная форма сведений о конкретных показателях товара:

- Посмотреть таблицу с данными轟槙 - Посмотреть таблицу с даннымиОписание_объекта_закупкиxx

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Техническое задание)

Государственный заказчик, Заказчик – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (УФСИН России по Смоленской области).

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.8.

Поставщик должен поставить товары для нужд УФСИН России по Смоленской области. Заказчик указывает наименование товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований в соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные характеристики поставляемого товара, упаковка и маркировка товара.

Поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Поставляемый товар должен соответствовать сертификату соответствия продукции ГОСТ Р.

Минимальный срок службы товара должен составлять не менее чем 24 (двадцать четыре) месяца

с даты поставки товара.

Место, условия, количество и сроки поставки товара.

Приемка товара осуществляется заказчиком по адресу:

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона д.8

Срок поставки товара: по «20» апреля 2023г..

Поставка осуществляется транспортом Поставщика, в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч. Кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Примечание:

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

Транспортные расходы включены в стоимость объекта закупки

При подписании Акта приема-передачи товара по государственному контракту (приложение 3 Контракта), Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы счета, счета-фактуры, товарных накладных, оформленных в 2 (двух) экземплярах. Вместо товарной накладной и счета-фактуры Поставщик может предоставить универсальный передаточный документ. Дополнительно Поставщик передает Заказчику оригиналы или заверенные копии документов (сертификаты соответствия качества, безопасности, государственные таможенные декларации и пр.), подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным государственными стандартами Российской Федерации, техническими условиями, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Контракта.

В платежных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, должна быть указана информация об идентификаторе государственного контракта.

Заместитель начальника ЖКО ФКУ УК

УФСИН России по Смоленской области

старший лейтенант внутренней службы С.В. Григорьев

Проект_гос.контрактаxx

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №

на поставку моющих средств.

г. Смоленск « » _________2023 г.

Государственный заказчик - Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступающее от имени Российской Федерации, с целью обеспечения государственных нужд в лице заместителя начальника Захаренкова Олега Валентиновича, действующего на основании Положения, доверенности
от 03.04.2023 № вн – 69/ТО/ 36 – 66, и _____________(для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона от «____».___________ 2023 № _____ заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1) Предмет Контракта

• Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, в количестве, установленном в Спецификации (Приложение 1 к Контракту) в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика. Датой поставки является доставка товара Поставщиком по адресу заказчика (214025, Смоленская область, г.Смоленск, ул. Багратиона, 8) и подписания акта приема-передачи товара по государственному контракту обеими сторонами. Срок поставки товара : 14 календарных дней с даты заключения контракта.

1.3. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2) Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков продукции.

6.1.3. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в разделе 4 Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика
по Контракту.

2.1.5. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять поставленный товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом, и оплатить эту продукцию на указанных в Контракте условиях.

2.2.2. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

2.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим образом поставленной и принятой Заказчиком продукции в соответствии с разделом 2 Контракта.

2.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

2.4.2. Поставить товар на условиях, предусмотренных Контрактом, в том числе по обеспечению с учетом специфики поставляемого товара, ее соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом.

2.4.3. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке продукции, и в течение гарантийного срока.

2.4.4. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и (или) документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие таких документов предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса почтовым адресом Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

2.4.6. Гарантировать Заказчику передачу продукции, не нарушающих исключительных прав других лиц (в том числе путем заключения лицензионных договоров).

2.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.5. Поставщику запрещено: перечислять средства в качестве взноса в уставной (складочный) капитал другого юридического лица, вклада в имущество другого юридического лица, в целях размещения средств на депозиты, а также в иные финансовые инструменты.

2.6. Заказчик обязан обеспечить оплату товаров в порядке, форме и размере установленных Контрактом.

3) Цена Контракта и порядок расчётов

3.1. Цена Контракта ___________ (__________________________) рублей ____ копеек, (далее – Цена Контракта), в том числе НДС ____ % - __________ (________________________________) рублей _______ копеек (либо без НДС).

Цена единицы товара указана в спецификации к Контракту (Приложение № 1).

3.2. В общую цену контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке товара до места поставки, затраты по хранению товара на складе Поставщика, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы.

3.3. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. .

3.5. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного расчета за счет средств Федерального бюджета. Заказчик производит расчеты по Контракту путем перечисления целевых средств на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 15 Контракта. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере Цены Контракта с банковского счета Заказчика, указанного в разделе 15 Контракта. В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан внести изменения в раздел 15 Контракта в соответствии с пунктом 9.2 Контракта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.6. Оплата по контракту производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара по государственному контракту (приложение № 3 Контракта), и представления Поставщиком пакета платежных документов (пункт 4.8 Контракта). Подписание Заказчиком Акта приема-передачи товара по государственному контракту (приложение № 3 Контракта) производится только после выполнения Поставщиком предмета Контракта.

3.7. В случае уменьшения ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения Контракта и (или) по количеству товара, объему работ или услуг, предусмотренных Контрактом.

3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Поставщиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом 8 Контракта.

4) Порядок сдачи и приемки товара.

4.1. Приемка товара на соответствие их количества и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании поставки по Контракту.

Стороны в обязательном порядке в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ оформляют приемку в единой информационной системе в сфере закупок (адрес в сети Интернет: https://zakupki.gov.ru), создав в ней электронный документ о приемке и подписав его по правилам Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".

4.2. После завершения поставки товара, предусмотренных Контрактом, Поставщик

формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) включенные в Контракт идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место поставки товара, информацию о поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, единицу измерения поставленного товара;

6) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказанной услуги;

в) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Поставщик прикладывает к документу о приемке необходимые документы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.3. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленного товара (этапа) по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки представленных Поставщиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. Заказчик не позднее 20 (двадцати рабочих дней), следующих за днем поступления документа о приемке в единой информационной системе, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо мотивированный отказ от приемки поставленного товара, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Поставщику срок для устранения таких недостатков.

Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, Поставщика), Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки поставленного товара, Поставщик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае документ о приемке в единой информационной системе Заказчик подписывает не позднее 20 (двадцати) рабочих дней после устранения Поставщиком указанных недостатков.

Если Поставщик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Поставщику требование о возмещении понесенных убытков.

6) Срок действия Контракта

Государственный контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует по 31 декабря 2023 г., а в части проведения взаиморасчетов - до их полного осуществления.

7) Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик (Подрядчик, Поставщик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. Штрафы начисляются за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, Поставщиком), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление №1042).

7.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Поставщику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Постановлением № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Поставщик) выплачивает Заказчику штраф в размере 10 % от цены контракта указанной в пункте 2.1.

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе несвоевременного представления документов, указанных в пункте 4.8 Контракта; просрочки исполнения обязательств, установленных Контрактом, включая гарантийные обязательства и пр.), размер штрафа устанавливается в сумме 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, установленной в соответствии с ценой Контракта, указанной в пункте 2.1. Контракта.

7.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.14. Уплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.15. Вред, причиненный третьим лицам по вине Поставщика (Подрядчика, Поставщика) при исполнении обязательств по Контракту, возмещается за его счет.

8) Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные конфликты, военные перевороты, террористические акты, гражданские волнения, масштабные забастовки, а также обстоятельства, ставшие следствием решений органов власти, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Контракту .

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в письменной форме. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

8.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее трех дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она лишается права ссылаться на такие обстоятельства и должна возместить другой Стороне убытки, причиненные такими действиями/бездействием.

8.4. Сторона должна в течение десяти дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне сертификат компетентного органа или организации о

наличии и продолжительности форс-мажорных обстоятельств.

8.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

8.6 Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжаются более 2 (двух) месяцев, Сторонами в возможно короткий срок проводятся переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта для достижения соответствующей договоренности.

9) Порядок разрешения споров

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

9.2 Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. В случае обнаружения фактов ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту одной из Сторон в ее адрес направляется претензия. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 15 (пятнадцати) дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

9.3. При невозможности достижения соглашения Сторон споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Смоленской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10) Изменение и расторжение Контракта.

10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона о контрактной системе.

10.2. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны Сторонами.

10.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.5. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11) Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту: оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение убытков.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.

11.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком.

11.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта составляет 5% от начальной максимальной цены контракта, что составляет ____________ рублей _____ копеек.

При снижении цены Контракта (суммы цен единиц товара) в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять процентов и более по отношению к начальной сумме цен единиц товара Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

10.4. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

10.5 Срок действия независимой гарантии определяется Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Обеспечение исполнения Контракта возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств по настоящему Контракту. Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, при отсутствии оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренного Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и настоящим Контрактом. Данное условие о сроках возврата Заказчиком денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, применяется и в отношении части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. В случае ненадлежащего поставщиком обязательств, обеспечение исполнения контракта возвращается за вычетом суммы неустойки.

12) Экспертиза поставки товара.

12.1. В целях проверки соответствия товара, предоставляемых Поставщиком, условиям Контракта Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Государственным заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться эксперты или экспертные организации.

12..2 Экспертиза товара на соответствие требованиям, установленных Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится Государственным заказчиком после получения товара.

12.3. По итогам проведения экспертизы Государственный заказчик:

12.3.1. В случае отсутствия замечаний к товарам - подписывает Акт сдачи-приемки оказанных ус луг, который, в этом случае, считается так же заключением экспертизы о соответствии товара к требованиям Контракта.

12.3.2. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия качества поставленного товара условиям Контракта, Государственный заказчик, привлеченный эксперт или экспертная организация в произвольной форме составляют заключение с указанием несоответствия товара к требованиям Контракта, которое должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Заключение экспертизы составляется в 2 (двух) экземплярах, по одному для Государственного заказчика и Поставщика.

12.4. Заключение экспертизы с замечаниями к товару, является основанием для обоснованного обращения Государственного заказчика к Поставщику с требованием произвести перерасчет платежа за ненадлежащим образом оказанные или не поставленный товар, а так же требованием выплаты неустойки, согласно разделу 8 Контракта.

12.5. В случае, если по результатам экспертизы будут установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке товара, Государственный заказчик может направить обращение Поставщику с предложениями об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

12.6. В случае выявления по результатам проведения экспертизы несоответствия качества поставленного товара условиям Контракта Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

13) Дополнительные условия

13.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.2 В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме.

13.3 При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5 Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 - Спецификация, приложение № 2 – техническое задание, приложение № 3 – проект Акта приема-передачи товара по государственному контракту.

14) Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к государственному контракту

№ _____ от « ___» __________ 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к государственному контракту

№ ____от « ___» __________ 2023 г.

Техническое задание

Государственный заказчик, Заказчик – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (УФСИН России по Смоленской области).

214025, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.8.

Поставщик должен поставить товары для нужд УФСИН России по Смоленской области. Заказчик указывает наименование товарных знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований в соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Посмотреть таблицу с данными

Качественные характеристики поставляемого товара, упаковка и маркировка товара.

Поставляемый товар по своему качеству, упаковке, маркировке должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Поставляемый товар должен соответствовать сертификату соответствия продукции ГОСТ Р.

Минимальный срок службы товара должен составлять не менее чем 24 (двадцать четыре) месяца

с даты поставки товара.

Место, условия, количество и сроки поставки товара.

Приемка товара осуществляется заказчиком по адресу:

Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона д.8

Срок поставки товара: 14 календарных дней с даты заключения контракта.

Поставка осуществляется транспортом Поставщика, в рабочие дни с 9.00ч. до 17.00ч. Кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Примечание:

Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика.

Транспортные расходы включены в стоимость объекта закупки

При подписании Акта приема-передачи товара по государственному контракту (приложение 3 Контракта), Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы счета, счета-фактуры, товарных накладных, оформленных в 2 (двух) экземплярах. Вместо товарной накладной и счета-фактуры Поставщик может предоставить универсальный передаточный документ. Дополнительно Поставщик передает Заказчику оригиналы или заверенные копии документов (сертификаты соответствия качества, безопасности, государственные таможенные декларации и пр.), подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным государственными стандартами Российской Федерации, техническими условиями, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими предмет Контракта.

В платежных документах и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, должна быть указана информация об идентификаторе государственного контракта.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 3 к государственному контракту

№ ________ от « ___» __________ 2023 г.

Проект акта приема-передачи товара по государственному контракту

от "___" _________ 20___ г. N _____

г. Смоленск «____» __________________ 20___ г.

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны
и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании ________________,
с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-передачи товара о нижеследующем.

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами государственного контракта от "___" _______ 20___ г. N_____ (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял следующие товары (далее - товар):

- Посмотреть таблицу с данными

2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. По результатам экспертизы установлено следующее:

2.1. Поставленный товар, указанный в настоящем акте, по комплектности, ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены Контрактом.

2.2. Товар, указанный в настоящем акте, поставлен в упаковке, соответствующей требованиям Контракта.

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, не выявлены.

3. В ходе приемки товара Заказчик:

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование;

- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, указанным в Контракте;

- провел выборочные испытания отдельных единиц товара, отражающие процессы их полнофункционального использования.

4. Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в соответствии с его назначением.

5. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства Поставщика, установленные Контрактом.

6. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком товара, поставленного по Контракту.

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному для каждой из Сторон.

В случае если проводилась экспертиза поставленного товара, в том числе проверка соответствия его характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проводилась _(сотрудниками) Заказчика, который подтверждает своей подписью достоверность информации, указанной в настоящем акте

- Посмотреть таблицу с данными ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Контрактной службы

Заместитель начальника УФСИН России по Смоленской области

полковник внутренней службы

_______________ О.В. Захаренков

«___» _________________ 2023г.

Извещение о проведении электронного аукциона

Заказчик
Наименование: Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области (УФСИН России по Смоленской области).
Место нахождения:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Багратиона, 8.
Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Багратиона, 8.
Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть
Номер контактного телефона: 8 (4▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
Ответственное должностное лицо: Григорьев Сергей Владимирович
2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4
3. Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион.
4. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (оператор электронной площадки): http://roseltorg.ru
5. Наименование объекта закупки: Поставка моющих средств
Описание объекта закупки:
Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установлены в прилагаемом к документации «Описании объекта закупки».
6. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Смоленск, ул. Багратиона, 8.
Количество оказания услуг: установлено в «Описании объекта закупки» прилагаемом к извещению о проведении электронного аукциона
7. Срок поставки товара: 14 календарных дней с даты заключения контракта.
8. Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(тридцать тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 20 копеек. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы Поставщика, в том числе на транспортные услуги, страхование, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, взымаемых с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту
Источник финансирования: Федеральный бюджет.
Наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют: Российский рубль.
9. Размер аванса: не установлено.
10. Требования, предъявляемые к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям:

соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:
а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;
б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;
в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

Участник закупки не является иностранным агентом;

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона о контрактной системе;

10.2. Исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям

декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1-10 пункта 10.1 извещения об электронном аукционе

11. Информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

- не установлено.

12. Информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ:

- не установлено.

13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

-приказ Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 г. № 617 «ОБ ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, условия независимой гарантии

Не установлено.

15. Размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения.

Размер обеспечения исполнения контракта: составляет 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1542 (одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 56 копеек.

Требования к обеспечению исполнения контракта, порядок предоставления обеспечения контракта:

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки в виде денежных средств, денежные средства, перечисляются на счет по следующим реквизитам:

Получатель:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9, ОКОНХ 97920,

ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8751, к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Отделение Смоленск Банка России // УФК по Смоленской области, г. Смоленск

л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть80

УИН 0002

В платежном поручении «Назначение платежа» необходимо указать:

«Обеспечение исполнения контракта по аукциону в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку моющих средств для нужд УФСИН России по Смоленской области)

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии заказчик принимает независимую гарантию, выданную в соответствии с ч. 1 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

в независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования.

Дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, и должна быть составлена по утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке товара, работы, услуги для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке), типовой форме независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта (в случае составления независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения контракта, за исключением обеспечения предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" гарантийных обязательств), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в независимой гарантии:

права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

права заказчика в случае, предусмотренном пунктом 7 части 10 и частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если указанным Федеральным законом предусмотрена документация о закупке);

права заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

перечня документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

условия о рассмотрении требования заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем получения такого требования и документов, предусмотренных перечнем документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

условия о рассмотрении споров, возникающих в связи с исполнением обязательств по независимой гарантии, в арбитражном суде.

б) недопустимость включения в независимую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по независимой гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах независимой гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью (при наличии) гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

Основанием для отказа в принятии независимой гарантии заказчиком является:

отсутствие информации о независимой гарантии в реестре независимых гарантий;

несоответствие независимой гарантии условиям, указанным в частях 2, 3 и 8.2 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ

несоответствие независимой гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приложениям к документации о закупке, проекте контракта.

В случае отказа в принятии независимой гарантии, лицо, предоставившее независимую гарантию, информируется об этом заказчиком в письменной форме или в форме электронного документа, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления независимой гарантии.

Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе.

Дополнительные требования к форме независимой гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра независимых гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Случаи, при которых обеспечение исполнения контракта не предоставляется участником закупки:

- участник закупки, с которым заключается контракт, является казенным учреждением.

Размер обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения:

Размер обеспечения гарантийных обязательств – 5% НМЦК.

Обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44 от 05.04.2013 (требованиям пункта 14 настоящего извещения о проведении электронного аукциона), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона.

Не менее чем за 2 рабочих дня до доставки и передачи товара Поставщик вместе с документами, подтверждающими исполнение своих обязательств по поставке товара, предоставляет Заказчику независимую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

Гарантийный срок Поставщика не может быть менее срока, установленного производителем, и менее 12 месяцев. Гарантийный срок распространяется как на сам товар, так и на все комплектующие.

Антидемпинговые меры.

Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

16. Информация о банковском сопровождении контракта: не установлено.

17. Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими участниками закупки: не установлено

18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта: В контракте предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.

19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

«14» апреля 2023 года, 10 ч. 00 мин. (время Московское)

20. Дата подведения итогов электронного аукциона: «17» апреля 2023 года.

21. Приложения, которые являются неотъемлемой частью извещения об электронном аукционе:

«Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке и инструкция по ее заполнению.»

«Описание объекта закупки»;

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»;

«Проект контракта».

Заместитель начальника ЖКО ФКУ УК

УФСИН России по Смоленской области

старший лейтенант внутренней службы С.В. Григорьев

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть34 Извещение о проведении электронного аукциона от 06.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . td, # . . . . .pf_ . . .left .

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта

- Посмотреть таблицу с данными1. Повестка дня

Повесткой дня является проведение заседания комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта по закупке №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поставка моющих средств» в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ)»

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение о проведении электронного аукциона от 06.04.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000019).

Протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.04.2023 №ИЭА1)

Протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта составлен 28 апреля 2023 года в 09:30 (по местному времени) по адресу г Смоленск.

2. Существенные условия контракта

Номер и наименование объекта закупки: Закупка №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«Поставка моющих средств»

Начальная (максимальная) цена контракта: 30851.20 Российский рубль

Источник финансирования: (источник финансирования)

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги: Российская Федерация, Смоленская обл, ул. Багратиона, д. 8

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: (сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг)

3. Информация о заказчике

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

4. Информация о комиссии

Комиссия: Комиссия по осуществлению закупок

На заседании комиссии по признанию участника уклонившимся от заключения контракта присутствовали:

Председатель комиссии: Захаренков Олег Валентинович

Член комиссии: Алексеенко Сергей Валентинович

Член комиссии: Белоножко Александр Владимирович

Член комиссии: Быбина Ирина Анатольевна

Член комиссии: Устиненков Павел Игоревич

Член комиссии: Шемарыкина Снежана Сергеевна

Секретарь: Королько Ирина Викторовна

Количество присутствовавших членов комиссии: 7

из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.

5. Решение комиссии

Признать участника:

Заявка №38419 от 13.04.2023 (1 - Победитель)

уклонившимся от заключения контракта на следующем основании: Невыполнение участником закупки требований ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительная информация: Платежное поручение от 26.04.2023 № 30; Платежное поручение от 19.04.2023 № 28

6. Размещение и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Приложения к протоколу

К протоколу прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
1. Велтекс уклонение документы (Велтекс уклонение документы.pdf)
2. веллтекс решение (протокол скан) (веллтекс решение.pdf)

Подписи членов комиссии:

- Посмотреть таблицу с данными