Тендер - Поставка краски аэрозольной №243169817

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

â§_(4)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку хозяйственных товаров

Полные характеристики (технические, функциональные, качественные), потребительские свойства и иные показатели, связанные с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика:

Поставляемый товар должен:

– быть качественным, новым, ранее не использованным;

– отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требова­ниям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандар­там и т.п.), лицензирования.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.

Наименование, технические характеристики и количество поставляемого товара:

- Посмотреть таблицу с данными

Место, условия поставки товара: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57. Доставка товара, погрузка, разгрузка, осуществляются за счет сил и средств Поставщика.

Срок поставки товара: - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания муниципального Контракта.

Начальник хозяйственного отдела С. Н. Романовский

Дата подготовки технического задания: 23.03.2023

­¬æª_(9)

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Источником информации о цене Товара является проведенный Заказчиком мониторинг цен на поставку хозяйственных товаров.

Начальная (максимальная) цена Контракта определена исходя из наименьшей предложенной цены.

В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете, определен коэффициент вариации по следующей формуле:

,

где V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;

- средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;

n - количество значений, используемых в расчете.

- Посмотреть таблицу с данными

*ценовая информация хранится у Заказчика.

Совокупность цен признана однородной. НМЦК определяется по формуле методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

,

где: - НМЦК, определяемая мониторингом рынка города Новосибирска на хозяйственные товары.

v - количество (объем) закупаемого Товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- цена единицы услуги, представленная в источнике с номером i, коммерческих предложений.

Определение начальной (максимальной) цены Контракта методом сопоставимых рыночных цен: НМЦК (Контракта) = 4740 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок рублей 00 копеек).

Начальник хозяйственного отдела С. Н. Романовский

Дата подготовки обоснования НМЦК: 23.03.2023

мк_проект_краска

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Новосибирск «____» _________ 2023 г.

Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Канунникова Сергея Ивановича, действующего на основании Положения об администрации района (округа по районам) города Новосибирска, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 22.02.2006 № 207, с одной стороны, ___________, в лице _____, действующего на основании ____, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с условиями настоящего Контракта Поставщик обязуется поставить краску аэрозольную (далее – Товар) по месту нахождения Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в сроки и в порядке, установленном Контрактом.

1.2. Количество, характеристики и цена Товара определяются Спецификацией (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поставщик вправе:

а) запрашивать и получать от Заказчика необходимую для исполнения Контракта информацию при наличии у Заказчика такой информации и отсутствия ограничений на ее передачу;

б) требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2. Поставщик обязан:

а) передать Товар надлежащего качества и в количестве, определенном Спецификацией, Заказчику по его местонахождению и в срок, определенный условиями настоящего Контракта.

2.3. Заказчик вправе:

а) проверять качество выполнения Поставщиком условий Контракта;

б) требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика;

в) привлекать независимых экспертов, экспертные организации, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленных настоящим Контрактом.

2.4. Заказчик обязан:

а) принять и оплатить надлежащим образом поставленный Товар;

б) предоставить Поставщику необходимую для исполнения Контракта информацию.

3. Порядок приемки товара. Гарантии качества Товара.

3.1. Поставщик за счет собственных сил и средств доставляет Товар Заказчику по адресу: г. Новосибирск, ул. Ленина, 57 в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания муниципального Контракта в рабочие часы Заказчика (пн-чт с 09.00 до 18.00, пт с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48). Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

3.2. Поставка Товара осуществляется путем передачи Заказчику Поставщиком Товара и товарной накладной (или универсального передаточного документа), счет-фактуры (при наличии), а также документов об оценке соответствия, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, иных документов, подтверждающих качество Товара.

3.3. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

3.4. Для проверки поставленного Товара в части его соответствия условиям Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

3.5. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение одного рабочего дня с момента доставки Товара Поставщиком подписывает товарную накладную (универсальный передаточный документ) и счет-фактуру (при наличии). Датой поставки Товара является дата подписания сторонами товарной накладной (или универсального передаточного документа) без замечаний Заказчика в день приемки товара.

3.6. За 2 (два) рабочих дня до поставки Товара Поставщик обязан уведомить Заказчика о времени поставки.

3.7. Частичная поставка Товара допускается только на основании предварительного письменного согласия Заказчика.

3.8. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить или допоставить такой Товар в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления Заказчика.

3.9. Поставщик гарантирует, что поставляемые товары изготовлены в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, утвержденными на данный вид товара, являются новыми и ранее не использованными, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании.

3.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара с подписанием соответствующих документов.

Цена и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего Контракта составляет ___ руб. (____ рублей ___ копеек), в том числе НДС ___ руб.

4.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

4.3. Цена включает в себя стоимость Товара, расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, доставку Товара до места назначения, страхование обычно страхуемых рисков, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и остается неизменной в течение всего срока действия Контракта.

4.4. Плательщиком по настоящему Контракту является Заказчик.

4.5. Оплата поставляемого Товара производится в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных на 2023 год в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после фактической поставки Товара на основании подписанных Заказчиком и Поставщиком товарной накладной (или универсального передаточного документа), в срок не более чем в течение десяти рабочих дней с момента фактической поставки Товара и подписания вышеуказанных документов. Авансирование не предусмотрено.

4.6. Обязательства по оплате считаются выполненными в день списания денежных средств со счета Заказчика.

4.7. Заказчик имеет право произвести полный или частичный отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные в данном муниципальном Контракте.

4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой муниципального контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. Источник финансирования

5.1. Источником финансирования исполнения Контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 г.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнении обязательств по настоящему Контракту, если задержки или неисполнение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы. В число таких обстоятельств входят: войны, военные действия, мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнения или иные стихийные бедствия.

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Контракта, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга.

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате обстоятельств непреодолимой силы.

6.4. Если форс-мажорное обстоятельство непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный Контрактом, срок исполнения обязательства переносится соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не позже «31» декабря 2023 года.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 10 процентов цены контракта, что составляет ___ руб.

7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Уплата неустойки и штрафов по настоящему Контракту не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.11. Размер штрафов определен с учетом положений законодательства Российской Федерации, устанавливается в Контракте в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. №1042.

8. Антикоррупционная оговорка

8.1. Каждая из Сторон контракта, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

8.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

8.2.1. Предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

8.2.2. Предоставление каких-либо гарантий;

8.2.3. Ускорение существующих процедур;

8.2.4. Иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту до получения подтверждения от другой Стороны после проведённой ею проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по контракту, не имеет недостатков, связанных с качеством изготовления.

9.2. Все расходы, связанные с возвратом и заменой Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует по 31 декабря 2023 года. Обязательства, исполнение которых не завершено на дату окончания срока действия настоящего контракта, должны быть исполнены Сторонами в соответствии с условиями настоящего контракта.

10.2. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) в иных случаях, предусмотренных ч. 1-7 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

10.3. Все изменения и дополнения к Контракту, в том числе соглашение о его расторжении действительны лишь в том случае, если они соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также частями 8-11, 13-19, 21-23, 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.5. Односторонний отказ от исполнения Контракта Поставщиком возможен в случае неоднократного нарушения сроков оплаты.

10.6. Односторонний отказ от исполнения Контракта Заказчиком возможен в случае:

- поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 5 (пяти) календарных дней;

- неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

11. Прочие условия

11.1. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), банковских и иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), реорганизации, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга о таких изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня изменения.

11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по настоящему контракту третьему лицу за исключением права требования по денежному обязательству, передачи права и обязанностей по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Передача права требования по денежному обязательству осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

11.5. Настоящий контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1 (один) из них находятся у Заказчика, 1 (один) у Поставщика.

12. Разрешение споров

12.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров в претензионном порядке; срок для ответа на предъявленную претензию составляет 5 (пять) рабочих дней с даты ее получения.

12.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Контракта

13.1. Приложение 1 – Спецификация.

14. Место нахождения и платежные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано

Заместитель главы администрации Н. Н. Свириденко

Начальник отдела бухгалтерского учета Л. А. Севрюкова

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к муниципальному контракту

№ от «___» ___________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего наименований 1, на сумму ____(____) рублей __ копеек, в том числе НДС (в случае отсутствия НДС указываются основания освобождения от НДС).

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 05.04.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка краски аэрозольной

Наименование предмета договора: Поставка краски аэрозольной

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными