Тендер - Закупка хозяйственных товаров №242913036

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание_на_хоз.товары_от_31.03.2023г. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание от 31.03.2023г.

на поставку товара для нужд

ГКОУ С(К) ОШИ с. Покровка Новосергиевского района

- Посмотреть таблицу с данными

Директор ГКОУ С(К)ОШИ с. Покровка ___________________ (А. В. Радаев)

Проект_договора_-_хоз._товары ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Договор № ________

на поставку мягкого инвентаря

с. Покровка "____" __________ 2023 г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с. Покровка Новосергиевского района Оренбургской области именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Радаева Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующего на основании ________________________, с другой стороны далее совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем.

Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется на условиях, в порядке и сроки предусмотренные настоящим Договором осуществить поставку Товара, а Заказчик принять и оплатить Товар.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, комплектность и характеристики Товара определяются в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к настоящему Договору), которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что обладает всеми правами на реализацию Товара, указанного в Приложении №1 к Договору, на всей территории Российской Федерации, в том числе имеет необходимые лицензии, аккредитации, разрешения, патенты, сертификаты, заключения, не нарушает при этом авторских и патентных прав, прав на использование Товарных знаков, торговых марок и наименований Товаров.

1.4. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

2. Требования к товару.

2.1. Поставляемый Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.2. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к данному виду Товара.

2.3. Товар должен быть поставлен в ассортименте, количестве, качестве, комплектности и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Поставляемый Товар должен иметь маркировку производителя (изготовителя), позволяющую идентифицировать Товар, и сведения о соответствии Техническим регламентам, стандартам и нормам, предусмотренным законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

2.5. Товар должен быть поставлен в упаковке, обеспечивающей защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товаров (опись, упаковочные ярлыки или листы и т. д.).

При передаче Товара в упаковке не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и оплаты.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его передачи Заказчику лежит на Поставщике.

2.7. Поставщик несет все расходы по оплате транспортировки, доставке, погрузке, разгрузке, налогов, пошлин и других, необходимых и связанных с поставкой Товара сборов до передачи Товара Заказчику.

3. Цена договора, порядок и форма расчетов

3.1. Цена Договора составляет __________ (Сумма прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС ____%.

3.1.1. Цена единиц товара указана в приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемого Товара включает в себя стоимость Товара, а также все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на упаковку, перевозку, доставку до места передачи Заказчику, разгрузку, страхование Товара (при необходимости), уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.3. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 6 настоящего Договора.

3.5. Оплата Товара производится Заказчиком по факту поставки Товара, на основании представленных Поставщиком оригиналов Товарных накладных на поставляемый Товар, актов сдачи – приемки Товара в 2-х экземплярах, счетов на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре и (или) счетов – фактур на оплату поставляемого Товара в 1-м экземпляре не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки Товара).

3.6. Оплата по Договору осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Поставщика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7 Источник финансирования: Бюджет Оренбургской области.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату поставленного Поставщиком Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Предъявлять письменные претензии в случае ненадлежащего выполнения Поставщиком своих обязательств.

4.2.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе поставки Товара.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Поставщик обязуется:

4.3.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1 настоящего Договора, в полном объеме, с надлежащим качеством и в срок, указанный в пункте 5.2 настоящего Договора.

4.3.2. Поставить Заказчику Товар в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки.

4.3.3. Поставить Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, который не должен иметь дефекты, связанные с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющиеся в результате действия или упущения производителя (Поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого Товара.

4.3.4. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.3.5. Предоставить Заказчику при доставке Товара всю необходимую документацию и информацию без каких-либо дополнительных затрат со стороны последнего.

4.3.6. Известить о точном времени и дате поставки Товара по телефону:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть95 не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня поставки.

4.4. Поставщик имеет право:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с подписанными Сторонами документами, указанными в п.3.5. настоящего Договора.

4.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

5. Порядок и сроки поставки и приемки товара, порядок и сроки оформления результатов приемки товара.

5.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Оренбургская область, Новосергиевский район, с. Покровка, ул. Кооперативная, 12

5.2. Поставка товара производится по заявке Заказчика в течении одного дня с момента выставления Заявки на поставку товара Заказчиком.

5.3. Приемка товара осуществляется в ходе передачи товара заказчику в месте поставки и включает в себя следующие этапы:

- проверка товара на предмет соответствия Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1);

- проверка правильности оформления комплекта сопроводительных документов на товар;

- проверка наличия необходимых сертификатов и деклараций.

5.4. Товар принимается Заказчиком в день поставки в присутствии полномочного представителя Поставщика. В случае отсутствия полномочного представителя Поставщика при приемке товара, последний согласен с результатом приемки товара Заказчиком. Результат приемки товара фиксируется в заключение экспертизы (Приложение № 3 к настоящему Договору) - далее заключение экспертизы, которое подписывается полномочными представителями сторон или полномочным представителем Заказчика, в случае отсутствия полномочного представителя Поставщика при приемке товара.

Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

5.5. Товар считается принятым от поставщика к заказчику, в случае соответствия его Спецификации (Приложение № 1 к договору), о чем свидетельствует подписанное полномочными представителями Заказчика и Поставщика или представителем Заказчика, в случае отсутствии представителя Поставщика при приемке товара, заключения экспертизы и подписанной Заказчиком Товарной накладной Поставщика.

5.6. Во всем остальном заказчик руководствуется Инструкциями от 15.06.1965 № П-6, от 25.04.1966 № П-7, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР (с изменениями, внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18), а также в соответствии с Инструкцией о порядке и сроках приемки импортных товаров по количеству и качеству, составления и направления рекламационных актов, утвержденной Госарбитражем СССР от 15.10.1990 года.

5.7. Претензии по количеству, ассортименту товара могут быть заявлены заказчиком не позднее 10 дней с даты поставки товара заказчику, претензии по качеству могут быть заявлены заказчиком в течение всего срока годности товара.

5.8. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение одного рабочего дня с даты предъявления письменного требования заказчиком, или по согласования Сторон.

5.9. Товар, не соответствующий условиям договора, считается не поставленным.

5.10. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан компенсировать заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

6. Изменение условий договора

6.1. При исполнении договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.2. По предложению Заказчика допускается заключение соглашения об увеличении предусмотренного договором количества товара, не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренного Договором количества поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении, предусмотренных Договором количества товара, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

6.3. При исполнении договора допускается по соглашению сторон снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

6.4.При исполнении контракта, за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с . закона о контрактной системе по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте, В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

7. Действие неопреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон по настоящему Договору не несет ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).

7.2. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, Поставщик должен незамедлительно информировать Заказчика (по телефону, факсимильной связи или любым иным способом) о возникновении таких обстоятельств, а также сроках и способах их устранения.

7.3. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны письменно уведомляют друг друга в 10 (десятидневный) срок с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на это органами власти. Удостоверяющие документы прилагаются к письменному уведомлению.

7.4. В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Договора, подвергшаяся форс-мажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Договору.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжении 2 (двух) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор, может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств, предусмотренных Договором

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня за просрочку исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем размере, определяемым в зависимости от цены контракта (за исключением нижеуказанных случаев нарушений обязательств по контракту, за которые предусмотрены иные размеры штрафов):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора а (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление преимуществ для СМП и СОНКО), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в размере 1 процента цены договора а (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в договоре таких обязательств) в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 р., если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. р. (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр., если цена договора составляет от 50 млн. р. до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену договора.

8.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящим Разделом договора, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.9. В случае если Поставщик потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.10. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 р., если цена договора составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьр., если цена договора составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.13. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.14. В случае наступления ответственности Поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе либо не производить оплату за поставленный товар до полной оплаты Поставщиком неустойки, либо произвести оплату по договору в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки на основании акта приема-передачи, в котором должна быть указана сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта; сумма начисленной неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по договору.

8.15. В случае если в определенные Заказчиком сроки, Поставщик не перечислит сумму неустойки в доход бюджета Оренбургской области, оплата по Договору будет осуществлена путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

8.16. Начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2023 году обязательств, предусмотренных договором, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

8.17. Сторона освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.18. Уплата штрафов не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.4. При проведении Заказчиком экспертизы поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащее уведомление Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления.

9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договора считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.9. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

9.10. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

9.11. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все возникающие между сторонами споры решаются в претензионном порядке. Претензии рассматриваются в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения.

10.2. Споры, которые стороны не могут решить в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области, в порядке, установленном действующим законодательством.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством.

12. Прочие условия

12.1. К отношениям Сторон по настоящему договору и в связи с его исполнением применяется законодательство Российской Федерации.

12.2. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания и действует до 31.12.2023 г., а в части неисполненных обязательств, до полного исполнения этих обязательств..

12.3. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика передавать свои права по договору третьим лицам.

12.4.В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса и/или банковских реквизитов, Стороны обязаны подписать дополнительное соглашение, которое будет являться неотъемлемой частью Договора.

12.5 Неотъемлемой частью к настоящему Договору являются следующие приложения:

Спецификация - _____ л.;

Техническое задание - ____ л.;

Заявка на поставку товара ____ л.

Адреса и платежные реквизиты сторон:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к договору

№ ________ от «____» ______2023г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к договору № ________

от «____» ______2023г.

Техническое задание

на поставку товаров для нужд

ГКОУ С(К) ОШИ с.Покровка Новосергиевского района

- Посмотреть таблицу с данными

Директор ГКОУ С(К)ОШИ ____________________________ Радаев А.В.

Приложение № 3

к договору № ____ от «__»_______ 20__ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРА

Заявка на поставку Товара № ______

к договору от «___»__________ 20__ г. № ________

от ____________

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки Товара: Оренбургская область, Новосергиевский район, с.Покровка ул.Кооперативная 12

Подпись:

От Заказчика:

_________________( А. В. Радаев)

М.П. (при наличии)

От Поставщика:

__________________(___________)

М.П. (при наличии)