Тендер - Поставка наборов реагентов 2 №242887679

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Утверждение.pdf

НМЦК_диски - Посмотреть таблицу с данными

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

- Посмотреть таблицу с данными

Работник контрактной службы/контрактный управляющий:

контрактный управляющий

________________/ Епхиева Э.К. /

(подпись/расшифровка подписи)

ТЗ_Элементы_химические_легированные_в_форме_дисков_(1)

Техническое задание.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 30.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть001003

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Северная Осетия - Алания Респ, РСО-Алания, г. Алагир, ул.Островского 38

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению: Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению с учетом антидемпинговых мер (в случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной цене контракта) установлены в соответствии с требованиями ст. 37 и ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Требования, предъявляемые к независимой гарантии установлены в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Упаковка 6105.00 6105.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 910.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 910.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 910.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 554.00 554.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 1365.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 1365.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 910.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 2275.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 2275.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 2275.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 2275.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 1365.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 910.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 1365.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00 Элементы химические легированные в форме дисков 20.59.53.110 - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Флакон 455.00 455.00

Итого: 32139.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

Не установлены

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК диски

Проект контракта

1 Проект ГК

Описание объекта закупки

1 ТЗ Элементы химические легированные в форме дисков (1)

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ПРИЛОЖЕНИЕ к разделу извещения о проведении электронного аукциона

Дополнительная информация и документы

1 Утверждение

УТВЕРЖДАЮ

«30» марта 2023 года

Заказчик*

Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Алагирская ЦРБ» Министерства

здравоохранения Республики/Северная Осетия -

/З.А. Хугаева/

ф и о

ГВУЗ М

'АЛАГИРСКАЯ

об осуществлении закупки

Наименование объекта закупки:

Поставка наборов реагентов 2.

* Лицо, ответственное за содержание извещения об осуществлении закупки, за соответствие

информации и документов в извещении об осуществлении закупки, требованиям предусмотренным

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Основание: Заявка, по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденная Заказчиком

Проект_ГК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

на поставку наборов реагентов 2 (элементы химические легированные в форме дисков)

№ ______________________________

г. Алагир «____» __________ 2023г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Алагирская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ВриО главного врача Хугаевой Заремы Альбертовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, в лице ___________________ ,действующего на основании ____________ ,именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,на основании результатов аукциона в электронной форме согласно Протокола _________________________ №____________ от «___» _________ 2023 г. заключили настоящий Государственный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика наборов реагентов (далее – товар), по номенклатуре, ассортименту, качеству, в количестве, по ценам и в сроки поставки согласно условиям настоящего Контракта и Приложений к нему (в дальнейшем «Приложения»), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях настоящего Контракта.

1.2. Поставщик поставляет товар в соответствии со Спецификацией (Приложение №1) и Техническими характеристиками товара (Приложение №2), определяющими количество, комплектацию, технические, функциональные эксплуатационные, качественные характеристики товара, его потребительские свойства, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика) и условиями настоящего Контракта.

1.3 Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет- _____________________ (______________________) руб.00 коп, в том числе НДС или НДС не предусмотрено.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, экспедирование, страхование, прочие расходы, а также уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Оплата по Контракту за поставленный Товар осуществляется Заказчиком после подписания Поставщиком и Заказчиком структурированного документа о приемке, а также представления Поставщиком в течение 5 рабочих дней документов на оплату:

а) счета;

б) счета-фактуры;

в) акта приема-передачи товара

г) товарная накладная.

2.4. На всех документах, перечисленных в пункте 2.3 Контракта, должны быть указаны наименование Заказчика, Поставщика, номер и дата Контракта, даты оформления и подписания документов.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется по факту поставки Товара , предусмотренного Спецификацией, после предоставления Поставщиком счета или счета-фактуры в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок

2.6. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе нарушения срока поставки Товара по Контракту , Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Контракту Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

2.7. После оплаты Заказчиком всего поставленного Товара по Контракту Поставщик в течение 30 дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов.

2.8 В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в срок три дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

2.9 В отношении товаров, страной происхождения которых не является Россия, товарно-сопроводительные документы на товар (счет-фактура/ УПД) должны содержать сведения о номере таможенной декларации.

2.10.Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Контракта и составляющем цену Контракта, со счета Заказчика.

2.11. Источник финансирования: средства ОМС.

2.12. Выполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту осуществляется без авансирования со стороны Заказчика.

2.13. Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта по согласованию с Поставщиком вправе изменить количества товара в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1 Товар поставляется по предварительной заявке Заказчика. Заказчик подает заявку на поставку товара Поставщику в письменной форме (с проставлением даты в заявке) с указанием необходимого ему количества товара согласно Спецификации контракта (по электронной почте, факсимильной связи). Срок поставки товара по вышеуказанной заявке составляет 5 (пять) дней с момента направления Заказчиком заявки в адрес Поставщика.

3.2. Окончательная поставка товара производится не позднее 30.12.2023 года.

3.3. При поставке Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке (далее – структурированный документ о приемке), к которому прилагаются:

- товарная накладная/УПД,

- акт приемки-передачи товара (партии товара)

-счет на оплату

-счет-фактура,

3.4.Прилагаемые к структурированному документу о приемке документы считаются его неотъемлемой частью.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в структурированном документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в структурированном документе о приемке.

3.5. Структурированный документ о приемке, подписанный Поставщиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта структурированного документа о приемке в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.6.Фактической датой поставки Товара считается дата, указанная в структурированном документе о приемке.

3.7. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по Контракту, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных или иных сборов.

3.8. Поставщик гарантирует, что товар, который он обязуется поставить по Контракту, имеет свободное обращение в Российской Федерации и Заказчик свободен от уплаты каких-либо таможенных или иных сборов.

3.9. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара, наличием сертификатов качества, регистрационных удостоверений и иных документов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Качество товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, нормативно-технической документации (нормативная документация) или другим общепринятым стандартам качества на данный вид товара.

Качество товара должно быть подтверждено действующим сертификатом соответствия/декларацией о соответствии установленного образца в отношении поставляемого товара.

3.11. Не допускается поставка товара без документов, подтверждающих его качество.

3.12. Поставляемый товар должен быть разрешен к применению Министерством здравоохранения на территории Российской Федерации. Регистрация товара должна быть подтверждена действующим свидетельством о государственной регистрации установленного образца в отношении поставляемого товара (по товарам, подлежащим регистрации).

3.13. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в настоящем Контракте, в случае и порядке, предусмотренном частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.14. Упаковка товара должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке. Поставщик несёт полную ответственность перед Заказчиком за повреждения, возникшие вследствие несоответствующей упаковки. Товар должен отгружаться в оригинальной заводской упаковке (соответствующей характеру поставляемого товара с учетом необходимых маркировок).

3.15. Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: РСО-Алания,г.Алагир,ул.Островского 38.

3.16. По прибытии товара Заказчик должен принять товар и оформить документы на полученный товар по количеству, качеству и ассортименту в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товар, указанный в Спецификации в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Своевременно предоставлять в соответствии с условиями Контракта достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

4.1.3. Участвовать в приемке-передаче товара в соответствии с разделом 5 Контракта.

4.1.4. Представить Заказчику необходимые документы, подтверждающие качество товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.4.1. Одновременно с поставкой товара передать Заказчику следующие документы:

- копию действующего сертификата соответствия/декларации о соответствии на поставляемый товар, выданного органом по сертификации Госстандарта (по товарам, требующим указанных сертификатов/деклараций);

- копию действующего регистрационного удостоверения на поставляемый товар, выданного уполномоченным органом (по товарам, подлежащим регистрации);

- инструкцию по применению/использованию/ паспорт и т. п. на русском языке на бумажном носителе (по товарам, требующим инструкций по применению/использованию/паспорта).

4.1.5. Устранять недостатки товара в сроки, установленные разделом 5 Контракта, с момента письменного заявления о них Заказчиком.Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик.

4.1.6. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения товара до подписания Заказчиком документов о приемке.

4.1.7 В случае обнаружения товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества заменить на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.1.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

4.1.9. В течение двух дней с момента заключения Контракта сообщить/уточнить Заказчику номера телефона, факса, электронной почты для связи, в том числе для принятия заявок (при необходимости).

4.1.10. Посредством факсимильной связи, телефонного звонка, электронной почты, или иными видами связи, согласованными Сторонами, уведомлять Заказчика о точном времени и дате поставки не менее чем за 2 дня до поставки.

4.1.11. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке, предусмотренном в разделе 6настоящего контракта.

4.2. Поставщик имеет право:

4.2.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от Заказчика.

4.2.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

4.2.3. На досрочную поставку товара по согласованию с Заказчиком, поставку товара частями в рамках срока, указанного в п. 3.1 контракта.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить приемку поставленного по Контракту товара и его оплату на условиях настоящего Контракта.

4.3.2. Осуществлять контроль за исполнением условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.3. Требовать возмещения неустойки (пени, штрафов) в соответствии с порядком, установленным разделом 6 к настоящему Контракту .

4.3.4.Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях и порядке, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.4.2. Требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

4.4.3. 3апрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту.

4.4.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельностьПоставщика.

4.4.5. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям Контракта, а если такой товар оплачен, требовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков товара либо его замены.

4.4.6. Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим Контрактом.

4.4.7. Досрочно принять и оплатить товары (часть товаров) в соответствии с условиями Контракта.

4.4.8. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

5.1. Приемка товара по наименованию, качеству и количеству производится Заказчиком путем его визуального осмотра по месту поставки, указанному в пункте 3.15. настоящего контракта.

5.1.1. При приемке товара Заказчик проверяет его соответствие сведениям, указанным в Спецификации, Технических характеристиках товара, в транспортных и сопроводительных документах по: номенклатуре, ассортименту, качеству, количеству, комплектности, требованиям к маркировке, таре, упаковке и безопасности требованиям, установленным Контрактом, и положениям нормативной и технической документации, предусмотренной Контрактом. Проверка товара Заказчиком осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с момента поставки товара Поставщиком.

5.1.2. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком в присутствии представителя Поставщика [1] в ходе передачи товара по месту его доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверка соответствия ассортимента, количества, комплектности, цены поставленного товара, технических характеристик установленным контрактом;

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта товарно-транспортных документов;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

г) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений товара;

д) проверка наличия документов, удостоверяющих качество товара: регистрационного удостоверения/свидетельства о государственной регистрации, сертификата соответствия / декларации о соответствии.

е) проверка наличия технической документации (если предусмотрена).

По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают структурированный документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.1.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчиком проводится экспертиза Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

5.1.4. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику структурированного документа о приемке, подписанного Поставщиком, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 6.2 Контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе структурированный документ о приемке или мотивированный отказ от подписания структурированного документа о приемке с указанием причин такого отказа.

Со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок Заказчиком риск случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходит к Заказчику.

Заказчик имеет право частично принять поставленный Товар с отражением информации о фактически принятом количестве Товара в структурированном документе о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

5.1.5. Структурированный документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Поставщику. Датой поступления Поставщику структурированного документа о приемке, мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом Контракта таких структурированного документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик.

5.1.6. В случае получения мотивированного отказа от подписания структурированного документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику структурированный документ о приемке в порядке, предусмотренном Контрактом для направления Поставщиком структурированного документа о приемке.

5.1.7. Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

5.1.8. Обязательства Поставщика по поставке Товара по Контракту (этапу) считаются выполненными Поставщиком после подписания Сторонами структурированного документа о приемке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. Поставщик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Государственным заказчиком устраняет дефекты, допущенные при выполнении работ по его вине.

6.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком и Поставщиком условий Контракта размер штрафа и пени начисляется в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства предоставить новое обеспечение исполнения контракта (в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций) начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком, заисключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленномПравилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы (применяется при наступлении указанного в настоящем пункте случая, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы – 1000 (одна тысяча) руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ОСНОВАНИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 14.02.2024г а в части неисполненных взаимных обязательств по Контракту действует до полного их исполнения Сторонами.

7.1.1. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение его условий, если таковые имели место в период исполнения настоящего Контракта, а также от надлежащего и полного исполнения обязательств, принятых на себя по условиям настоящего Контракта.

7.2. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества товара, и иных условий Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.2.1. На основании п.п.б пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ,Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара Стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3.1. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.4. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с требованиями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ. При этом расторжение Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

7.4.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.4.2. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Сторонами в пределах фактически выполненных обязательств, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями Контракта.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

7.5.1. Поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

7.5.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товара.

7.5.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

7.6. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:

7.6.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия товара.

8. КАЧЕСТВО ТОВАРА

8.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства), не является выставочным экземпляром.

8.2. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев установленного срока годности.

8.3. Качество товара, поставляемого по настоящему контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества (Приложение №1).

8.4.1. Товар, поставляемый Заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.2. Подтверждением качества поставляемого товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия/декларация о соответствии).

8.5. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования товара по назначению в течение всего срока годности товара.

8.6. В случае выявления в течение всего срока годности товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества.

8.7. Все расходы, связанные с возвратом товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

8.8. Гарантия действует при условии соблюдения Заказчиком условий хранения и реализации, изложенных в прилагаемой к товару документации.

8.9. В случае поступления информации органа государственного контроля (надзора) о приостановке обращения товара в связи с несоответствием товара требованию нормативного документа с последующим подтверждением/опровержением данной информации, Поставщик обязуется до завершения проверки по требованию Заказчика заменить отозванный из обращения товар на доброкачественный за свой счет в течение десяти рабочих дней.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим контрактом или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные меры для урегулирования их путем переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон. Срок ответа на претензию 10 рабочих дней с даты ее выставления. Датой выставления претензии считается дата регистрации почтового отправления. Датой получения претензии считается дата расписки Исполнителя (его представителя) в получении документа. Датой ответа на претензию считается дата регистрации почтового отправления с ответом. Срок направления претензии составляет также 10 дней.

9.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Владикавказа.

9.3. Настоящий контракт регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению настоящего Контракта , имевшие место до его заключения.

10.2. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 10 (десять) дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе в размере 5,00 % цены Контракта, что составляет - __________ (_____________) руб.___ коп.

11.2 В случае, если предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Поставщик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 96 и 37 Федерального закона о контрактной системе в размере7,5% - ______________ руб.

11.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или внесением денежных средств на счет Заказчика:

ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть6, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, л/с 20106Щ74820 УФК по РСО-Алания, Казначейский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,Банковский счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть , КБК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв Отделение-НБ Республика Северная Осетия–Алания Банка России // УФК по Республике Северная Осетия-Алания г. Владикавказ.

В назначении платежа необходимо указать: Перечисление обеспечения исполнения Контракта* («*» указывать наименование предмета Контракта в соответствии с документацией обаукционе/номер Контракта/номер извещения).

11.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе.

11.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

11.5. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, возвращаются Поставщику в течение пятнадцати дней после подписания Заказчиком структурированного документа о приемке.

11.6. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

11.7. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

11.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Поставщиком обязательств по поставке Товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона о контрактной системе. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Поставщика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контактной системе Контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

11.9 Предусмотренное пунктами 10.5 и 10.6 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и условиями Контракта. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

11.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

11.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 10.5 и 10.9 Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

11.12. Независимая гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения Контракта, должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требований бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока её действия.

11.13. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.

11.14. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является безотзывная независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.

11.15. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, обязанность по предоставлению которого предусмотрена частью 6 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в связи с предоставлением в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе информации, содержащейся в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103 Федерального закона о контрактной системе, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов составляет не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

11.16. Предусмотренные частью 1 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления Поставщиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Поставщика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе;

2) обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Заказчику независимой гарантии;

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

4) если при увеличении в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, Поставщик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Поставщика.

11.17. В случае уменьшения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе цены контракта Заказчик возвращает Поставщику денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

11.18. В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе по соглашению Сторон устанавливается новый срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих Сторон. Электронная подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается равнозначной собственноручной подписи [2] лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью (при наличии).

12.2. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Контракта. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе и нормами ГК РФ, оформлены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.3. Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Информация о Контракте включается в Реестр контрактов, заключенных заказчиками.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

13.1.К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1: Спецификация

- Приложение № 2Акт приемки-передачи Товара (партии товара)(Форма)

14. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН [3]

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1

К государственному контракту №________________

от «___ » _________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заказчик: ГБУЗ «АЦРБ» МЗ РСО-Алания

Поставщик:____________________

Цена Контракта составляет-_________________________________________ руб.

- Посмотреть таблицу с данными

↑

↑

↑

ПРИЛОЖЕНИЕ_к_разделу_извещения_о_проведении_электронного_аукциона ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

УТВЕРЖДАЮ

«30» марта 2023 года

Заказчик*

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Алагирская ЦРБ» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия – Алания.

___________________ /З.А. Хугаева/

(подпись) Ф. И. О.

М.П.

СВЕДЕНИЯ

об осуществлении закупки

Наименование объекта закупки:

Поставка наборов реагентов 2

* Лицо, ответственное за содержание извещения об осуществлении закупки, за соответствие информации и документов в извещении об осуществлении закупки, требованиям предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок

Основание: Заявка, по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), утвержденная Заказчиком

- Посмотреть таблицу с данными

Приложения к извещению об осуществлении закупки

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

- Посмотреть таблицу с данными