Тендер - Закупка дезинфицирующих средств для хозяйственным нуждам №242879279

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_заданиеимн_дезы ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с даннымиПроект_Договора_Дезы_(2) ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Проект Договора № _____

г. Аксай " ________ "____________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области Центральная районная больница в Аксайском районе (ГБУ РО "ЦРБ" в Аксайском районе), в лице главного врача Галеева Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________, в лице ________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), номер заказа _________заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется произвести поставку товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Наименование, технические параметры, единица измерения, количество, цена за единицу товара определяются Спецификацией (приложение № 1 к настоящему Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

Цена договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет: ____________________________________ руб. (___________________________________________), включая НДС________ руб. (____)____ коп. В случае если настоящий Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком . 1
Цена Договора и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.
2.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
2.3. В цену договора входят: стоимость товара, упаковки, маркировки, доставки (в т.ч. погрузки, разгрузки), установки, страхование, налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4 Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Поставщиком и Заказчиком документов, подтверждающих факт поставки (товарная накладная), при предоставлении Поставщиком счета на оплату, соответствующего объему поставленного товара.
2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании товарной накладной и выставленного счета.
В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
2.6. Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.7. Источник финансирования - ___________________________________________________.
2.8. Изменение существенных условий Договора при его исполнении допускается в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества Товара.
2.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, в том числе нарушения срока поставки Товара по Договору (этапу), Заказчик вправе произвести оплату поставленного по Договору (этапу) Товара с учетом вычета рассчитанного в установленном законодательством Российской Федерации порядке размера неустойки (пени).

Сроки и порядок поставки
3.1 Товар должен быть поставлен в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подачи Заявки в адрес Поставщика.
3.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. Ленина, 28.
3.3. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по данному договору, сертифицирован или декларирован и зарегистрирован для обращения на территории РФ, полностью соответствует стандартам качества и Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору).
3.4. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду продукции. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие грузоподъемных средств.

Порядок и сроки приемки товара, порядок и сроки оформления результатов приемки товара.
4.1. Поставщик за 1 рабочий день до осуществления отправки товара в адрес Заказчика, факсимильным сообщением уведомляет Заказчика, в письменном виде о времени доставки товара в пункт назначения по e-mail: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.
4.2. При поставке товара Поставщик предоставляет Заказчику товара следующую документацию:
а) копию сертификата или декларации соответствия, выданного уполномоченными органами (организациями), (по товарам, подлежащим обязательной сертификации);
б) товарную накладную в 2-х экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика);
4.3. Приемка поставленного Товара Заказчиком осуществляется путем передачи Товара Заказчику в Месте доставки и включает в себя следующее:
а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);
б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;
в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;
г) проверку наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: документа, подтверждающего соответствие Товара, выданного уполномоченными органами (организациями);
д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;
е) проверку комплектности и целостности поставленного Товара.
Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Договора приемочной комиссией Заказчика. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по количеству мест: Заказчик пересчитывает Товар; производит осмотр Товара, упаковки, и маркировки на соответствие условиям Договора; осматривает на предмет видимых недостатков.
Приемка Товара по качеству и комплектности производится в точном соответствии со Спецификацией к настоящему Договору и иными условиями настоящего Договора, а также по сопроводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность поставляемого Товара.
В случае отсутствия сопроводительных документов или некоторых из них; несоответствия Товара, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки условиям настоящего Договора, а также при обнаружении видимых (явных) недостатков Товара Заказчик составляют акт об обнаруженных недостатках. В данном случае Заказчик должен отказаться от приемки Товара и потребовать заменить его в течение 2-х рабочих дней на Товар, соответствующее требованиям Договора.
По факту приемки Товара Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара (приложение № 2 к настоящему Договору).
4.4. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу Товара в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона о контрактной системе. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.5. Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения от Поставщика документов, предусмотренных пунктом 4.2. Договора, направляет Поставщику подписанный Акт приема-передачи Товара или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.
4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта приема-передачи Товара, Поставщик и Заказчик подписывают Акт приема-передачи Товара в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.5.Договора.
4.7. Со дня подписания Акта приема-передачи Товара (приложение № 2 к настоящему Договору) Заказчиком все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику.

Гарантии
5.1. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, неиспользованным. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, что поставляемый Товар является не бывшем в употреблении, не восстановленным, у которого не были восстановлены потребительские свойства.
5.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Товара условиям Договора, устранение недостатков, связанных с дефектами производства либо замену Товара ненадлежащего качества.
5.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).
5.4. Срок годности на поставленный Товар должен составлять не менее _______. Срок годности начинает исчисляться со дня подписания документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.
5.5. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки Товара ненадлежащего качества, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренного договором, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
6.6. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.7. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.
6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошла вследствие непреодолимой силы или вине другой стороны.

Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по договору.
7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Договора.

Порядок урегулирования споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.
8.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ростовской области

Антикоррупционная оговорка

9.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального Закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10.Прочие условия

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но, в любом случае, прекращает свое действие «31» декабря 2023 года, за исключением обязательств Заказчика по оплате поставленного товара, которые сохраняются до момента их полного исполнения.

10.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение или ненадлежащее исполнение, которые были допущены в пределах срока действия договора.

10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения договора в соответствии с положениями частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

10.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

10.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – Спецификация;

приложение № 2 - Акт приема-передачи товара.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______ от « » 2023 г.

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Сумма всего: ___________________________________________________________________________________________.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № ______ от « » 2023 г.

Образец

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ПО ДОГОВОРУ

от «___» ____________ 20__г. № _______

Поставщик _____________(полное наименование), в лице _________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт) действующего на основании ___________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с одной стороны и Заказчик (полное наименование)________ в лице _____________ (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подписывающего Акт), действующего на основании _________(указываются реквизиты документа, удостоверяющие полномочия лица на подписание Акта), с другой стороны составили настоящий Акт о следующем:

Поставщик поставил, а Заказчик принял следующее Товар согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору):

Наименование Товара (марка, модель, год выпуска и другое):__________

Единица измерения: ________

Количество в единицах измерения: ___________

Стоимость: _________________(сумма прописью) руб. ____ коп., в том числе НДС _____ % – _________________ сумма прописью) руб. ____ коп.

Приемка Товара произведена следующим образом:

а) проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Товара на соответствие Спецификации (приложение № 1 к Договору);

б) проверка полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Договора;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Товара;

г) проверка наличия необходимых документов (копий документов) на Товар: регистрационных удостоверений, документа подтверждающего соответствие;

д) проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

е) проверка комплектности и целостности поставленного Товара.

К настоящему Акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

Товарная Накладная от «____» __________20 __ г. № ____;

Техническая и (или) эксплуатационная документация производителя (изготовителя) Товара на русском языке;

Копия документа о соответствии от «____» ___________ 20__ г. № ___;

__________________________________.

Заказчик несет полную материальную ответственность за принятое Товар. С момента подписания настоящего Акта все риски случайной гибели, утраты или повреждения Товара переходят к Заказчику . Заказчиком проведена внутренняя экспертиза, экспертное заключение не составлялось.

- Посмотреть таблицу с данными

^ Абзац второй пункта 2.1 настоящего контракта включается в контракт при заключении контракта если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.