Тендер - Поставка моющих, чистящих средств №242857743

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Контракт_на_поставку_моющих_чистящих_средств ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Кирово-Чепецк «___» апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 города Кирово-Чепецка Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Милютиной Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, вместе именуемые «СТОРОНЫ», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ), в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» товар (далее – товар), для нужд МБДОУ детского сада № 11 в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Контракту, являющегося его неотъемлемой частью, а «Заказчик» обязуется принять товар и оплатить.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам определения «Поставщика» способом «Осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя» п.5 ч.1 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ.

1.3. Срок поставки товара: с момента подписания контракта обеими сторонами по 25.04.2023 г.

1.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Азина, дом 9.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2. Гарантии качества товара

2.1. Качество поставляемого товара, а также маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ.

2.2. Товар поставляется в упаковке (соответствующей для определенного вида товара), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

3. Порядок поставки и приемки товаров

3.1. Поставка товара по настоящему контракту осуществляется согласно поданной заявке в день, на который была подана соответствующая заявка.

3.2. «Поставщик» обязан предупредить «Заказчика» в письменном виде (или по факсимильной связи) о невозможности поставить товар в день, указанный в заявке, не позднее, чем за 2 дня до дня, в который невозможна поставка. «Заказчик» и представитель «Поставщика» согласовывают дальнейшие поставки в связи со сложившимися обстоятельствами. В случае не предупреждения «Поставщиком» «Заказчика» о сбое поставки товаров, «Заказчик» расценивает данную ситуацию как ненадлежащее исполнение контракта.

3.3. Товар поставляется в рабочий день, с понедельника по пятницу, кроме выходных с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Товар поставляется автотранспортом Поставщика и за его счет до адреса Заказчика. Выгрузка товара производится силами Поставщика и входит в стоимость товара.

3.4. «Заказчик» не вправе отказаться от приемки товара, поставленного «Поставщиком» по его заявке и в соответствии с заявкой (по количеству и качеству, ассортименту), согласованной СТОРОНАМИ настоящего Контракта.

3.5. Товар не соответствующий требованиям по качеству, количеству и ассортименту отправляются «Поставщику» обратно.

3.6. «Заказчик» (уполномоченное лицо) обязан производить приемку товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкциями № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г., утвержденными Госарбитражем. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товаров «Заказчику» (уполномоченному лицу). В момент приемки товаров «Заказчик» обязан произвести проверку и осмотр упаковки товаров. При выявлении брака (разногласии по качеству товара) или недостачи (разногласия по количеству товара) товаров составляется соответствующий акт в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 или П-7, с направлением в дальнейшем данного акта вместе с претензией «Поставщику».

3.7. При приемке товара «Заказчик» (уполномоченное лицо) обязан поставить время получения товара и подпись ответственного за приемку товара лица (с расшифровкой подписи), после этого один экземпляр товарной накладной направить «Поставщику» (к товарной накладной должна быть приложена доверенность на право получения товара).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента товара «Заказчик» обязан отразить данный факт в товарной накладной и (или) составить акт и известить «Поставщика».

3.9. Отметка в товарной накладной является свидетельством о принятии товаров «Заказчиком». Моментом исполнения обязательств «Поставщика» по поставке товара по настоящему контракту является факт передачи товара «Поставщиком» (при отсутствии разногласий по качеству и количеству товара).

3.10. «Поставщик» обязан заменить товар не соответствующего качества, количества и ассортимента (в соответствии с Приложением 1 или возвратить «Заказчику» уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления претензии.

3.11. «Поставщик» обязуется доводить до потребителя полную и достоверную информацию о товаре в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (тридцать три тысячи двести девяносто шесть рублей 00 копеек), с учетом всех расходов Поставщика на поставку товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Цена Контракта является фиксированной и индексации не подлежит.

4.3. Заказчик обязан оплатить поставленный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке согласно счета (счета-фактуры) от Поставщика. Основанием для оплаты являются товарные накладные на отпуск товара и счет (счет-фактура).

4.4. Расчеты осуществляются безналичными денежными средствами через платежные поручения Заказчика. Датой платежа при безналичном расчете считается дата поступления суммы на расчетный счет Поставщика.

4.5. Акты сверки расчетов и иная документация, связанная с расчетами, кроме товарных накладных, высылаемая Поставщиком в адрес Заказчика, подлежит возврату в надлежаще оформленном виде в течение 5-ти дней с момента получения их Заказчиком.

5. Обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Осуществить поставку товара Заказчику в полном соответствии со спецификацией (Приложение 1).

5.1.2. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

5.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение настоящего Контракта.

5.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Принять поставленный Товар в течение 5 рабочих дней со дня получения товарных накладных на отпуск Товара и других документов.

5.2.2. Произвести оплату за поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.2.3. «Заказчик» обязан производить приемку товара по количеству и качеству в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек)

6.4. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлкен иной порядок начисления штрафов.

6.7. За ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается: 3 329,60 руб. (три тысячи триста двадцать девять рублей 60 копеек), что составляет 10% цены Контракта, указанной в п.4.1. Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшейся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.10. СТОРОНА, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую СТОРОНУ об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Расторжение Контракта

7.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством, ФЗ №44-ФЗ.

8. Риск случайной гибели

8.1. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при его транспортировке к месту передачи несет Поставщик.

8.2. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа, повреждения Товара с момента приема от Поставщика принимает на себя Заказчик.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, уполномоченными на это обеими Сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае возникновения споров по Контракту стороны принимают меры к решению их путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Претензии рассматриваются в течение 10 дней.

9.4. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.5. Настоящий Контракт вступает действие в силу с момента подписания и действует по 25.04.2023 г, а в отношении расчетов до исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту № ________ от «__» апреля 2023 г.

Спецификация поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с даннымиКонтракт_на_поставку_моющих_чистящих_средств ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

КОНТРАКТ №

на поставку товара

г. Кирово-Чепецк «___» апреля 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 города Кирово-Чепецка Кировской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Милютиной Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на основании _________, вместе именуемые «СТОРОНЫ», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ № 44-ФЗ), в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» товар (далее – товар), для нужд МБДОУ детского сада № 11 в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) к настоящему Контракту, являющегося его неотъемлемой частью, а «Заказчик» обязуется принять товар и оплатить.

1.2. Настоящий Контракт заключен по результатам определения «Поставщика» способом «Осуществление закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя» п.5 ч.1 ст. 93 ФЗ №44-ФЗ.

1.3. Срок поставки товара: с момента подписания контракта обеими сторонами по 25.04.2023 г.

1.4. Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Азина, дом 9.

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0

2. Гарантии качества товара

2.1. Качество поставляемого товара, а также маркировка должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ.

2.2. Товар поставляется в упаковке (соответствующей для определенного вида товара), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

3. Порядок поставки и приемки товаров

3.1. Поставка товара по настоящему контракту осуществляется согласно поданной заявке в день, на который была подана соответствующая заявка.

3.2. «Поставщик» обязан предупредить «Заказчика» в письменном виде (или по факсимильной связи) о невозможности поставить товар в день, указанный в заявке, не позднее, чем за 2 дня до дня, в который невозможна поставка. «Заказчик» и представитель «Поставщика» согласовывают дальнейшие поставки в связи со сложившимися обстоятельствами. В случае не предупреждения «Поставщиком» «Заказчика» о сбое поставки товаров, «Заказчик» расценивает данную ситуацию как ненадлежащее исполнение контракта.

3.3. Товар поставляется в рабочий день, с понедельника по пятницу, кроме выходных с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасов. Товар поставляется автотранспортом Поставщика и за его счет до адреса Заказчика. Выгрузка товара производится силами Поставщика и входит в стоимость товара.

3.4. «Заказчик» не вправе отказаться от приемки товара, поставленного «Поставщиком» по его заявке и в соответствии с заявкой (по количеству и качеству, ассортименту), согласованной СТОРОНАМИ настоящего Контракта.

3.5. Товар не соответствующий требованиям по качеству, количеству и ассортименту отправляются «Поставщику» обратно.

3.6. «Заказчик» (уполномоченное лицо) обязан производить приемку товаров по количеству и качеству в соответствии с инструкциями № П-6 от 15.06.65г. и № П-7 от 25.04.66г., утвержденными Госарбитражем. Приемка товара по количеству, качеству и ассортименту осуществляется во время передачи товаров «Заказчику» (уполномоченному лицу). В момент приемки товаров «Заказчик» обязан произвести проверку и осмотр упаковки товаров. При выявлении брака (разногласии по качеству товара) или недостачи (разногласия по количеству товара) товаров составляется соответствующий акт в порядке, предусмотренном инструкциями П-6 или П-7, с направлением в дальнейшем данного акта вместе с претензией «Поставщику».

3.7. При приемке товара «Заказчик» (уполномоченное лицо) обязан поставить время получения товара и подпись ответственного за приемку товара лица (с расшифровкой подписи), после этого один экземпляр товарной накладной направить «Поставщику» (к товарной накладной должна быть приложена доверенность на право получения товара).

3.8. При обнаружении несоответствия качества, количества, ассортимента товара «Заказчик» обязан отразить данный факт в товарной накладной и (или) составить акт и известить «Поставщика».

3.9. Отметка в товарной накладной является свидетельством о принятии товаров «Заказчиком». Моментом исполнения обязательств «Поставщика» по поставке товара по настоящему контракту является факт передачи товара «Поставщиком» (при отсутствии разногласий по качеству и количеству товара).

3.10. «Поставщик» обязан заменить товар не соответствующего качества, количества и ассортимента (в соответствии с Приложением 1 или возвратить «Заказчику» уплаченную за него стоимость в течение 5 (пяти) банковских дней с момента предъявления претензии.

3.11. «Поставщик» обязуется доводить до потребителя полную и достоверную информацию о товаре в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена контракта составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. (тридцать три тысячи триста девяносто восемь рублей 00 копеек), с учетом всех расходов Поставщика на поставку товара, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.2. Цена Контракта является фиксированной и индексации не подлежит.

4.3. Заказчик обязан оплатить поставленный товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке согласно счета (счета-фактуры) от Поставщика. Основанием для оплаты являются товарные накладные на отпуск товара и счет (счет-фактура).

4.4. Расчеты осуществляются безналичными денежными средствами через платежные поручения Заказчика. Датой платежа при безналичном расчете считается дата поступления суммы на расчетный счет Поставщика.

4.5. Акты сверки расчетов и иная документация, связанная с расчетами, кроме товарных накладных, высылаемая Поставщиком в адрес Заказчика, подлежит возврату в надлежаще оформленном виде в течение 5-ти дней с момента получения их Заказчиком.

5. Обязанности сторон

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Осуществить поставку товара Заказчику в полном соответствии со спецификацией (Приложение 1).

5.1.2. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по Контракту, в течение 5-ти рабочих дней со дня возникновения изменений.

5.1.3. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение настоящего Контракта.

5.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Принять поставленный Товар в течение 5 рабочих дней со дня получения товарных накладных на отпуск Товара и других документов.

5.2.2. Произвести оплату за поставленный Товар в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

5.2.3. «Заказчик» обязан производить приемку товара по количеству и качеству в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Поставщик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. За каждый факт неисполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается 1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек)

6.4. В случае просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, «Заказчик» направляет «Поставщику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Поставщиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Поставщиком», за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлкен иной порядок начисления штрафов.

6.7. За ненадлежащее исполнение «Поставщиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Поставщиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается: 3 339,80 руб. (три тысячи триста тридцать девять рублей 80 копеек), что составляет 10% цены Контракта, указанной в п.4.1. Контракта.

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.9. Обстоятельствами непреодолимой силы считаются те обстоятельства, изменение действия которых находится вне воли и возможности сторон, подвергшейся действию этих сил. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

6.10. СТОРОНА, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую СТОРОНУ об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7. Расторжение Контракта

7.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с гражданским законодательством, ФЗ №44-ФЗ.

8. Риск случайной гибели

8.1. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения Товара при его транспортировке к месту передачи несет Поставщик.

8.2. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, преждевременного износа, повреждения Товара с момента приема от Поставщика принимает на себя Заказчик.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны лицами, уполномоченными на это обеими Сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае возникновения споров по Контракту стороны принимают меры к решению их путем переговоров. При не достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде Кировской области с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий. Претензии рассматриваются в течение 10 дней.

9.4. Настоящий Контракт составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

9.5. Настоящий Контракт вступает действие в силу с момента подписания и действует по 25.04.2023 г, а в отношении расчетов до исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к контракту № ________ от «__» апреля 2023 г.

Спецификация поставляемого товара.

- Посмотреть таблицу с данными