Тендер - ЗАПРОС ТКП ПО ЛОТУ №020772 "ПИР по объекту Производство реагента AUS32(AdBlue(R)) мощность 20 тыс.тгод" №242577629

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Запрос на ТКП по лоту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.PDF

28.03.2023 №51т25/ЗП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Руководителю предприятия

№_______________________________________

Запрос коммерческого предложения

по лоту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ПИР по объекту Производство реагента AUS32(AdBlue(R))

мощность 20 тыс.т/год (020772)»

Уважаемые партнеры!

ПАО «ТОАЗ» заинтересовано в выполнении проектно-изыскательных работ.

Предлагаем Вашей компании принять участие в конкурентной закупочной

процедуре и направить свое технико-коммерческое предложение (далее – Оферта)

в соответствии с требованиями настоящего запроса

Требования к закупаемым работам

Общий срок выполнения работ (без учета согласования с

Срок выполнению

Заказчиком) – 4 месяца, из них:

работ

-1 этап по п.2.9. Технического задания - 1 месяц;

-2 этап по п.2.9. Технического задания – 3 месяца.

Гарантийный срок составляет 2 года с даты подписания

Акта приема-передачи этапа работ об оказании услуг.

Ответственность за принятые проектные решения и их

соответствие требованиям и нормам, действующим в РФ,

всецело возлагается на Исполнителя. Рассмотрение

документации Заказчиком не снимает с Исполнителя

никаких обязательств.

В случае выявления во время проведения СМР и в

период эксплуатации отступлений и нарушений

Гарантийные

действующего законодательства, в т.ч. выявленные

обязательства

надзорными органами Исполнитель за свой вносит

корректировки в рабочую документацию и повторно

проходит ЭПБ.

В случае выявления нарушений действующего

законодательства надзорными органами в период

действия гарантийных обязательств Подрядчик может

быть привлечен к участию в судебных процессах по

данным нарушениям в стороне Заказчика.

Работы будут выполнены в соответствии с требованиями

Особые условия

и в объеме изложенными в Техническом задании

(Приложение № 2 к Запросу на ТКП).

Исполнитель (Подрядчик) должен учитывать принятые

изменения норм и правил, установленных действующим

на момент выполнения Работ законодательством,

выполнить Работы и сдать результат Работ Заказчику с

учетом таких изменений.

Параметры, величины и характеристики, не указанные в

Техническом задании определяются в проекте в

соответствии с требованиями действующего

законодательства.

Оплата в течение 30 банковских дней после выполнения

всего объема работ и предоставления полного пакета

документации.

Условия оплаты

Расчеты в ходе исполнения контракта осуществляются

через счета, открытые в АО «Тольяттихимбанк».

[Предпочтительно, в случае согласия оставить

формулировку]

Требования к составлению Оферты

Оферта должна включать все налоги и другие

Стоимость Оферты

обязательные платежи, транспортные расходы. Все цены

должны быть выражены в рублей c НДС

Срок предоставления Оферта должна быть представлена до 07.04.2023

Оферты

18:00:00 [мск +1]

Срок действия

Оферта должна быть действительна до 31.05.2023 года.

Оферты

Оферта должна быть составлена по форме Приложения

Форма Оферты

№1

Оферта должна быть составлена с учетом возможной

Делимость лота

делимости Лота

Порядок отправки

Оферта должна быть направлена на электронный адрес

Оферты

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

Тема: КОД Запроса:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо Лот №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть«ПИР

по объекту Производство реагента AUS32(AdBlue(R))

мощность 20 тыс.т/год (020772)»

Необходимо, чтобы наименование документа ответа на

запрос ТКП начиналось со слова «ТКП»,

наименование остальных документов может быть в

произвольной форме.

(Обращаем внимание, что ТКП, направленные на электронные почтовые

адреса, отличные от указанного в разделе "Порядок отправки Оферты"

Запроса, рассматриваться не будут).

Контакты для связи:

Представитель ПАО «ТОАЗ»: Добровольский Александр Владимирович.

Контактный телефон: (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Приложения:

1. Форма ответа;

2. Техническое задание;

3. Типовой договор проектных работ;

4. Письмо Контрагентам ПАО ТОАЗ - О противодействии коррупции.

Заместитель генерального

директора по закупкам

Мальцев Николай Владимирович

При мечан ие:

Настоящий запрос технико-коммерческих предложений не является офертой или публичной

офертой публичного акционерного общества «Тольяттиазот». Данная закупочная процедура не

является процедурой проведения конкурса. Публичное акционерное общество «Тольяттиазот» имеет

право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру в

любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Линия доверия: В случае наличия у Вас информации о признаках мошенничества,

коррупции, злоупотребления должностными полномочиями со стороны сотрудников ПАО "ТОАЗ"

или участников закупочных процедур ПАО "ТОАЗ", просим Вас сообщить об этом по следующим

контактам:

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Телефон: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская обл., г.Тольятти Поволжское шоссе 32.

Начальнику отдела внутреннего аудита.

Приложение №1..DOCX

Приложение № 1

к запросу №______ от _______________ г.

Заместителю генерального директора по закупкам

На фирменном бланке предприятия

ПАО «ТОАЗ»

Н.В. Мальцеву

Исх. № _________ от ____________ 2023г.

на Вх. №_________ от ____________ 2023г.

Уважаемый Николай Владимирович!

В ответ на Ваш запрос на предоставление технико-коммерческого предложения №_________от_________года (далее – Запрос) по лоту №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьПИР по объекту Производство реагента AUS32(AdBlue®) мощность 20 тыс.тгод. направляем Вам оферту на выполнение следующих работ.

- Посмотреть таблицу с данными

Выполнение работ предлагаем осуществить на следующих условиях:

- Посмотреть таблицу с данными

[Наименование организации] подтверждает, что:

- получил полную информацию об объеме и сложности подлежащих выполнению Работ;

- хорошо знает о расходах, которые возлагаются на Подрядчика [Наименование организации] во время выполнения Работ;

- полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену и действуют на дату предоставления Оферты;

- учел в своих расчетах свои расходы и прибыль и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных настоящей Офертой.

- Посмотреть таблицу с даннымиПриложение №2..PDF

Приложение №3..DOCX

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьТ

на выполнение проектных работ

«11» ноября 2017 г.

Публичное Акционерное Общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Шаблинского Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ________________________________ (________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _______________ с другой Стороны, в дальнейшем вместе, именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

- Посмотреть таблицу с данными

Предмет договора.

Исполнитель обязуется выполнить Работы (при необходимости указывается краткое описание цели Работ. Например, «для технического перевооружения Объекта»), а Заказчик обязуется принять результат Работ и выплатить их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель в рамках настоящего Договора обязуется:

(Указывается перечень Работ, выполняемых по договору, например:

• разработать Рабочую/Проектную документацию;
• оказать Услуги по выбору экспертной организации для проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации, подготовке проектной документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности,
• оказать Услуги по сопровождению экспертизы и получению положительного Заключения экспертизы с регистрацией Заключения в органах Ростехнадзор.)

Исполнитель обязуется выполнить Работы в соответствии с требованиями Задания на проектирование (Приложение № 1) и нормами и правилами, установленными действующим на момент выполнения Работ законодательством, в том числе, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами, нормативными документами органов государственной власти и местного самоуправления.

Работы, предусмотренные настоящим Договором должны быть выполнены Исполнителем в сроки, предусмотренные в Календарном плане выполнения Работ (Приложение № 3). Исчисление срока выполнения Работ осуществляется с Даты заключения Договора, если иное условие не предусмотрено в Календарном плане выполнения Работ (Приложение № 3).

При необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и связанных с:

• корректировкой Задания на проектирование (Приложение № 1);
• пересмотром, в установленном порядке, проектных работ;

выполнение таких работ осуществляется только при условии подписания между Стороны настоящего Договора дополнительного соглашения к Договору, определяющего объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ.

Стоимость Работ и порядок расчетов.

______________________________________________________________________________________

Вариант 1: Стоимость Работ определяется Сметой (Приложение № 2) и составляет: _______(_____) руб. ____(_____) коп., в том числе НДС 20 % ___________(__________) руб. ____(______) коп.

Вариант 2: Стоимость Работ является договорной и определённой на основании протокола согласования стоимости Работ (Приложение № 2) и составляет: _______(_____) руб. ____(_____) коп., в том числе НДС 20 % ___________(__________) руб. ____(______) коп.

Расчеты между сторонами по настоящему договору производятся в следующем порядке:

• Оплата авансовых и промежуточных платежей по настоящему Договору осуществляется Заказчиком только в случае, если данные платежи предусмотрены Графиком платежей (Приложение № 4) и в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 4).
• В случае если Графиком платежей (Приложение № 4) предусмотрены авансы и/или промежуточные платежи, каждый авансовый или промежуточных платеж осуществляется Заказчиком только при наступлении условий, определенных в Графике платежей (Приложение № 4) для соответствующего платежа. В случае не наступления условий платежа, данный платеж по Договору не осуществляется, при этом оплата Заказчиком Работ осуществляется по факту их выполнения Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.
• Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после:

• выполнения Исполнителем всех работ, предусмотренных настоящим Договором, получения Заказчиком Рабочей/Проектной документации, а также положительного Заключения экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированного в органах Ростехнадзора;
• подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, и получения Заказчиком счета-фактуры, оформленных в установленном действующим законодательством порядке;
• получения Заказчиком оригинала счета Исполнителя на сумму платежа.
  • В случае если Графиком платежей предусмотрены платежи, осуществляемые по факту выполнения Исполнителем и принятия Заказчиком этапа работ по Договору, такие платежи осуществляются Заказчиком в 10 (десяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя после:
• выполнения Исполнителем Работ, предусмотренных настоящим Договором, относящихся к принимаемому Этапу Работ;
• подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ этапа Работ по Договору, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору, и получения Заказчиком счета-фактуры, оформленных в установленном действующим законодательством порядке;
• получения Заказчиком оригинала счета Исполнителя на сумму платежа.

Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненной Работы выставляет Заказчику счет-фактуру, но не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным.

Все платежи по настоящему договору осуществляются в безналичном порядке по реквизитам, указанным в настоящем договоре, если иное не согласовано сторонами. Моментом исполнения Заказчиком обязанности по перечислению предусмотренных настоящим Договором денежных средств будет считаться дата их поступления на банковский счет Исполнителя.

Стороны договорились, что применительно к любым денежным обязательствам сторон по настоящему договору проценты за пользование денежными средствами по ст. 317.1 ГК РФ не применяются и не начисляются.

Порядок выполнения Работ и обязательства сторон.

Если Заданием на проектирование (Приложение № 1) предусмотрен перечень Исходных данных для выполнения Исполнителем Работ Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора передает Исполнителю Исходные данные. При наличии замечаний Исполнителя к Исходным данным Заказчик обязан устранить такие замечания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.

В случае задержки получения Исполнителем от Заказчика Исходных данных срок выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, увеличивается на соответствующий период задержки.

В случае обнаружения необходимости получения дополнительных исходных данных для выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель незамедлительно уведомляет об этом Заказчика с обоснованием необходимости предоставления дополнительных исходных данных для продолжения выполнения Работ и последствиях (рисках) выполнения Работ без предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных. При этом Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления о необходимости предоставления дополнительных исходных данных:

• передает Исполнителю дополнительные исходные данные, либо
• уведомляет Исполнителя о сроке предоставления дополнительных исходных данных, либо
• уведомляет Исполнителя о принятии решения о продолжении выполнения Работ Исполнителем без использования дополнительных исходных данных.

Срок выполнения Работ по настоящему Договору при обнаружении Исполнителем необходимости получения дополнительных исходных данных и принятия Заказчиком решения об их предоставлении Исполнителю может быть изменен только при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

• Все Исходные данные по настоящему Договору подлежат передаче по акту приема-передачи исходных данных либо направляются по почте с сопроводительным письмом с указанием перечня передаваемых исходных данных и даты их передачи. До подписания такого акта или направления письма Исходные данные либо их часть не считаются переданными.
• Обязательства Исполнителя:
• Рассмотреть в течение 4 (четырех) рабочих дней Исходные данные с момента их получения от Заказчика. Исходные данные считаются принятыми Исполнителем в работу, если в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента их получения Исполнителем не были направлены Заказчику конкретные замечания.
• Выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему.
• Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего Договора и законодательству. В случае если указания Заказчика выходят за рамки настоящего Договора и его условий, изложенных в приложениях, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика с указанием необходимости подписания дополнительного соглашения к Договору, в котором определяется объём требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия их оплаты. В случае выполнения Исполнителем дополнительных работ без уведомления Заказчика и подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору выполненные Исполнителем дополнительные работы Заказчиком не оплачиваются и не компенсируются.
• По завершению выполнения Работ согласно Календарному плану выполнения Работ (Приложение № 3) в отношении каждого этапа Работ представить Заказчику результаты Работ. В случае выявления Заказчиком замечаний к выполненным Работам, устранить их за свой счет, если такие замечания не связаны с изменениями Исходных данных.
• В случае, если замечания связаны с изменением Исходных данных, то устранение таких замечаний рассматривается как дополнительное работы, осуществление которых возможно только на основании заключенного между Сторонами дополнительного соглашения, в котором определяется объём требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения и условия оплаты, о чем Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
• Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.
• В случае оказания Исполнителем по настоящему Договору услуг по выбору экспертной организации, подготовке документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности, сопровождению экспертизы и получению положительного Заключения экспертизы с регистрацией Заключения в органах Ростехнадзор:
• на основании доверенности, полученной от Заказчика, представлять его интересы и вести дела от его имени в государственных и иных органах, в объеме необходимом для выполнения обязательств по настоящему Договору;
• без дополнительной оплаты откорректировать Рабочую / Проектную и сопровождающую их документацию по замечаниям экспертизы.

После получения положительного Заключения экспертизы промышленной безопасности Заказчик не имеет права требовать от Исполнителя проведения повторной экспертизы промышленной безопасности за счет Исполнителя (если корректировка документации потребовалась по инициативе Заказчика).

• • Исполнитель обязан соблюдать требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение № 6).
  • Исполнитель обязан соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов ПАО «ТОАЗ». (Приложение № 7).
  • В случае если проектная/рабочая документация, разрабатываемая Подрядчиком в рамках настоящего Договора предполагает включение либо содержит в ее составе информацию о применении основного технологического оборудования Подрядчик осуществляет заблаговременно подготовку опросных листов на оборудование и их направление Заказчику для согласования и/или выбора определенного основного технологического оборудования для включения в проектную/рабочую документацию
  • ____________________________________________________________________________________
• Заказчик обязуется:
• Оплатить Исполнителю стоимость Работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором;
• Своевременно, в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договору передать Исполнителю Исходные данные;
• Оказывать Исполнителю необходимое для выполнения Работ по настоящему Договору содействие, в том числе консультации (при наличии возможности)
• В случае оказания Исполнителем по настоящему Договору услуг по выбору экспертной организации, подготовке документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности, сопровождению экспертизы и получению положительного Заключения экспертизы с регистрацией Заключения в органах Ростехнадзор выдать представителям Исполнителя либо Исполнителю необходимые доверенности для представления интересов Заказчика перед любыми третьими лицами (включая государственные органы, структуры, учреждения и пр.) в рамках выполнения Работ по настоящему Договору. Выдача доверенностей осуществляется Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления Исполнителя о необходимости выдачи доверенности в рамках настоящего Договора, с предоставление необходимых данных для оформления доверенностей, а в случае оформления доверенностей на представителей Исполнителя – согласия представителей Исполнителя на обработку их персональных данных.

Порядок сдачи и приёмки Работ по Договору.

По выполнению всех Работ по Договору Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки Работ по Договору, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору. В случае если Календарным планом выполнения Работ (Приложение № 3) предусмотрено выполнение Работ по Договору по этапам Работ Исполнитель после выполнения каждого этапа Работ направляет Заказчику полный комплект документации в отношении этапа Работ одновременно с подписанным Исполнителем в 2-х экземплярах актом сдачи-приемки работ для данного этапа, по форме Приложения № 5 к настоящему Договору.

Документация подлежит представлению Заказчику в сброшюрованном виде в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде (*.pdf) с использованием электронных носителей информации.

Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Исполнителя документации, рассмотреть полученную документацию и при наличии замечаний направить их Исполнителю (вручить представителю). Замечания должны быть оформлены за подписью Генерального директора Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» или Представителя Заказчика, уполномоченного по настоящему Договору и указывать на конкретные недостатки в полученном результате Работ.

Исполнитель обязан устранить замечания Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения от Заказчика.

Рассмотрение Заказчиком документации в соответствии с настоящим разделом Договора является правом, а не обязанностью Заказчика, и не снимает с Исполнителя ответственность за соответствие результата Работ по Договору условиям настоящего Договора и приложений к нему, нормам и правилам, установленным действующим на момент выполнения Работ законодательством. В случае обнаружения недостатков при приемке Работ или после их принятия Заказчиком, в том числе в рамках контроля, осуществляемого государственными органами, Исполнитель не вправе ссылаться на рассмотрение и/или согласование Заказчиком документации в соответствии с настоящим разделом Договора.

Во избежание недоразумений, Стороны подтверждают, что Заказчик вправе (но не обязан) отказаться рассматривать документацию, если она представлена отдельными частями или чертежами, а также если он полагает, что для рассмотрения документации ему требуются смежные разделы.

При отсутствии у Заказчика замечаний в отношении документации представленной по результатам выполненных Работ Заказчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента рассмотрения документации направляет в адрес Исполнителя 1 (один) подписанный экземпляр акта сдачи-приемки Работ.

В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Работ в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента окончания срока рассмотрения Заказчиком документации, указанного в п.5.3. настоящего Договора, и не направления Заказчиком мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ, Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме, и Исполнитель вправе подписать акт сдачи-приемки работ в одностороннем порядке.

Исполнитель обязан по требованию Заказчика вернуть находящиеся у Исполнителя документы, являющиеся собственностью Заказчика. Такое требование Заказчика должно быть заявлено в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки результата работ по Договору. По истечении указанного срока эти документы по выбору Исполнителя подлежат утилизации.

Работы по настоящему Договору считаются выполненными и принятыми со стороны Заказчика только после подписания Акта сдачи-приёмки работы по Договору Генеральным директором Заказчика или лицом, уполномоченным по доверенности, заверенной надлежащим образом, копия которой должна быть направлена (передана) Исполнителю одновременно с подписанным Актом.

По взаимному согласию Стороны установили, что отсутствие подписи Генерального директора Заказчика или лица, уполномоченного по доверенности, в Акте сдачи-приёмки работы, свидетельствует об их недействительности, как составленных с нарушением принятых Сторонами правил, они не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате Работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных Сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты Работ по настоящему Договору.

Принятие Заказчиком и/или оплата Исполнителю каких бы то ни было промежуточных Работ по настоящему Договору и (или) перечисление любых денежных сумм до подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ по Договору в полном объеме не является приемкой Заказчиком выполненных Исполнителем Работ по Договору, как это определено статьей 1 (Термины и определения).

В случае оказания Исполнителем по настоящему Договору услуг по выбору экспертной организации, подготовке документации для прохождения экспертизы промышленной безопасности, сопровождению экспертизы и получению положительного Заключения экспертизы с регистрацией Заключения в органах Ростехнадзор Исполнитель по завершению всех Работ по настоящему Договору передает Заказчику результаты выполненной Работы по настоящему Договору, а именно Рабочую/Проектную документацию, а также положительное Заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в органах Ростехнадзора.

Заказчик вправе использовать Техническую документацию, полученную от Исполнителя, на любые необходимые ему цели, включая цели, не предусмотренные настоящим Договором, вправе передавать Техническую документацию третьим лицам, а также разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Исполнителя.

Ответственность сторон и гарантии.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки Исполнителем выполнения Работ по Договору и сдачи результата Работ Заказчику в сроки, определенные Календарным планом выполнения Работ (Приложение № 3), Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан по первому письменному требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 1 (один) % от Цены невыполненного этапа Работ по Договору за каждый день просрочки исполнения, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока выполнения Работ.

За необоснованную задержку Заказчиком сроков оплат выполненных Исполнителем Работ, подлежащих оплате в соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пеню в размере 0,2 % от невыплаченной в срок суммы за каждый день задержки.

Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности, и до момента устранения нарушения.

Уплата пени за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

Исполнитель гарантирует качество Работ по настоящему Договору и обязуется устранять выявленные недостатки в Работе за свой счет в согласованные Сторонами сроки. При выполнении Работ Исполнитель должен учитывать принятые изменения норм и правил, установленных действующим на момент выполнения Работ законодательством, выполнить Работы и сдать результат Работ по настоящему Договору Заказчику с учетом таких измерений.

В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие недостатков в Работе, неисполнения, ненадлежащего исполнения или несвоевременного выполнения Исполнителем Работ по настоящему Договору, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Исполнитель обязан соблюдать в ходе исполнения настоящего Договора, либо несоответствия результата работ требованиям действующего законодательства, допущенных по вине Исполнителя, что привело к получению Заказчиком штрафа или предписания надзорных органов в области соблюдения требований промышленной и/или пожарной безопасности, Исполнитель обязан в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания, а также устранить выявленные нарушения в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования с приложением подтверждающих указанное документов.

_____________________________________________________________________________

Сроки действия данного Договора.

Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, доказанным документально, с возмещением убытков, понесенных Сторонами.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью либо в части, без компенсации Исполнителю каких-либо расходов в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

• задержка Исполнителем начала выполнения Работ, более чем на 10 (Десять) календарных дней;
• неоднократной задержки Исполнителем любого из промежуточных сроков, указанных в план-графике выполнения Работ к настоящему Договору;
• выявления ненадлежащего выполнения Работ, а также в случае причинения ущерба Заказчику вследствие некачественно выполненных Работ;

Уведомление об отказе от исполнения договора полностью либо в части направляется Исполнителю посредством факсимильной связи и по почте.

• Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке при наступлении любых обстоятельствах, когда Заказчик сочтет дальнейшее исполнение Договора невозможным, нецелесообразным или экономически невыгодным. При расторжении Договора по данным основаниям Заказчику оплачивает Исполнителю фактическую стоимость выполненных Работ. Расчет между Сторонами производится на основании акта сверки в течение 10 (десяти) дней с момента его подписания.

Решение споров.

Претензии, споры и другие вопросы между Сторонами по настоящему Договору разрешаются путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии они подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Споры, связанные с вопросами технического характера, в доарбитражном порядке рассматриваются экспертной комиссией, состоящей из равного числа представителей Сторон.

Согласование отдельных технических вопросов, возникающих в процессе разработки Рабочей/Проектной документации, будет осуществляться специалистами Заказчика и Исполнителя в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления одной из Сторон.

Форс-мажорные обстоятельства.

В случае наступления обстоятельств форс-мажора сроки выполнения Работы, предусмотренной в действующем Договоре, отодвигаются соразмерно времени действия форс-мажорных обстоятельств.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о начале и об окончании действия обстоятельств форс-мажора в письменной форме с подтверждением в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление о форс-мажорном обстоятельстве лишает пострадавшую Сторону права считать наступление форс-мажорного обстоятельства причиной, освобождающей ее от ответственности за невыполнение ее контрактных обязательств.

Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, должна принять все необходимые меры для возобновления выполнения в кратчайшие сроки обязательств по настоящему Договору.

Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.

Настоящим Исполнитель подтверждает, что ему известны и понятны ограничительные меры устанавливаемые в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РФ, а также объявленной пандемии с ситуацией с "COVID-19", указанные меры не являются основанием для освобождения Исполнителя от ответственности в соответствии с положениями ст. 401 ГК РФ, поскольку им обеспечена возможность исполнения обязательств в условиях действующих ограничительных мер в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе: обеспечен резерв денежных средств, товары/материалы/оборудование имеется в наличии, а также присутствуют на рынке, препятствия по оказанию услуг/выполнению работ отсутствуют, результат исполнения договора готов к передаче Заказчику и отсутствуют ограничения для передачи результата Заказчику на согласованных настоящим Договором условиях, отсутствуют нарушения обязательств со стороны контрагентов Исполнителя, которые могут повлечь нарушение исполнения обязательств по настоящему Договору, отсутствуют иные обстоятельства известные и/или зависящие от Исполнителя, которые могут повлечь нарушение принятых обязательств по Договору

Целостность Договора.

Настоящий Договор вместе с указанными в нем Приложениями и другими документами, ссылки на которые в нем имеются, составляет целостное соглашение между его Сторонами и не существует иных заявлений, обещаний, контактов, мер компенсаций или гарантий.

Конфиденциальность.

Стороны согласились, что текст настоящего Договора, любой материал, информация и сведения, которые касаются Договора, являются конфиденциальными и не могут передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия Сторон данного Договора, кроме случаев, когда такая передача связана с получением официальных разрешений, документов для выполнения самого Договора или уплаты налогов, иных обязательных платежей, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Обязательство по сохранении конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или досрочного его расторжения в течение 5-ти последующих лет.

Антикоррупционные условия

Стороны в рамках всех договорных отношений, возникших с момента заключения Договора, соблюдают антикоррупционное законодательство РФ, обеспечивают со своей стороны и со стороны своих аффилированных лиц, работников, сотрудников запрет действий, квалифицируемых применимым для целей Договора законодательством как дача и/или получение взятки, вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действий, направленных и/или связанных с нарушением требований применимого законодательства и международных актов о противодействии и борьбе с коррупцией, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, но не ограничиваясь:

- запрет предложения или предоставления, а также запрет давать согласие на предложение или предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым сотрудникам Сторон;

- запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от любого сотрудника Сторон какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства, ценные подарки, иное имущество или имущественные права и т.п.);

- запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств, ценных бумаг, ценных подарков, иного имущества или имущественных прав и т.п.) любым третьим лицам, в том числе, но не ограничиваясь, государственным и (или) муниципальным служащим, в целях получения какого-либо приоритета в отношениях с государственным и (или) муниципальными органами ввиду необходимости исполнения своих обязательств в рамках заключенных Сторонами договоров.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача взятки, получение вознаграждения, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении другой Стороной требований применимого антикоррупционного законодательства.

• Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес Работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
• В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме об указанном. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

Кроме того, Сторона направившая уведомление, вправе провести проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона, инициировавшая проверку подозрительной информации, имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.

• Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
• Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
• Все сообщения о фактах нарушения каких-либо антикоррупционных условий, включая любые факты или индикаторы вымогательства, получения или дачи предметов коммерческого подкупа со стороны сотрудников Заказчика или Исполнителя, подлежат направлению Заказчику с пометкой «для Заместителя генерального директора по режиму и безопасности Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» по следующим адресам:

Адрес электронной почты: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32.

Номер телефона доверия: +7 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Прочие условия.

Стороны в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика («Представители Заказчика») и Исполнителя («Представители Исполнителя») при выполнении настоящего Договора (далее «Уполномоченные лица»). Полномочия Представителей Заказчика и Представителей Исполнителя, назначенных в соответствии с настоящим пунктом, определяются назначившей их Стороной и указываются в письме, сопровождающем список.

Вне зависимости от содержания этих писем, Представители Заказчика, назначенные в соответствии с настоящим пунктом 13.2. Договора, вправе от имени Заказчика совершать только те действия, в отношении которых право на их совершение Представителем Заказчика прямо предусмотрено настоящим Договором, при этом во избежание недоразумений Стороны подтверждают, что Представитель Заказчика не вправе совершать от имени Заказчика следующие действия (не ограничиваясь этим):

• подтверждать выполнение работ или их части в любой форме (в том числе подписывать Акты о передаче результата работ);
• давать указания о выполнении дополнительных работ и/или согласовывать их выполнение;
• принимать от Исполнителя адресованные Заказчику сообщения, уведомления и иную корреспонденцию, подтверждать получение Заказчиком от Исполнителя сообщений, уведомлений и иной корреспонденции, за исключением тех сообщений или уведомлений, в отношении которых в настоящем Договоре прямо предусмотрено, что они вручаются Представителю Заказчика, назначенному в соответствии с пунктом 13.2. настоящего Договора;
• подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору.
• За исключением действий, в отношении которых настоящим Договором предусмотрено прямо, что право на их осуществление имеет Представитель Заказчика, назначенный в соответствии с пунктом 13.1. настоящего Договора, любые другие действия от имени Заказчика вправе осуществлять только лица, имеющие право действовать от его имени на основании устава или надлежащим образом оформленной доверенности.
• Корреспонденция только в том случае считается врученной Заказчику, если она вручена с соблюдением требований пунктом 13.9. - 13.10. настоящего Договора, если иное прямо не указано в настоящем Договоре.
• Заказчик вправе в любое время отозвать и/или заменить всех или отдельных Представителей Заказчика, уведомив об этом Исполнителя письменно.
• Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• По всем вопросам, не оговоренным Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
• После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему утрачивают силу.
• Любое сообщение, требование, уведомление или иные документы, которые должны быть предъявлены, переданы или вручены любой Стороне по настоящему Договору, считаются предъявленными, переданными или врученными надлежащим образом, если они составлены в письменной форме, адресованы Стороне-адресату и доставлены следующим образом:

(a) Вручены лично; или

(б) Направлены заказным письмом или курьерской почтой под расписку; или

(в) Отправлены по электронной почте с последующим предоставлением оригинала данного документа

Датой уведомления, доставленного согласно пунктам (a) - (в) считается дата фактической доставки.

• Адреса Сторон для корреспонденции:

Заказчик:

ПАО «ТОАЗ»

Адрес для корреспонденции:

РФ,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32

Электронный адрес

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Исполнитель:

_____________________________________ ]

Адрес для корреспонденции:

_____________________________________ ]

Электронный адрес

__________________________________ ]

• В случае изменения реквизитов одной из Сторон, такая Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону.
• Какие-либо изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны письменно. Такие изменения и дополнения с момента подписания уполномоченными на это представителями обеих Сторон становятся неотъемлемой частью настоящего Договора.
• Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
• Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному экземпляру Исполнителю и Заказчику.

Приложения.

Приложение № 1 – Задание на проектирование.

Приложение № 2 – Смета / Протокол согласования стоимости Работ (указывается в зависимости от выбора варианта по п.3.1. Договора).

Приложение № 3 – Календарный план выполнения Работ.

Приложение № 4 – График авансовых и промежуточных платежей.

Приложение № 5 – Акт сдачи-приемки Работ.

Приложение № 6 – Требования в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;

Приложение № 7 - Требования пропускного и внутриобъектового режимов ПАО «ТОАЗ».

Адреса и банковские реквизиты.

Заказчик: Исполнитель:

ПАО «ТОАЗ»
Юридический адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьСамарская область, ________________________________
г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32 ________________________________
ОГРН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4409 ________________________________
ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть8 КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ________________________________
р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть________________________________
в АО «Тольяттихимбанк» г. Тольятти ________________________________
к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть________________________________
БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКПО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьОКОНХ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть________________________________

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

(вид работ: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение)

(полное наименование объекта(ов) проектирования)

(сокращенное наименование объекта(ов) проектирования)

(адрес (место расположения) объекта(ов))

ТЗ-ХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХ

- Посмотреть таблицу с данными

Составители

- Посмотреть таблицу с данными

Согласовано (ЗГД \ Директор по направлению \ Главные специалисты)

- Посмотреть таблицу с данными

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение ____________

_________________________________________________________________________________________

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № 2 к Договору № __от___

СМЕТА / ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № 3 к Договору № __от___

Календарный план-график выполнения Работ

по объекту «__________________»

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:_______________________________________________________

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № 4 к Договору № __от___

График авансовых и промежуточных платежей

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание:__________________________

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № 5 к Договору № ___ от ___

Форма Акта

сдачи-приемки работ

г.Тольятти «__»_________ 20__ г.

Публичное Акционерное Общество «Тольяттиазот» (ПАО «ТОАЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Публичного акционерного общества «Тольяттиазот» Шаблинского Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и ________________________________ (________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании _______________ с другой Стороны, в дальнейшем вместе, именуемые Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с договором №_______________ от ________________г. (далее - «Договор») Исполнитель завершил выполнение Работ по (привести краткое описание Работ) _и предъявил результат Работ Заказчику для приемки.

Стоимость принимаемых по п.1 настоящего Акта Работ составляет:

ОБРАЗЕ

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость принимаемых по п.1 настоящего Акта Работ составляет ______________ рублей, в том числе НДС_____% в размере ________________рублей.

В ходе выполнения Работ оформлены следующие Акты сдачи-приемки Работ:

- Посмотреть таблицу с данными

Общая стоимость принятых Работ по Договору составляет ______________ рублей, в том числе НДС_____% в размере ________________рублей.

В связи с вышеизложенным настоящим Исполнитель передает, а Заказчик принимает результат Работ.

Подписание настоящего Акта сдачи-приемки работ не является основанием для прекращения обязательств Исполнителя, связанных с качеством выполненных Работ.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

Согласовано как форма

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение 6

к договору №______ от _______

Требования Заказчика в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Общее положение

Подрядчик и Субподрядчики обязаны выполнять все работы, оговоренные условиями Договора, с соблюдение требований, действующих на территории Российской Федерации законодательств в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также требования внутренних нормативных актов Заказчика (включая инструкции) в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (правил, инструкций, стандартов и т.д.).

Подрядчик обязан принимать все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ по договору, и стремиться к предотвращению или минимизации любого негативного воздействия на окружающую среду.

Подрядчик обязан осуществлять работы, проведение которых требует наличия разрешительной документации, предусмотренной законодательством в области охраны окружающей среды, только при ее наличии.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, Заказчик и Подрядчик согласуют план мероприятий и сроки устранения таких нарушений.

Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонам целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.

Средства индивидуальной защиты

Все работники Подрядчика, привлекаемые для выполнения работ, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), необходимыми для безопасного выполнения работ и использовать их во время нахождения на производственной территории Заказчика.

Кардинальные правила безопасности

Подрядчик непосредственно (постоянно) перед выполнением работ по договору обязан ознакомить своих работников с кардинальными правила безопасности (далее – КПБ), установленными на территории Заказчика «Кардинальные Правила Безопасности в ПАО «ТОАЗ».

Все работники, привлекаемые Подрядчиком для выполнения работ, обязаны соблюдать КПБ Заказчика, а именно работникам Подрядчика при нахождении на территории Заказчика ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• сокрытие информации от Руководства Заказчика об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, фактах нарушения технологического режима;
• проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска;
• отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения;
• нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
• курение на территории Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест;
• использование открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском.

Несоблюдение работником Подрядчика КПБ является грубым нарушением трудовой дисциплины.

Во всех без исключения случаях за нарушение любого из КПБ работник Подрядчика должен быть немедленно отстранен от выполнения работ на территории Заказчика.

Нарушение КПБ работником Подрядчика дает Заказчику право требовать уплаты штрафа в соответствии с условиями, установленными данным Договором.

Транспорт Подрядчика

Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

• аптечкой;
• огнетушителем;
• сигнальным жилетом (не меньше 2ого класса защиты);
• передними и задними зимними шинами в течение зимнего периода;

Подрядчик должен обеспечить:

• обучение и достаточную квалификацию водителей;
• проведение регулярных технических осмотров транспортных средств;
• проведения пред рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров.

Обучение персонала

Прежде чем приступить к выполнению работ работники Подрядчика должны:

• пройти вводный инструктаж, который проводится специалистами ОТ Заказчика;
• пройти первичный инструктаж (целевой инструктаж) в подразделении (на месте производства работ).

Все работники Подрядчика, в том числе их руководители, должны иметь документы, подтверждающие наличие обучения и аттестации (проверки знаний) в областях охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности соответствующие выполняемым видам работ.

Порядок обучения, получения инструктажей и проверки знаний должен соответствовать установленным актуальным требованиям Российской Федерации. При заключении договора Подрядчик должен подготовить и предъявить представителю Заказчика копии документа(-ов) об прохождении обучения, проверки знаний (аттестации) в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей рабочих и специалистов, привлекаемых к выполнению работ.

Соблюдение трудовой дисциплины персоналом Подрядчика

Подрядчик обязан:

• перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести оценку состояния работников (освидетельствование водителей транспортных средств) на наличие внешних признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
• не допускать к работе (отстранять от работы по требования Заказчика) работников Подрядчика (в случае привлечения субподрядных организаций – работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте производства работ) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Подрядчик обязан направить Заказчику копию приказа об отстранении работников от работы;

Не допускать пронос на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, при выявлении таких случаев изымать пропуск, и соответствующий персонал впоследствии не допускается к работам на территории Заказчика.

Требования к отчетности

Подрядчик представляет Заказчику информацию о результатах проверок, проводимых государственными инспектирующими органами с целью соблюдения Подрядчиком требований законодательства в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Информирует Заказчика о выявленных инспектирующими органами правонарушениях, предъявленных штрафных санкциях, в случаях изъятия или приостановки действия лицензий. Аналогичную информацию Подрядчик представляет Заказчику по деятельности Субподрядчика.

Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о своих результатах работы и работы Субподрядчика(-ов) в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды за предыдущий отчетный период. Отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включается следующую информацию:

• о степени выполнения мероприятий по устранению нарушений требований нормативных документов РФ в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
• о инцидентах, авариях, всех случаях производственного травматизма, случаях, связанных с загрязнением окружающей среды;
• о всех прочих происшествиях, которые привели или могли привести к несчастным случаям с потерей трудоспособности людей, инцидентам, авариям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;
• о всех дорожно-транспортных происшествиях, относящихся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;
• о любых других событиях, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;
• о проверках, осмотрах, а также о мероприятиях в области контроля за соблюдение требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
• о оценочном общем количестве часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общем числе работников Подрядчика на месте проведения работ.

Требования к оборудованию

В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику документы (паспорта, сертификаты соответствия и пр.), подтверждающие соответствие оборудования, применяемого для выполнения работ, установленным требованиям.

Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации и правил охраны труда, требований действующего законодательства РФ.

Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышение рабочих параметров выше паспортных – запрещается.

При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристика) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается после устранения выявленных недостатков.

Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техобслуживание оборудования, кроме случаев, когда у Подрядчика имеются собственные методики, одобренные Заказчиком.

Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должно начинаться, пока не будут выполнены требования руководящих документов Заказчика.

Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования в соответствии с действующим законодательством РФ и договором.

Обязательства Подрядчика [1] в областях ОТПБиЭ, пожарной безопасности.

В ходе выполнения работ по настоящему Договору (Контракту) Подрядчик (или Исполнитель) обязуется:

• Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о промышленной, пожарной безопасности, охраны труда, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ.
• Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному природопользованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;
• Обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействия на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, «лимиты на размещение отходов»);
• Соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду;
• Соблюдать требования Политики Заказчика в областях охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, действующих внутренних нормативных актов Заказчика, включающих требования по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и охране окружающей среды;
• Соблюдать внутренние нормативные документы Заказчика, содержащие требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности действующего законодательства РФ.
• До начала работ направить Заказчику:
• Копию приказа (распоряжения), которым определены:
• руководители работ на объекте Заказчика и их заместители в сменах (при сменном графике выполнения работ);
• руководители, специалисты, на которых возлагается обязанность выдачи нарядов-допусков;
• работники, имеющие право производства грузоподъемных операций (лица, ответственные за безопасное производство работ кранами, машинисты грузоподъемных кранов, стропальщики, лица, имеющие право управления грузоподъемными механизмами);
  • Информацию о производственном травматизме за последние (3, 5 лет), и ведении учета расследования несчастных случаев.
  • Информацию о наличии инструкций о мерах пожарной безопасности, по охране труда, Политик в области ОТПБиЭ, о ознакомлении с документами всех задействованных работников.
  • Копии протоколов обучения в областях ОТПБиЭ, пожарной безопасности.
  • Информацию о наличии и утвержденной программы проведения инструктажей;
  • Копии документов, подтверждающие квалификацию работников, для выполнения порученного вида работ.
  • Информацию о соответствии используемого оборудования, инструмента, машин и механизмов требованиям ОТПБиЭ, пожарной безопасности.
  • Информацию о заключении трудовых договоров с работниками, задействованными для выполнения порученного вида работ.
  • Информацию о наличии СРО, Лицензий на осуществления вида деятельности (при необходимости);
  • Копии протоколов аттестации, аккредитации лабораторий (если требуется);
• Направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
• Незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении работ на территории Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно – технических и правовых актов, а также требованиям Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших на территории Заказчика, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.
• Незамедлительно принимать меры по минимизации вреда компонентам природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные условия для существования жизни на Земле), возникшего в результате проведения Работ или в случае аварии;
• За свой счет осуществлять восстановление нарушенных при производстве Работ компонентов природной среды;
• В случае привлечения Подрядчиком, с письменного согласия Заказчика, третьих лиц, включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящей статьей, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика предоставить копию Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений, а также передать копию «Свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работе третьих лиц»;
• Самостоятельно нести ответственность за допущенные ими при выполнении работ нарушений природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки;
• При наличии вины Подрядчика за аварии, пожары, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения работ по данному договору, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. Возмещение вреда окружающей среде осуществляется за счет Подрядчика;
• Обеспечить в процессе проведения Работ и после их завершения собственными силами и в счет Договорной цены уборку места проведения работ от отходов производства и потребления (металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ) с последующим вывозом на специализированные полигоны либо утилизацию;
• После выполнения работ произвести очистку места проведения работ от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно- монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику;
• В установленных действующим законодательством случаях произвести платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образовавшихся в результате проведения и обеспечения Работ в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;
• До начала выполнения работ по данному договору ознакомить всех работников, которых планируется задействовать в выполнении работ по данному договору с требованиями, изложенными в настоящей статье и приложениях к настоящему Договору.
• Простой Подрядчика, произошедший по причине нарушения им требований охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охране окружающей среды Заказчика, не оплачивается и не может являться основанием для продления срока завершения работ по договору.
• Несоблюдение Подрядчиком и/или третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать уплаты штрафа от Подрядчика в соответствии с перечнем штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушение требований в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение А к настоящему Договору), а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

Права заказчика.

Заказчик вправе:

• Беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения Подрядчика, используемые при выполнении работ согласно договору;
• Производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое и токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место;
• Запрашивать и получать от представителей Подрядчика материалы по вопросам ОТПБиЭ, пожарной безопасности, требовать письменных объяснений их работников, допустивших нарушения природоохранного законодательства, правил пожарной, промышленной безопасности и охраны труда;
• В любое время осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте, по форме Приложении Б, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого Акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке;
• Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей, могут привести к аварии, инциденту или загрязнению окружающей среды. Приостановку работ и выдачу разрешения на продолжение производства работ при устранении нарушения производят специально уполномоченные работники Заказчика;
• Требовать от руководителей Подрядчика отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающие природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности и охране труда;
• Давать обязательные для Подрядчика указания по принятию мер, направленных на минимизацию или устранения вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства;
• В любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о нахождении на территории Заказчика работников Подрядчика(Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников;
• Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья, или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности;
• Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключение разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:
• медицинским освидетельствованием. При этом Подрядчик уполномочивает Заказчика самостоятельно проводить освидетельствование работников Подрядчика для установления состояния опьянения (алкогольного/наркотического). В этом случае Подрядчик обязан также возместить Заказчику расходы на проведение освидетельствования работника Подрядчика на состояние опьянения, в случае, если по результатам освидетельствования состояние опьянения установлено;
• комиссионными актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика);
• письменными объяснениями работников Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.
• В случае отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования и/или представителя Подрядчика от подписания акта – актов подписывается представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика.

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № А

к приложению № 6

Перечень штрафных санкций к внешним подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТПБиЭ и пожарной безопасности

- Посмотреть таблицу с данными

Стороны пришли к обоюдному согласию, что в случае выявления нарушений, описанных выше Подрядчик обязан уплатить штрафные санкции в соответствующем размере, согласно приведенному перечню, указанному в приложении А.

Подрядчик подтверждает и согласен, что Акт являются основанием для взыскания штрафов в соответствии с условиями настоящего договора (контракта).

Подрядчик обязан в течении 15 рабочих дней с момента получения претензии оплатить сумму штрафа путем перечисления на расчетный счет Заказчика.

Подрядчик подтверждает и согласен, что, в случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате денежных средств Заказчика имеет право удержать сумму штрафа из суммы подлежащей оплате за выполненные работы.

В случае повторного нарушения одного из пунктов перечня приложения А Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10- кратного превышения суммы, установленной приложением, либо Заказчик оставляет за собой право прекращения дальнейших договорных отношений.

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № Б

к приложению № 6

Форма типового акта выявления нарушений требований в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, у подрядных (субподрядных) организаций, представителями структурных подразделений предприятия, инициировавшими заключение договоров, держателями действующих договоров, дирекцией ОТПБиЭ, технадзором, Цехом №35ПЧ, Цехом №35ВГСВ ПАО «ТОАЗ».

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД – директор по производству

Публичного акционерного общества «Тольяттиазот»

__________ / фамилия, инициалы/

«___» ________________ 20___ г.

А К Т № _____

от «____» ________________ 20_______ г.

выявленных нарушений требований в областях охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на территории ПАО «ТОАЗ» подрядной (субподрядной) организацией ООО «Родничек»______________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Представитель ПАО «ТОАЗ»:

______________________ __________________ ___________ “__” ___ 20__г.

(наименование службы, (Ф.И.О.) (роспись)

должность)

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение 7

к договору №_____ от ___________

Требования пропускного и внутриобъектового режимов ПАО «ТОАЗ»

Исполнитель и Субисполнитель во время нахождения на территории ПАО «ТОАЗ» обязаны соблюдать требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ».

Исполнитель и Субисполнитель обязаны ознакомить своих работников с требованиями Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ» и обеспечить контроль за соблюдением установленных требований.

После подписания Сторонами Договора, не позднее, чем за три дня до начала выполнения работниками Исполнителя (Субисполнителя) работ по настоящему договору, Исполнитель(Субисполнитель) обязан представить лицу, курирующему работы со стороны Заказчика, заявку на выдачу данным работникам электронных пропусков (далее – ЭП) или самостоятельно подать заявку на выдачу пропуска в приложении «Web-заявки на пропуска» (при наличии права доступа, представленного Заказчиком). Исполнитель(СубИсполнитель) обеспечивает явку указанных в заявке работников в Бюро пропусков Заказчика в часы его работы. ЭП получает каждый работник Исполнителя (Субисполнителя) персонально и под роспись в журнале выдачи пропусков. Запрещается передача ЭП другому лицу. Работники Исполнителя (СубИсполнителя) при получении ЭП признаются Сторонами, действующими от имени Исполнителя до истечения срока действия ЭП, выданного по заявке Исполнителя(Субисполнителя) и(или) сдачи ЭП в БП, уведомления Заказчика о прекращении трудовых отношений с работником Исполнителя (СубИсполнителя).

Исполнитель(Субисполнитель) обязан письменно уведомить лицо, курирующее работы со стороны Заказчика, о расторжении трудовых, гражданско-правовых отношений с работником Исполнителя(Субисполнителя) или прекращении таким работником выполнения работ (оказания услуг) по договору на объекте Заказчика по иным основаниям, если срок действия ЭП, выданного по заявке Исполнителя(Субисполнителя) не истек.

Исполнитель обязан выплатить Заказчику штраф(ы) за нарушение(я) требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ» (далее – ПВР), допущенные работниками Исполнителя и/или Субисполнителя, привлекаемого Исполнителем для выполнения работ на территории/объектах Заказчика. Перечень штрафных санкций за нарушения ПВР приведен в Приложении № А к Приложению №___. Оплата штрафов за нарушения требований ПВР не освобождает Исполнителя от возмещения ущерба, причиненного Заказчику работниками Исполнителя(Субисполнителя).

По факту нарушения работниками Исполнителя(Субисполнителя) требований ПВР представителями Заказчика и Исполнителя (Субисполнитель) составляется Акт, фиксирующий нарушение(я) ПВР. В случае отказа Исполнителя(СубИсполнителя) от подписания Акта о нарушении ПВР, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

Стороны пришли к обоюдному согласию, Исполнитель подтверждает и согласен, что Акт о нарушении ПВР является основанием для взыскания штрафа Заказчиком с Исполнителя за каждый факт нарушения в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента составления Акта о нарушении ПВР оплатить сумму штрафа путем внесения денежных средств в кассу Заказчика, либо путем перечисления на расчетный счет Заказчика.

Исполнитель подтверждает и согласен, что в случае неисполнения Исполнителем обязанности по оплате денежных средств Заказчик имеет право удержать сумму штрафа из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы Исполнителем.

Запрещается доступ на территорию/объекты Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического и/или иного токсического опьянения. Работники Исполнителя/Субисполнителя, задержанные в состоянии любого вида опьянения, не допускаются на территорию Заказчика.

ЭП работника Исполнителя/Субисполнителя изымается и запрещается доступ на территорию Заказчика при следующих нарушениях работником Исполнителя/Субисполнителя требований ПВР:

- хищение (попытка хищения) продукции, материальных ценностей;

- нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

- несанкционированные фото-, видеосъемки на территории/объектах Заказчика;

- пронос/провоз (попытка) запрещенных предметов, определенных в Положении о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ»;

- совершения работниками Исполнителя (СубИсполнителя) на территории Заказчика деяний, в отношении которых у Заказчика возникнут основания полагать, что они содержат признаки преступления или административного правонарушения. Материалы по делу направляются Заказчиком в правоохранительные органы.

9. Вход/въезд, выход/выезд с территории Заказчика осуществляется по ЭП через контрольно-пропускные пункты Заказчика (далее – КПП).

10. ЭП, выданные в соответствии с п. 3 настоящего Приложения, являются собственностью Заказчика. Исполнитель(Субисполнитель) обязан обеспечить возврат Заказчику, полученные работниками Исполнителя(Субисполнителя) ЭП, в одном из следующих случаев (что наступит ранее):

- окончание (прекращение) выполнения работ Исполнителем (Субисполнителем) на территории Заказчика, в т. ч. в связи с расторжением настоящего Договора;

- прекращение выполнения работ конкретным работником Исполнителя (Субисполнителя) на территории Заказчика, в т. ч. в связи с прекращением трудовых, гражданско-правовых отношений Исполнителя (Субисполнителя) с таким работником или отзывом с работ на территории Заказчика по иным основаниям;

-истек срок действия ЭП.

12. В случае, если Исполнитель не обеспечит своевременный возврат ЭП, выданных Заказчиком работникам Исполнителя (Субисполнителя) по заявке Исполнителя (Субисполнителя), он обязан уплатить Заказчику компенсацию из расчета 3000 (три тысячи) рублей за каждый не возвращенный ЭП, в срок не позднее 15(пятнадцати) рабочих дней с даты наступления основания возврата ЭП.

13. В случае утраты ЭП или его порчи в результате ненадлежащей эксплуатации работником Исполнителя (Субисполнителя), Исполнитель обязан немедленно известить об этом Заказчика любым доступным способом. ЭП взамен утраченного/испорченного выдается после уплаты компенсации Заказчику в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

14. Исполнитель(Субисполнитель) обязан заблаговременно, но не менее чем за два дня до начала производства работ на территории Заказчика, уведомить в письменной форме Заказчика (лицо, курирующее работы со стороны Заказчика) о распределении своих работников на объектах Заказчика, указанных в настоящем Договоре или дополнительных соглашениях к нему. В случае необходимости перевода работника с одного объекта на другой Исполнитель (Субисполнитель) обязан в срок не менее чем за 2(два) дня до предстоящего перевода письменно уведомить Заказчика (лицо, курирующее работы со стороны Заказчика). Работники Исполнителя (Субисполнителя) обязаны находиться на объекте, указанном в письменном уведомлении.

15. Внос/ввоз, вынос/вывоз материальных ценностей осуществляется по материальным пропускам.

16. Работникам Исполнителя(Субисполнителя) запрещено находиться на территории сверх установленного Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ» и/или согласованного Заказчиком времени для выполнения работ по настоящему Договору, а также оставлять транспортные средства Исполнителя (Субисполнителя) вне рабочего времени на территории Заказчика.

17. Заказчик вправе:

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, используемые Исполнителем(СубИсполнителем) для выполнения работ по настоящему Договору;

- требовать от работников Исполнителя (СубИсполнителя) предъявления пропуска;

- в любое время осуществлять контроль соблюдения Исполнителем(Субисполнителем) требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах ПАО «ТОАЗ»;

- изымать пропуск, запрещать/блокировать доступ на территорию Заказчика работникам Исполнителя(Субисполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим Приложением и Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах в ПАО «ТОАЗ».

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Приложение № А к Приложению №7.

Размеры штрафных санкций за нарушение ПВР работниками Исполнителей (Субисполнителей)

*В соответствии с требованиями Положения ПВР

- Посмотреть таблицу с данными

Подписи Сторон:

Заказчик: Исполнитель:

_______________/_______________ _______________/_______________

М.П. М.П.

Здесь и далее вместо слова «Подрядчик» можно использовать «Исполнитель» и др. в зависимости от условий договора. ↑

Приложение №4..PDF

Контрагентам ПАО «ТОАЗ»

О противодействии коррупции

УВАЖАЕМЫЙ КОНТРАГЕНТ!

Благодарим Вас за сотрудничество с ПАО «ТОАЗ».

С целью соблюдения требований законодательства в области противодействия коррупции

информируем об основных антикоррупционных принципах и обеспечительных мерах, принятых

ПАО «ТОАЗ».

Наш основополагающий антикоррупционный принцип –приверженность закону и

высоким этическим стандартам в деловых отношениях, неприемлемость коррупции во всех видах

ее проявления, в том числе в виде неофициальных платежей за упрощение формальностей.

Основные антикоррупционные принципы ПАО «ТОАЗ»

Принцип личного примера руководства: ключевая роль руководства ПАО «ТОАЗ» формирование культуры нетерпимости к коррупции, создание внутриорганизационной системы

предупреждения и противодействия коррупции.

Принцип вовлеченности работников: информированность работников ПАО «ТОАЗ» о

положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и

реализации антикоррупционных стандартов и процедур в ПАО «ТОАЗ».

Принцип

ответственности

и

неотвратимости

наказания,

распространение

антикоррупционных принципов на всех лиц, вовлеченных в деятельности предприятия:

работников ПАО «ТОАЗ», агентов и всех без исключения контрагентов предприятия.

Принцип открытости бизнеса: информирование контрагентов, партнеров и общественности

о принятых в ПАО «ТОАЗ» антикоррупционных стандартах ведения бизнеса.

Принцип управления конфликтом интересов: в ПАО «ТОАЗ» утверждена процедура

обязательного заявления о существующем конфликте интересов и разработаны меры его

урегулирования с учетом баланса интересов предприятия и личных интересов сотрудников.

Принцип культуры дарения и получения деловых подарков, а также проведение

представительских мероприятий: установлены правила по дарению и получению деловых

подарков с целью предотвращения восприятия подарков и представительских расходов в качестве

скрытого вознаграждения или стимулирования.

Принцип доступности каналов обращений: каналы обращений доступны всем

заинтересованным лицам на официальном сайте ПАО «ТОАЗ», внутренних Порталах,

корпоративных мобильных приложений, иных внутренних и внешних ресурсах (в т. ч. личные

обращения к руководству предприятия).

В ПАО «ТОАЗ» организована Линия доверия для приема сообщений от всех

заинтересованных лиц о любых противоправных действиях, связанных с ПАО «ТОАЗ»,

коррупционных проявлениях.

Просим Вас сообщать обо всех известных Вам коррупционных нарушениях и

недобросовестных действиях по следующим каналам связи:

Телефон Линии доверия (автоответчик, аудиозапись): 8 (▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Электронная почта Линии доверия: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Почта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Самарская область, г. Тольятти, Поволжское шоссе, 32, ПАО «ТОАЗ», Линия

доверия.

Обработка всех сообщений на Линию доверия осуществляется в режиме строгой

конфиденциальности. Каждому обратившемуся предоставляется возможность оставить свое

сообщение в анонимной форме.

Подробно ознакомьтесь с требованиями Положения об антикоррупционной политике

ПАО «ТОАЗ» на официальном сайте ПАО «ТОАЗ»: www.toaz.ru (раздел «Корпоративное

управление»).

Подтвердите ознакомление с антикоррупционными принципами ПАО «ТОАЗ»: