Тендер - Краска для дорожной разметки (белая и черная) №242577209

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

описание_объекта_закупки_дорожная_краска

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ОКПД2 20.30.22.110

- Посмотреть таблицу с даннымиобоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с даннымипроект_МК_краска_дорожная

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

- Посмотреть таблицу с данными

Администрация Крыловского сельского поселения Ленинградского района, в лице главы Крыловского сельского поселения Ленинградского района Деркач Олега Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны»,, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Заказчику товар (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар, поставленный в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

1.2. Ассортимент, количество, цена, место поставки и сроки, согласно которым Поставщик обязуется поставлять товар в рамках Контракта, определены в Спецификации (Приложение №1 к Контракту) являющейся неотъемлемой частью Контракта.

1.3 Поставщик гарантирует, что товар, поставляемый по Контракту является новым, ранее не использованным, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен правами третьих лиц.

1.4. Основание для заключения контракта: п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________________ (__________________) рублей _________копеек, в том числе НДС ___________.

(В случае если Поставщик в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость, в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрено).

2.2. Источник финансирования платежей по настоящему Контракту: бюджет Крыловского сельского поселения Ленинградского района.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. В цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, расходы на упаковку, доставку, на погрузочно-разгрузочные работы, разнос по этажам и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Оплата производится по факту поставки товара, после подписания Заказчиком документов о приемке, путем безналичного перечисления на банковский счет Поставщика, указанный в Разделе 10 настоящего Контракта, денежных средств в срок, не более 10 рабочих дней.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате суммы, подлежащей оплате по настоящему Контракту, считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика, указанного в Разделе 10 настоящего Контракта, в пользу Поставщика.

2.7. Цена настоящего Контракта, которая определена на весь срок исполнения настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

контрактной системе в сфере закупок и Разделом 8 настоящего Контракта.

2.8. При заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается сумма, подлежащая уплате Заказчиком, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять и оплатить товар в порядке и сроки, предусмотренные Разделами 2, 4 настоящего Контракта;

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Контролировать качество товара, поставляемого Поставщиком;

3.2.2. В случае обнаружения недостатков при сдаче-приемке поставленного товара, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков;

3.2.3. Осуществить выплату Поставщику суммы, уменьшенной на сумму пени и/или штрафов в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящего Контракта.

3.2.4. Совершать иные действия, предусмотренные Контрактом.

3.3. Поставщик обязан:

3.3.1. Своевременно поставить товар надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также Спецификацией (Приложения №1);

3.3.2. Осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, подъем на этаж Товара собственными силами Поставщика.

3.3.3. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы в случае, если Заказчик выставил Поставщику требование об их уплате, в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 5 настоящего Контракта.

3.3.4. В случае наличия законодательных требований Поставщик обязуется представить дополнительные документы - акты по установленным формам, справки, счета фактуры и иные документы.

3.4. Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств;

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Поставка товара осуществляется в течение 3 дней с даты заключения муниципального контракта. Адрес доставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, Ленинградский район ст. Крыловская ул. Ленина,5.

4.2 Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поставки товара представляет Заказчику для подписания Товарной накладной или иные документы, подтверждающие факт поставки товара, подписанный Поставщиком в 2 (двух) экземплярах. Указанная Товарная накладная должна содержать информацию о фактически поставленном товаре.

4.3. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Товарной накладной рассматривает и осуществляет приемку поставленного товара на предмет соответствия объему, качеству, установленным в настоящем Контракте.

4.3.1. По результатам такого рассмотрения Заказчик направляет:

- заказным письмом с уведомлением, либо передает нарочно Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Товарной накладной, либо

- запрос о предоставлении разъяснений касательно поставленного товара, либо

- мотивированный отказ от принятия поставленного товара, содержащий перечень

выявленных недостатков и разумные сроки их устранения.

4.4. В случае получения от Заказчика надлежащим образом направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно поставленного товара, Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставленного товара.

4.5. Для проверки поставленного товара, предусмотренного настоящим Контрактом в части соответствия условиям настоящего Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного товара проводится Заказчиком своими силами.

4.6. В случае отказа Заказчика от принятия поставленного товара в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки, Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, а также повторную, подписанную Поставщиком, Товарную накладную в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленного товара.

4.7. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, разъяснения Поставщика в отношении поставленного товара Заказчиком принято решение об устранении Поставщиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, Заказчик принимает поставленный товар и подписывает 2 (два) экземпляра Товарной накладной, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 настоящего Контракта.

4.8. Подписанная Заказчиком и Поставщиком Товарная накладная и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты поставленного товара.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее-Федеральный закон), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее-Правила).

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (подрядчику, поставщику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (подрядчика, поставщика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных исполнителем (подрядчиком, поставщиком), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5.9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (подрядчиком, поставщиком) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

6.2.1. Поставщик поставляет товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

6.2.2. Поставщик нарушил сроки поставки товара.

6.3. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

6.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае, если:

6.5.1. Заказчик нарушает сроки оплаты товара;

6.5.2. Заказчиком незаконно отказано в приемке товара.

6.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пять) дней с даты его получения.

6.7. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

6.8. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Товара, поставленного Поставщиком.

6.9. Расторжение настоящего Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с его исполнением, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

8. ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение условий настоящего Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:

8.2. При уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения настоящего Контракта обеспечивает согласование новых условий настоящего Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения настоящего Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.3. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

8.5. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с поставщиком допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

8.6. Изменения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

8.7. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в настоящем Контракте. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме.

8.8. Допускается изменение существенных условий в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

9.2. Срок действия настоящего Контракта – с даты подписания его Сторонами до 31.12.2023 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Контракту

№ ______ от «__» _______ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поставщик во исполнение условий Контракта обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить следующий товар:

- Посмотреть таблицу с данными

Адрес поставки товара: Краснодарский край, Ленинградский район ст. Крыловская ул. Ленина,5.

- Посмотреть таблицу с данными