Тендер - Приобретение химических реагентов №242345798

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт № _____

на поставку товаров

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

г. Буденновск «___» ___________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ставропольского края «Спортивная школа «Лукоморье», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Нелюбина Антона Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий контракт о следующем:

3.1. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставщик производит доставку товара на склад Заказчика государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Спортивно-тренировочный центр «Лукоморье» по адресу: г. Буденновск, ул. Красноармейская, д. 353 а. Поставщик производит доставку товара партиями, после получения заявки от Заказчика своими силами и средствами с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и в течение 12 часов в случае экстренной необходимости. При подаче экстренной заявки, таковая именуется «Экстренная заявка». Заявка подается посредством факсимильной связи или электронной почтой. Представитель Поставщика, принимающий заявку, возвращает заявку с входящей отметкой (дата, должность, Ф.И.О. принимающего разборчиво). Условия поставки должны соответствовать термолабильности, физико-химическим свойствам товара.

3.2. Датой поставки партии товара считается дата подписания Поставщиком и Заказчиком товарной накладной.

3.3. Приемка поступившего товара осуществляется Заказчиком по товарной накладной. Проверка на соответствие количества и качества товара требованиям, установленным в настоящем контракте, проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и условиям настоящего контракта.

3.4. В случае несоответствия количества товара условиям, отраженным в настоящем контракте, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве. Заказчик обязан незамедлительно направить в адрес Поставщика акт устранения недостатков.

3.5. Замена забракованного товара, допоставка товара производится в срок, указанный в акте устранения недостатков.

3.6. Товар, не отвечающий условиям, предъявляемым настоящим контрактом, считается не поставленным.

4. Цена контракта и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего контракта составляет – _______ (_____________) рублей __ копеек, и включает все налоги и таможенные пошлины, затраты на транспортировку, страхование, расходы на упаковку, маркировку, уплату сборов и другие обязательные платежи, выплаченные или подлежащие выплате.

4.2. Цена контракта является твердой на весь срок его исполнения и изменению не подлежит, за исключением случаев

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

4.3. Оплата производится Заказчиком за счет Бюджетных средств Ставропольского края и внебюджетных источников финансирования и приносящих доход деятельности, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на указанный Поставщиком расчетный счет по факту поставки товара в течение 15 банковских дней с момента подписания товарной накладной, согласно счету.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и согласно постановления Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» .

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате цены настоящего Контракта Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего Контракта.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке:

1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик обязан потребовать от Поставщика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

5.5. За каждый факт неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

5.6 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.7. Под ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств понимается поставка Товаров, не соответствующих требованиям к качеству, объему Товаров, установленных настоящим Контрактом.

5.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем таких обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.9. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

5.11. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

5.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик.

5.13. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.14 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.15 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего контракта.

7. Односторонний отказ от исполнения контракта

7.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.2. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.

8. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по контракту, разрешаются путем переговоров, претензионного и досудебного порядка.

8.2. Если возникшие разногласия по контракту не будут разрешены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 декабря 2023 г., а в части взаиморасчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами обязательств.

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они имеют ссылку на контракт, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

10.3. В случае изменения адресов и реквизитов, Поставщик обязуется уведомить Заказчика не позднее трех рабочих дней с момента наступления таких изменений.

10.4. По всем вопросам, вытекающим из настоящего контракта и неурегулированным им, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к контракту № ____

от «___» ________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик: Заказчик:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322226913 БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР" (БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБУ СК "СТАВАВТОДОР") объявляет тендер: Поставка материалов для дорожной разметки для нужд Буденновского филиала ГБУ СК "Стававтодор"	Электронный аукцион #322226913	2 999 023 Обеспечение заявки: 29 990	6 часов 26.01.2026 03.02.2026
Тендер №322299596 Поставка кислорода и пропана	Не определен #322299596	См. док.	1 день 27.01.2026 04.02.2026
Тендер №322325752 ШПАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР" объявляет тендер: Поставка материалов для нанесения дорожной разметки	Электронный аукцион #322325752	16 100 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 161 000	2 дня 27.01.2026 05.02.2026
Тендер №322334007 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПХ ЭКО-КУЛЬТУРА" объявляет тендер: Кислота азотная и ортофосфорная, АПХ Эко-культура	Запрос предложений #322334007	См. док.	3 дня 27.01.2026 06.02.2026
Тендер №322340129 ШПАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВАВТОДОР" объявляет тендер: Поставка соли	Запрос котировок #322340129	2 999 040 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: 29 990	6 часов 27.01.2026 03.02.2026

Тендеры из отрасли Химические элементы и соединения

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242345733 Приобретение химических реагентов	Малая закупка #242345733	216 900	срок истек - 30.03.2023
Тендер №242345269 Придбання хімреагентів (технологічна лабораторія) для потреб ТОВ Новооржицький цукровий завод	Запрос предложений #242345269	См. док.	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242345176 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов для нужд филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе"	Электронный аукцион #242345176	74 572	срок истек 24.03.2023 03.04.2023
Тендер №242345169 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ" объявляет тендер: Поставка химических реактивов для нужд филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области в Скопинском районе"	Электронный аукцион #242345169	304 253	срок истек 24.03.2023 03.04.2023
Тендер №242345091 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" объявляет тендер: Поставка кислоты азотной неконцентрированной 46% (с результатом)	Не определен #242345091	6 900 000	срок истек 24.03.2023 31.03.2023

Тендеры из региона Ставропольский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242345779 Оказание услуг по проведению строительного контроля при выполнении работ по объекту: «Обустройство площадки для отдыха в парке села Малая Джалга Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края»	Малая закупка #242345779	55 575	срок истек - 24.03.2023
Тендер №242344847 Нанесение линий дорожной разметки и установка плоских дорожных знаков в селе Ладовская Балка Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края	Электронный аукцион #242344847	180 568 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 03.04.2023
Тендер №242344434 оказание охранных услуг	Малая закупка #242344434	466 073	срок истек - 24.03.2023
Тендер №242343327 Поставка продуктов питания (с результатом)	Малая закупка #242343327	201 030	срок истек 24.03.2023 30.03.2023
Тендер №242343321 Приобретение защищенной полиграфической продукции для СОШ	Малая закупка #242343321	47 915	срок истек - 29.03.2023