Тендер - Поставка дезинфицирующих средств. №242309132

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

• Протокол_рассмотрения_заявок_запроса_цен_(системный).docx

Контракт № 346/3

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Новосибирск «___» ___________ 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице исполняющего обязанности директора Стаховича Андрея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________ , в лице _______________, действующего на основании Устава, далее именуемое "Поставщик", с другой стороны, на основании п.4 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ заключили настоящий государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка дезинфицирующих средств (далее «Товар»), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1)

1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.

2. Количество и качество товаров

2.1. Ассортимент, количество, характеристика и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и не подлежат изменению.

2.2. Качество товара должно соответствовать государственным требованиям (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации на данный вид товара и подтверждаться по требованию Заказчика сертификатом и иными документами на русском языке, выданным производителем или компетентной лабораторией.

2.3. Заказчик вправе произвести выборочную проверку (экспертизу) качества поставляемого товара. При сомнении в качестве поставляемого товара производится экспертиза на соответствие качества.

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом иных договорных (контрактных) обязательств и свободно от прав и притязаний третьих лиц.

2.5. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.

2.6. Извещение о выявленных недостатках направляется Заказчиком Поставщику в течение 3 (трех) дней со дня их обнаружения.

2.7. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами соответствия (декларациями соответствия).

3. Условия и сроки поставки

3.1. Товар поставляется по наименованию и в количестве в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1).

3.2. Сроки поставки товара: в течение 2(двух) рабочих дней, после заключения Контракта

Адрес поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Курчатова, 3/1.

Условия поставки товара: В случае просрочки поставки товара составляется акт, подписываемый представителем Заказчика, являющийся основанием для применения к Поставщику мер ответственности, предусмотренных настоящим Контрактом.

Товар поставляется силами и средствами Поставщика по адресу Заказчика в соответствии с заявками и со Спецификацией (Приложение № 1).

3.3. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, обнаружения производственных дефектов, либо дефектов, возникших в ходе транспортировки или погрузо-разгрузочных работах, поставщик должен заменить данную продукцию своими силами и за свой счет в течение 2-х часов с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

3.4. Приемка товаров по количеству и качеству производится в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, счетам-фактурам, товарным накладным либо универсальным передаточным документом на переданный товар.

3.5. Датой поставки Товара считается дата подписания представителем Заказчика и Поставщиком товарных накладных, (счетов-фактур, универсального передаточного документа).

4. Порядок приемки товара

4.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара (товар должен быть поставлен в месте нахождения Заказчика.)

4.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

4.3. Приемка поставленного товара оформляется документом о приемке, то есть товарной накладной (счетом-фактурой, универсальным передаточным документом), который подписывается заказчиком и поставщиком, либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

4.4. Приемка товаров осуществляется по количеству в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные Контрактом.

4.5 В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в Контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Заказчика обязан:

• приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
• вызвать представителя поставщика для составления двустороннего акта.

Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.

В случае, когда Поставщик получил вызов от Заказчика, представитель Поставщика должен явиться не позднее двух часов после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его, порчу при транспортировке.

Все расходы, связанные с проведением экспертизы некачественного товара, возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 2-х часов с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

4.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным представителем Заказчика в одностороннем порядке.

4.7. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение срока годности Товара Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.

4.8. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству, товарную накладную либо универсальный передаточный документ.

4.9. Датой фактического окончательного приема товара считается дата подписания заказчиком документа о приемке товара.

5. Формы, сроки и порядок оплаты

5.1. Оплата производится по факту поставки товара, на основании предъявленных товарных накладных (счетов-фактур, универсальных передаточных документов) подписанных сторонами, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента подписания документов о приемке товаров, поставленного в полном объеме.

5.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

5.3. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

6. Цена контракта

6.1. Цена Контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом Контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС (или без НДС) и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением Контракта.

6.2. Цена Контракта составляет _________ (_______________) рублей, НДС/Без НДС (ст. 346.11гл. 26.2 НК РФ). Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

6.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров и иных условий исполнения Контракта.

6.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Контракт.

6.5. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

6.6. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

7. Источник финансирования

7.1. Источником финансирования исполнения Контракта является средства бюджетных учреждений.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком контрактных обязательств, Заказчик обязан направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства по Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически выполненных Поставщиком.

8.4. В случае нарушения срока выполнения работ, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.

8.5. В случае просрочки устранения недостатков поставленных товаров, Поставщик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от стоимости поставленных с недостатками товаров за каждый день просрочки.

8.6. Если Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет 10 % от цены Контракта, а именно ________ рублей.

8.7. Если Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.9. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту, Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку (штраф, пени) в счет суммы, подлежащей уплате Поставщику за поставленные товары.

8.10. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.11. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как 1/300 (одна трехсотая) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения, Заказчик уплачивает▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.15. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения и /или ненадлежащего исполнения своих обязательств.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

9.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Расторжение контракта

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:

- в случае неоднократной просрочки поставки Товара более чем на 2 часа;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

11.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12. Прочие условия

12.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

12.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

12.4. В целях оплаты денежного обязательства Заказчика – получателя бюджетных средств по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательств по перечислению неустойки по контракту в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возложено на Заказчика. В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приемке товара, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки.

12.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта, заключенного по итогам закупки, оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки.

13. Срок исполнения контракта и прочие условия

13.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и исполняется до 31.12.2023 года.

13.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

14. Приложения

14.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

1. Спецификация (приложение № 1);

15. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № 346/3

от «___» _____________ 2023 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

- Посмотреть таблицу с данными

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Дата публикации: 27.03.2023

Номер закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование закупки: Поставка дезинфицирующих средств.

Наименование предмета договора: Поставка дезинфицирующих средств.

Сведения о соответствии заявок требованиям:

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №322278460 Поставка мыла туалетного жидкого	Анализ цен #322278460	См. док.	5 дней 27.01.2026 11.02.2026
Тендер №322383139 Поставка хозяйственных товаров для нужд ОСФР по Новосибирской области	Электронный аукцион #322383139	302 189 Обеспечение контракта: 10%	3 дня 28.01.2026 09.02.2026
Тендер №322409599 Поставка моющих средств	Электронный аукцион #322409599	101 467 Обеспечение контракта: 5%	3 дня 28.01.2026 09.02.2026
Тендер №322435014 Поставка средств дезинфицирующих (№ 605)	Электронный аукцион #322435014	286 000 Обеспечение контракта: 10% Обеспечение заявки: -1	10 часов 28.01.2026 06.02.2026
Тендер №322491379 Поставка хозяйственных товаров	Электронный аукцион #322491379	253 661 Обеспечение контракта: 10%	8 часов 29.01.2026 06.02.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242309112 Поставка дезинфицирующих средств.	Малая закупка #242309112	6 310	срок истек - 27.03.2023
Тендер №242309097 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #242309097	См. док.	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242309081 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #242309081	См. док.	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242308921 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЭРОПОРТ ТОМСК" объявляет тендер: Поставка бытовой химии, хозяйственных товаров (с результатом)	Запрос предложений #242308921	1 203 060	срок истек 24.03.2023 10.04.2023
Тендер №242308890 Приобретение хоз.товаров, электро товаров, сантехнических материалов, канц.товаров.	Запрос котировок #242308890	100 000	срок истек - 29.03.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №242309106 Приобретение продуктов питания согласно товарной накладной	Малая закупка #242309106	13 605	срок истек - 29.03.2023
Тендер №242308677 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК КПД-ГАЗСТРОЙ СИТИ" объявляет тендер: Лот № 50/23. Выполнение комплекса работ по чеканке внутренних межпанельных швов и отделочных работ на объекте строительства - многоквартирный мн...	Запрос предложений #242308677	См. док.	срок истек - 07.04.2023
Тендер №242308580 Оказание услуг по заправке картриджей.	Малая закупка #242308580	20 000	срок истек - 27.03.2023
Тендер №242308573 Поставка профнастила	Малая закупка #242308573	86 298	срок истек - 24.03.2023
Тендер №242308567 Приобретение продуктов питания для нужд МКДОУ Полойского детского сада (далее - Товар) согласно товарной накладной	Малая закупка #242308567	13 862	срок истек - 29.03.2023