Тендер - Поставка чистящих, моющих и дезинфицирующих средств №242118360

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое задание..doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиПРОЕКТ КОНТРАКТА.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} Утверждаю:

Заведующий МБ ДОУ д/с № 29

__________________Р.Н.Анныч

ПРОЕКТ КОНТРАКТА № _________ на поставку чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

г. Гулькевичи «___»___________ 2023г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 г. Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район, в лице заведующего Анныч Раисы Николаевны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «заказчик», с одной стороны и ___________________ в лице ________________________________ действующего на основании_____________________________________________. , именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, при совместном упоминании по тексту настоящего Муниципального контракта именуемые «Стороны», в соответствии с п.4 части 1 ст.93 Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку чистящих, моющих и дезинфицирующих средств (далее – Товар) в соответствии с условиями настоящего контракта и Спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.2. Место поставки: МБ ДОУ д/с№29

1.3. Срок поставки товара: cо дня заключения контракта до 31.03.2023г , по заявке заказчика.

2..ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет _____________________ рублей __________ копеек ( рублей 00 копеек), в том числе без НДС.

Источник финансирования: __________________КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 ст.

2.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения.

2.3.Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.

2.4. Цена контракта формируется с учетом общей стоимости Товара, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных и других расходов связанных с поставкой Товара до места поставки, а также таможенных пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей установленных законодательством РФ.

2.5. Расчет с Поставщиком за поставленный Товар осуществляется заказчиком в рублях Российской Федерации. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств муниципального бюджета _______ и средств, поступающих от предпринимательской деятельности (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении) – рублей 00 копеек.

2.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем контракте.

2.7. Оплата за поставленный товар производится в размере 100% стоимости товара в течение 10 дней со дня удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями контракта, а именно даты (дня) подписания Сторонами накладной на поставленный Товар.

2.8. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

3.КАЧЕСТВО, ТОВАРА. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1.Товар должен быть произведен при соблюдении требований нормативных документов (санитарные правила и нормы, стандарты, сертификаты качества, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара, и т.п.).

3.2. Поставляемый Товар не должен является предметом иных договорных (контрактных) обязательств, должен быть свободным от прав и притязаний третьих лиц.

3.3. Исполнение обязательств по настоящему контракту не должно нарушать имущественных и неимущественных прав заказчика и третьих лиц.

3.4. Поставщик гарантирует заказчику сохранение потребительских свойств Товара в течение установленных сроков годности при условии соблюдения заказчиком условий хранения. В противном случае Поставщик производит замену некачественного товара в течение трех часов с момента обращения заказчика.

3.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного Товара ненадлежащего качества и не соответствующего заявке, а в случае если Товар оплачен – потребовать возврата уплаченных сумм

.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

4.1. Приемка товара по количеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. П-6) в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и не измененной условиями настоящего контракта.

4.2. Приемка товара по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (постановление Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. П-7) в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и не измененной условиями настоящего контракта.

4.3. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование, количество, стоимость товара. Факт передачи товара подтверждается подписями представителей Сторон в товарной накладной.

4.4. В случае отказа от приемки Товара заказчик обязан сделать отметку в накладных об отказе, с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и наличием подписи приемщика.

4.5.Обязательство Поставщика по поставке Товара считается исполненным с момента удостоверения факта надлежащей поставки Товара в соответствии с условиями настоящего контракта, а именно с даты (дня) подписания Сторонами товарной накладной.

4.5.Риск случайной гибели Товара несет Поставщик до момента исполнения им обязательства, предусмотренного п. 4.3. настоящего контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик по настоящему контракту вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения принятых им обязательств, а также своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств.

5.1.3. При обнаружении недостатков Товара, требовать их устранения. Требование подлежит обязательному выполнению Поставщиком.

5.1.4. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик по настоящему контракту обязан:

5.2.1. При надлежащей поставке Товара произвести его приемку и экспертизу собственными силами или с привлечением экспертной организации.

5.2.2. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

5.2.3. Надлежаще исполнять иные обязательства, принятые по настоящему контракту.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА

6.1. Поставщик по настоящему контракту вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания заказчиком товарной накладной.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты принятого заказчиком Товара.

6.1.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Поставщик по настоящему контракту обязан:

6.2.1. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные п. 4.3. настоящего контракта.

6.2.2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и требований.

6.2.3. Устранить за свой счет все нарушения, выявленные заказчиком в ходе исполнения настоящего контракта.

6.2.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.2. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25 ноября 2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее Постановление Правительства от 25 ноября 2013 №1063)

-10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет____________ рубля 00копеек.

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке согласно вышеназванному постановлению Правительства РФ от 25 ноября 2013 № 1063:

-2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет_____________ рублей00 копеек.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Поставщик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению Правительства РФ от 25 ноября 2013 № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпроцентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Поставщик, освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.6.Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств, предоставив надлежащее доказательство наличия указанных обстоятельств.

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, возникшие по причине неосведомленности о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Краснодарского края

.

10. ДЕЙСТВИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ

10.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписанного и действует до 31.03.2023 года, а по обязательствам, возникшим в период действия настоящего о контракта, но не исполненным до окончания срока действия контракта – до полного исполнения принятых сторонами обязательств.

10.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренное контрактом количество товара, не более чем на десять процентов.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему у контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Техническое задание..doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:} - Посмотреть таблицу с даннымиРеквизиты.docx

Контрактный управляющий:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть-2467

Телефон. 8(861-60)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Рекомендации поставщикам.docx

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОСТАВЩИКУ (ПОДРЯДЧИКУ, ИСПОЛНИТЕЛЮ)

ПРИ ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

При подаче предложения о товаре (работе, услуге), предполагаемом(ой) к поставке (выполнению, оказанию) в соответствии с описанием объекта закупки, рекомендуется использовать за основу описание объекта закупки, размещенного заказчиком во вложении.

При заполнении формы, рекомендуется предоставить информацию о наименовании товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), конкретной модели (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патенте (при наличии), полезной модели (при наличии), промышленном образце (при наличии), наименовании производителя и страны происхождения товара.

Наименование страны происхождения товаров рекомендуется указывать в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира OK (MK (ИСО 3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в предложении, несет участник закупки.

Закупка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе с учетом положений статьи 14 Закона № 44-ФЗ (применение национального режима при осуществлении закупок), если в отношении закупаемых товаров (работ, услуг) установлены соответствующие условия, запреты или ограничения.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения показателей. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров.

Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при выполнении работ, оказании услуг, с любыми товарными знаками не должно сопровождаться словом «эквивалент».

Значения показателей, предоставляемых участником, не должны допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.

Предложение участника в отношении объекта закупки должно:

соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в описании объекта закупки;

содержать расчет цены товара, работы, услуги.