Тендер - Поставка моюще-чистящих, санитарно-гигиенических средств для сотрудников ГКСУ СО "Волжский ЦПД" №242059919

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Техническое_задание

Техническое задание:

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется в адрес Поставщика по факсу / телефону / электронной почте / на бумажном носителе, либо в устной форме.

В составе оферты для оценки соответствия предлагаемого к поставке товара необходимо обязательно приложить описание товара в виде ТЗ или КП.

Обратите внимание на единицы измерения. В контракте, а также в документах на поставку должны быть указаны именно эти единицы измерения.

При формировании цены оферты учесть требования приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области от «29» февраля 2016 г. № 167, а именно предельные цены на отдельные позиции не должны превышать нормы положенности на приобретение хозяйственных принадлежностей:

- Посмотреть таблицу с данными

При поставке товара Поставщик представляет копию документа, выданного уполномоченными органами - декларация о соответствии или сертификат соответствия. В случае непредоставления указанных документов товар не будет принят!!!!

Обоснование_срочной_закупки_моющие_для_сотрудников

Обоснование срочности закупки

В соответствии с требованиями приказа комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области от «11» февраля 2016 г. № 1н "Об утверждении регламента работы в подсистеме управления закупками государственной информационной системы "Электронный бюджет Волгоградской области", заказчик публикует электронный документ «заявка на закупку» в электронном магазине за 3 (три) календарных дня до плановой даты заключения контракта, но в случае острой необходимости заказчик вправе провести «срочную закупку» - за 24 часа до плановой даты заключения контракта.

Для скорейшего заключения контракта на поставку моюще-чистящих средств, с целью обеспечения сотрудников ГКСУ СО «Волжский ЦПД» средствами индивидуальной защиты в полном объеме, было принято решение провести срочную закупку.

Директор Р.С. Чеснокова

Проект_контракта_моюще-чистящие,_санитарно-гигиенические_средства_для_сотрудников ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Государственный контракт № 69

г. Волжский «__» марта 2023 г.

Государственное казенное специализированное учреждение социального обслуживания «Волжский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (ГКСУ СО «Волжский ЦПД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Чесноковой Розы Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _________________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и по результатам проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании ч. 1 п. 5 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ _________________________), заключили настоящий государственный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется поставить Заказчику моюще-чистящие, санитарно-гигиенические средства для сотрудников ГКСУ СО "Волжский ЦПД" по наименованиям, в количестве, ассортименте и качестве согласно Спецификации (Приложение № 1) (далее - товар) в установленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется обеспечить его оплату.

Товар поставляется в упаковке, пригодной для данного вида товара, обеспечивающей сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Место поставки товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 89.

Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Цена Контракта составляет __________________ (____________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС/ либо НДС не облагается на основании ___.
2.2. В общую цену Контракта включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с поставкой товара.
2.3. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
2.4.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Поставщика.
2.4.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств областного бюджета Волгоградской области.
2.4.3. Срок оплаты составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке.
2.5. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных бюджетных ассигнований, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Поставщика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения контракта и (или) количеству товара.
2.6. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество товара при изменении потребности в товаре, на поставку которого заключен контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.
2.7. Контрактом предусмотрено условие уменьшения суммы, подлежащей уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Права и обязанности Сторон

Заказчик имеет право:

Досрочно принять и оплатить товар (партию товара);

По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемых товаров в соответствии с условиями Контракта;

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Поставщика.

Требовать замены товара в случае, если он не соответствует требованиям Контракта.

Заказчик обязан:

Обеспечить приемку поставляемого по Контракту товара в соответствии с условиями Контракта;

Оплатить поставленный и принятый товар в порядке, предусмотренном Контрактом;

Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации.

Поставщик вправе:

Требовать приемки и оплаты товара в количестве, порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом;

По согласованию с Заказчиком досрочно поставить товары;

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно товара в рамках Контракта;

Требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.

Поставщик обязан:

Поставить товар и выполнить погрузочно-разгрузочные работы.

Передать Заказчику товары надлежащего качества, в количестве, ассортименте и комплектации согласно Спецификации (Приложение № 1). По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента или комплектации;

Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком товаров сверх фактически поставленного количества товаров;

Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом.

Порядок и сроки поставки товара

Поставка товара осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется в адрес Поставщика по факсу / телефону / электронной почте / на бумажном носителе, либо в устной форме.

Поставщик не позднее чем за 24 часа до момента поставки товара должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке.

Порядок сдачи и приемки товара
5.1. Поставщик не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поставки товара предоставляет Заказчику для подписания документ о приемке.
5.2. Приемка товара в соответствии с Контрактом осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 2 (двух) рабочих дней) с момента предоставления Поставщиком документа о приемке.
5.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет Поставщику подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) документ о приемке или мотивированный отказ от его подписания. В мотивированном отказе от подписания Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
5.4. Поставщик учитывает любые официальные замечания Заказчика, а в случае несогласия с замечаниями Заказчика представляет свои развернутые соображения, аргументацию в письменной форме, после чего Заказчик принимает свое решение и официально доводит его до сведения Поставщика.
5.5. После устранения Поставщиком выявленных недостатков Заказчик принимает поставленный товар в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.
5.6. Датой приемки поставленного товара считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность по уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

6.7. Размер штрафа по каждому факту ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей, определяемой в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063" (далее по тексту – Постановление № 1042) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

6.11. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

6.12. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств), устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 (одна тысяча) рублей, определяемой в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.13. У любой из Сторон, которая является кредитором по денежному обязательству другой Стороны (должника), возникшему в связи с действием настоящего Контракта, не возникает право на получение с должника процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами по ст. 317.1. Гражданского кодекса.

Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

7.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

Порядок разрешения споров

Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской области.

Обязателен претензионный порядок досудебного разрешения спора. Срок рассмотрения претензии — 20 (двадцать) дней с момента получения данной претензии Стороной.

Расторжение Контракта

Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

Срок действия Контракта

Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2023 г., а в части оплаты (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Прочие условия

Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.

При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в Контракте.

При изменении или расторжении Контракта по соглашению Сторон, Контракт считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в соответствующем соглашении, если иное не согласовано Сторонами в таком соглашении.

Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой Сторон.

Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

к Контракту № 69

от «__» марта 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Срок поставки: в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. Заявка направляется в адрес Поставщика по факсу / телефону / электронной почте / на бумажном носителе, либо в устной форме.

- Посмотреть таблицу с данными