Тендер - Краска №242059720

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Описание объекта закупки краски.docx

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения Гимназия № 9 города Сочи имени Н. Островского

__________________Т.В. Немчинова

«___» ___________2023 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

требования к показателям, позволяющим определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика

Наименование объекта закупки: краска Caparol

- Посмотреть таблицу с данными

2. Условия поставки товара

2.1. Место поставки товара: муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бытха, 1.

2.2.Срок поставки товара: Поставка товара производится в срок до 15 апреля с даты заключения контракта, одной партией.

Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в п. 2.1. Описания объекта закупки. Поставщик производит поставку Товара в рабочие дни Заказчика, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, за исключением нерабочих, праздничных дней.

2.3. Поставка Товара включает в себя доставку, разгрузку, подъем на этаж, в указанное Заказчиком место постоянного размещения. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента подписания документов о приемке Товара.

3. Требования к товару:

3.1. Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге, надлежащего качества и соответствует требованиям, установленным Контрактом и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов, если данное установлено для данной группы товаров. Краска колеруется по требованию заказчика в определенный цвет каждое ведро.

3.2. Требование к упаковке товара: Тара должна обеспечивать сохранность внешнего вида и качества Товара от влияния внешних факторов (в т. ч. климатических, механических) при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по адресу поставки и способной предотвратить ее повреждение или порчу во время перевозки, доставки. Упаковка не должна иметь механических повреждений.

Контрактный управляющий Волостных А.А.

Обоснование НМЦК.xlsx - Посмотреть таблицу с даннымиПроект контракта.doc ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ПРОЕКТ

Утверждаю____________

Директор МОБУ Гимназия № 9

имени Н. Островского

Немчинова Т.В.

КОНТРАКТ №

на поставку товара

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

- Посмотреть таблицу с данными

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия № 9 города Сочи имени Н. Островского (сокращенное наименование – МОБУ Гимназия №9 имени Н. Островского), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Немчиновой Татьяны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________ (сокращённое наименование – _________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Поставщик», далее вместе именуемые «Стороны» на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт, в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. По условиям настоящего Контракта Поставщик обязуется передать товар, в соответствии со спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта, в порядке и на условиях, указанных в настоящем Контракте, а Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

1.3. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

1.4. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарно - транспортной накладной.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу, указанному в реквизитах Заказчика в срок до 15 апреля 2023г с даты заключения контракта.

2.2. Поставщик обязуется доставить оборудование по адресу Заказчика:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Бытха, д. 1.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1 Цена Контракта составляет ____________ (___________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% _______________. Цена контракта является твердой на весь срок его исполнения.

Источник финансирования: средства бюджета города Сочи по муниципальной программе муниципального образования городской округ город- курорт Сочи Краснодарского края " Развитие отрасли Образование" в 2023 году.

3.2 Цена Контракта включает в себя следующие расходы: стоимость самого товара, транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей).

3.3. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения расчетного счета Поставщика, последний обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.4. Выплата аванса не предусмотрена.

3.5. Оплата товара производится в течение 10 рабочих дней после поставки товара и подписания товарно-транспортной накладной обеими Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон

4.1 Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков поставки и качеством товара, без вмешательства в хозяйственную деятельность Поставщика.

4.1.4. Для проверки соответствия качества поставляемого товара привлекать независимых экспертов.

4.1.5. Отказать Поставщику в приемке товара в случае несоответствия его условиям Контракта и приложениями к нему.

4.1.6. Уведомить Поставщика об изменении адреса и/или банковских реквизитов в течение 2 рабочих дней со дня внесения таких изменений.

4.1.7. Пользоваться иными, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации, правами.

4.2 Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный товар при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству и соответствию оборудования условиям Контракта.

4.2.2. При обнаружении несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленного товара условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленного оборудования.

4.2.3. В случае изменения адреса поставки товара, не позднее, чем за 20 дней до начала поставки по новому адресу Заказчика, уведомить Поставщика о таком изменении.

4.3 Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком товара.

4.3.2. С письменного уведомления Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несёт ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечёт за собой изменение стоимости и количества товара по Контракту.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товара в рамках Контракта.

4.4 Поставщик обязан:

4.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товар в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему.

4.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

4.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 2 рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим российским законодательством и Контрактом.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в виде фиксированной суммы, в размере 1000,0 (одна тысяча) рублей:

а) 1000 рублей 00 копеек в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств и от иной ответственности по контракту, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. Порядок приемки поставленного товара

6.1. Приёмка товара по количеству и качеству производится Заказчиком по месту его нахождения не позднее 5 рабочих дней с даты поставки товара.

6.2. По решению Заказчика для приемки поставленного товара, может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

6.3. Приемка поставленного товара осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), либо Поставщику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого товара и устранено Поставщиком.

6.5. При приемке товара подлежат проверке объем и качество поставленного товара.

6.6. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных подписанных Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней заменить некачественный товар товаром, соответствующим условиям Контракта.

6.9. По итогам приемки товара и при наличии документов, указанных в пункте 6.6. настоящего Контракта, и при отсутствии претензий относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик оборудования и сопутствующих услуг Заказчик подписывает товарные (товарно-транспортные) накладные в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Поставщику.

7. Порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара качества поставляемого оборудования и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов.

7.2. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.5. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по следующим основаниям:

- неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты оборудования.

7.5.1. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.5.2. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у какой - либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31 мая 2023г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются неотъемлемой частью Контракта.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Контракту или в связи с ним, путём переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путём переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с применимым законодательством

11. Заключительное положение

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.2. К Контракту прилагаются:

11.2.2. Спецификация (Приложение №1), являющаяся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту №

от «» 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Всего по Контракту: __________ (_______________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - _______________________

- Посмотреть таблицу с данными