Тендер - моющие средства №241648896

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

ДОГОВОР №

п.Ясная Поляна « » 2023 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41» Предгорного муниципального округа Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Саламовой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется в установленный договором срок передать товар, наименование и количество которого установлено Приложением №1 (спецификация), в собственность Заказчику, а Заказчик обязуется принять этот товар и оплатить его.

2. Цена Договора

2.1.Цена настоящего договора составляет руб. коп. ( .)

2.2.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.3.Цена настоящего договора определяется с учетом стоимости продукции, погрузо-разгрузочных расходов, транспортных расходов, включая расходы на доставку до учреждения, расходов на страхование, тару (упаковку), сорт (класс), уплату налогов и других обязательных платежей.

3.1.Оплата товара осуществляется в российских рублях.

3.2.Оплата товара осуществляется за счет средств Предгорного муниципального округа Ставропольского края, а также средств, полученных от оказания платных услуг и иных поступлений, не запрещенных законом, за 2023 год.

3.3.Поставка товаров осуществляется с периодичностью, указанной в спецификации (Приложение 1).

График поставки с указанием даты и времени (срока) поставки и количества товара, на определенный в спецификации период, Заказчиком согласовывается с Поставщиком.

3.4.Оплата поставленного товара производится Заказчиком после поставки товара и представления Поставщиком Заказчику надлежаще оформленных счетов-фактур и документов, подтверждающих исполнение контактных обязательств, путем перечисления по безналичному расчету платежными поручениями через казначейскую систему на расчетный счет Поставщика в течение 7 банковских дней.

3.5.В случае неполучения Заказчиком документов или получения документов, оформленных с нарушением требований, установленных законодательством РФ либо настоящим договором, оплата товара не производится до устранения причин.

3.6.В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течении трех рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1.Передать товар Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора, законодательства РФ.

4.1.2.Поставить товар, соответствующий требованиям к качеству, техническим характеристикам товара, к его безопасности, к потребительским свойствам товара, к упаковке и иным показателям.

Обеспечить хранение товара, перевозку до пункта назначения, погрузо-разгрузочные работы, очистку и санитарную обработку тары и транспортных средств, используемых для перевозки товара до Заказчика, в соответствии с законодательством РФ.

4.1.3.Осуществлять поставку товара Заказчику с соблюдением требований законодательства РФ к обращению продуктов питания, в том числе с соблюдением «холодовой» цепочки при транспортировке скоропортящихся товаров.

4.1.4.Обеспечить поставку товара Заказчику на основании заявок Заказчика с периодичностью, установленной в спецификации (Приложение 1).

4.1.5.В день поставки товара передать Заказчику оригиналы надлежаще оформленных товарно-транспортных накладных, счетов-фактур и иных документов, подтверждающих исполнение контрактных обязательств, для оплаты Заказчиком.

4.1.6.Поставить товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

4.1.7.Участвовать в приемке-передаче товара.

4.1.8.Представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии, санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы (ветеринарные свидетельства, удостоверения качества), обязательные для данного вида продукции, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ.

4.1.9.В случае недопоставки товара в отдельном периоде поставки восполнить недопоставленное количество товара в объеме, согласованном с Заказчиком, в следующем периоде.

4.1.10.Устранять недостатки товара при поставке по количеству и качеству в течение 3 (трех) дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара, несет Поставщик. По требованию Заказчика заменить поставленный товар на товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

4.1.11.Предоставлять Заказчику акт сверки по настоящему договору в срок не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

4.1.12.Выполнить иные обязательства, указанные в других пунктах настоящего договора, законодательстве РФ.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1.Требовать оплату товара в порядке, предусмотренном разделом 2 договора.

4.2.2.Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1.Обеспечить оплату поставленного товара на условиях настоящего контракта на основании представленных документов (товарных накладных, счетов-фактур).

4.3.2.Направлять Поставщику заявку на поставляемый товар.

4.3.3.Производить приемку товаров в соответствии с разделом 5 настоящего контракта.

4.3.4.Уведомить предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки скоропортящегося товара - немедленно) Поставщика о месте, времени, сроке прибытия для участия в проведении отбора образцов посредством электронной почты или факсимильной связью (с последующим письменным подтверждением уведомления), либо уведомив письменно под роспись представителя Поставщика, доставившего товар.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1.Требовать поставки товара, полностью отвечающего условиям заключенного договора, законодательства РФ.

4.4.2.Отказаться от приемки товара, при не предоставлении одного из необходимых документов или представления документов, оформленных с нарушением требований, установленных законодательством РФ, а также при предоставлении некачественного товара.

4.4.3.Запрашивать у Поставщика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых им на себя обязательств.

4.4.4.Привлекать без согласования с Поставщиком независимые аккредитованные лаборатории экспертов для проверки соответствия качества поставленного товара.

5. Порядок приемки товаров

5.1.Приемка поставленных товаров осуществляется Заказчиком по количеству, качеству и комплектности и оформляется накладными.

5.2.Приемка товара проводится Заказчиком в следующем порядке:

-проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, заявке Заказчика на предмет полноты исполнения заявки;

-проверка наличия и правильности оформления документов, подтверждающих качество и безопасность поставленных товаров;

-проверка соответствия количества товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного Заказчику;

-проверка целостности упаковки, температурного режима перевозки, качества товара, срока его годности.

Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему договору считается поставка полностью всего товара, что подтверждается актами приемки-передачи товара (без претензий), подписанным уполномоченными лицами Сторон и скрепленным печатями Заказчика и Поставщика.

5.3. В случае возникновения сомнений в качестве поставленной партии товара либо части такой партии товара, Заказчик вправе вызывать представителей независимой, аккредитованной в установленном порядке лаборатории для отбора образцов товара и проведения его исследований на соответствие показателям.

Заказчик обязан обеспечить хранение товаров, предназначенных для отбора проб, с соблюдением режима хранения товаров, установленного производителем.

5.4.Заказчик обязан предварительно (в срок не позднее 24-х часов, а в случае поставки скоропортящейся продукции - немедленно) уведомить Поставщика о месте, времени, сроке прибытия для участия в проведении отбора образцов посредством телефонограммы или факсимильной связью, либо уведомив письменно под роспись представителя Поставщика, доставившего товар.

Неприбытие представителя Поставщика в установленный срок для участия в отборе образцов не является основанием для отмены решения о проведении отбора образцов товара, вызывающего сомнения по качеству.

5.5.В случае если по результатам лабораторных исследований образца поставленного товара выявится его несоответствие требованиям действующего законодательства РФ, товар признается некачественным.

Данное заключение распространяется на всю партию поставленного товара, из которой взят образец.

5.6.Заказчик вправе отказаться от приемки товара, поставленного с нарушением сроков поставки, в нарушенной упаковке; не соответствующих ассортименту, количеству или качеству; без сопроводительных документов. В этом случае Заказчик не подписывает товарно-транспортную накладную о приемке товара и составляет акт, в котором указывает все несоответствия поставленного товара условиям договора.

5.7.При обнаружении низкого качества поставленного товара после его приемки, Заказчик незамедлительно вызывает представителей Поставщика и в их присутствии составляет акт. Неявка представителей Поставщика или их немотивированный отказ подписать акт фиксируется Заказчиком в одностороннем порядке. При необходимости стороны могут привлечь к разрешению ситуации независимого специалиста. Если результаты заключения специалиста будут свидетельствовать о том, что низкое качество товара возникло до момента поставки Заказчику, Поставщик обязуется возместить расходы на проведение экспертизы, а также, по соглашению сторон, заменить некачественный товар товаром надлежащего качества.

6. Гарантии качества товара

6.1.Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого товара действующим стандартам и санитарным нормам, с предоставлением обязательных для данного вида товара документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2.При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

7.3.Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение суток с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4.Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего контракта, будут длиться более 10 дней с даты соответствующего уведомления, Стороны подписывают соглашение о расторжении договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.Ответственность Сторон

8.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.

8.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договора, Поставщик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены недопоставленного товара.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа будет установлен в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством РФ.

8.4.Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5.При поставке товара ненадлежащего качества Поставщик заменяет его на качественную в 3-х дневный срок.

9. Изменение, расторжение договора

10.1.Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий Контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренное договором количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, стороны договора обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

10.2. Срок действия договора с ______________2023г. по 31 декабря 2023 года.

10.3.Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4.Заказчик и Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, а именно:

10.4.1.При нарушении договора Поставщиком:

-поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки товаров.

10.4.2.При нарушении договора Заказчиком:

-неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;

-неоднократной невыборки товаров.

11. Порядок урегулирования споров

11.1.Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

11.2.В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты ее получения.

11.3.Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом Ставропольского края.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение 1

к договору №

от ____________2022г.

Спецификация

МБДОУ «Детский сад № 41»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 41»

Предгорного муниципального округа Ставропольского края

(полное наименование общеобразовательной организации по уставу)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

Заказчик

Заведующий МБДОУ № 41 С.А.Саламова

(должность, подпись, инициалы, фамилия )

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321575119 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "БАЛАХОНОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка моющих средств	Запрос котировок #321575119	138 397 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 19.01.2026 27.01.2026
Тендер №321575336 Поставка моющих средств	Запрос котировок #321575336	138 397 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 19.01.2026 27.01.2026
Тендер №321588395 Поставка дезинфицирующих средств	Малая закупка #321588395	54 000	2 дня 19.01.2026 26.01.2026
Тендер №321595722 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "БАЛАХОНОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка моющих средств	Запрос котировок #321595722	376 690 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 19.01.2026 27.01.2026
Тендер №321595835 Поставка моющих средств	Запрос котировок #321595835	376 690 Обеспечение контракта: 10%	2 дня 19.01.2026 27.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241648846 ООО «Русская Нива» объявляет тендер: Моющие, обработка вымени и расходные материалы на март 2023г.	Запрос предложений #241648846	616 968	срок истек - 20.03.2023
Тендер №241648836 Поставка чистящих дезинфицирующих салфеток в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики для проведения выборочного наблюдения состояния здоровья населения в 2023 году	Малая закупка #241648836	497 217 Обеспечение заявки: 24 861	срок истек - 17.03.2023
Тендер №241648827 моющие средства	Малая закупка #241648827	34 300	срок истек - 22.03.2023
Тендер №241648551 Поставка туалетного мыла (с результатом)	Единственный поставщик #241648551	9 570	срок истек 17.03.2023 17.03.2023
Тендер №241648475 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №74" НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН объявляет тендер: Средство моющее Ника Супер для мытья посуды 1л (с&nb...	Запрос предложений #241648475	5 000	срок истек 17.03.2023 23.03.2023

Тендеры из региона Ставропольский край

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №241648867 поставка компьютерной техники	Малая закупка #241648867	39 027	срок истек - 22.03.2023
Тендер №241648751 Благоустройство земельных участков с кадастровыми номерами 26:36:031402:1079 и 26:36:031402:784 по адресу: Ставропольский край, Курский район, станица Курская (с результатом)	Электронный аукцион #241648751	2 205 238 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 22 052	срок истек 17.03.2023 27.03.2023
Тендер №241648471 Благоустройство земельных участков с кадастровыми номерами 26:36:031402:1079 и 26:36:031402:784 по адресу: Ставропольский край, Курский район, станица Курская	Электронный аукцион #241648471	2 205 238 Обеспечение контракта: 5% Обеспечение заявки: 22 052	срок истек - 27.03.2023
Тендер №241648108 Поставка товара (включая монтаж).	Малая закупка #241648108	42 400	срок истек - 24.03.2023
Тендер №241647836 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА объявляет тендер: Услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств для обеспечения муниципальных нужд	Электронный аукцион #241647836	1 300 000 Обеспечение заявки: 13 000	срок истек - 27.03.2023