Тендер - Поставка хозяйственных и моющих товаров №240664363

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

ХОЗ-КА_Поставка_хозяйственно_бытовых_товаров - Посмотреть таблицу с данными

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 246"

Поставка в течении 20 календарных дней с даты заключения

Оплата в течении 7 рабочих дней после подписания товарной накладной

Договор_поставки_все

ДОГОВОР №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

на поставку товара

г. Омск « _____ » _____ 2023 г.

Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 0000», в лице директора▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,

и▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00 действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем, «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику, товар в количестве, ассортименте и по цене, указанным в Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара в установленном настоящим Договоре порядке.

1.2. ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА

2.1. Товар должен соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ.

2.2. Доставка товара Заказчику и погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика по адресу, указанному в договоре.

2.3. Поставщик обязан поставить Заказчику товар новый, то есть не восстановленный и не собранный из восстановленных компонентов, серийный и свободно поставляемый в Российскую Федерацию в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору).

2.4. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями производителя (изготовителя) товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при его перевозке, хранении и погрузо-разгрузочных работ.

2.5. Товар должен иметь маркировку, содержащую: наименование товара, наименование страны-изготовителя, наименование и юридический адрес фирмы-изготовителя, основные потребительские свойства или характеристики, дату выпуска.

2.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, установленным к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории РФ и иным требованиям, установленным законодательством РФ.

2.7. Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, гарантийные талоны на товар. Гарантия качества распространяется на все составляющие части Товара (комплектующие изделия). Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев, но не менее срока установленного производителем и исчисляется с момента выпуска товара.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена настоящего Договора является твердой на весь период его действия и составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть), без НДС Поставщик несет все риски, связанные с повышением цены на товар, поставляемый по настоящему договору.

3.2. Товар оплачивается по цене в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору.

3.3. Указанная в п. 3.1. цена договора включает: стоимость товара, транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, накладные (подъем на нужный этаж), а также все расходы (таможенные пошлины, налоги, сборы и т.п.) Поставщика, связанные с исполнением настоящего Договора.

4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течении 0000 календарных дней с момента подписания договора, по адресу▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

4.2. Заказчик оплачивает товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания, товарной накладной, на основании выставленного счета (счет-фактуры).

4.3. Оплата производится за счет средств бюджетных учреждений.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

• Приемка товара по количеству и качеству осуществляется Заказчиком в месте поставки товара путем подписания товарной накладной товара при поставке товара в срок не более 3-х рабочих дней с момента такой поставки, либо Заказчиком в тот же срок направляется Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от подписания товарной накладной.
• Для проверки соответствия поставленного Поставщиком товара условиям договора Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
• При приемке товара по количеству Заказчик проверяет соответствие количества поставленного товара количеству, указанному в товарной накладной. При приемке товара по качеству Заказчик проверяет соответствие характеристик поставляемого товара сведениям, указанным в спецификации, надлежащий товарный вид товара, упаковку и маркировку, наличие документов, подтверждающих качественные характеристики товара. В случае выявления Заказчиком факта поставки товара, несоответствующего требованиям по количеству или качеству, об этом делается отметка в товарной накладной и указывается количество товара, соответствующего требованиям по количеству или качеству.
• Заказчик вправе отказаться от приемки товара ненадлежащего качества и требовать его замены на товар надлежащего качества. Поставщик обязан произвести замену товара ненадлежащего качества в течение 3 дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа от подписания товарной накладной.
• Обязательства Поставщика по настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом при передаче Заказчику товара, указанного в спецификации, в полном объеме и надлежащего качества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

• Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
• В случае существенного нарушения Поставщиком срока поставки товара, определенного настоящим договором, поставки товара ненадлежащего качества, непоставки товара Заказчик вправе требовать уплаты Поставщиком штраф в размере 10 % от стоимости непоставленного (недопоставленного) товара.
• Сумму неустоек (пени, штрафа), начисленных Поставщику Заказчик вправе удержать при окончательном расчете за поставленный товар.
• Под существенным нарушением срока поставки товара в настоящем договоре понимается случай, когда Поставщик поставил товар с опозданием более чем на 2 дня, исчисляемые со дня, следующего за днем окончания срока поставки товара, определенного настоящим договором.
• В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
• В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
• Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного договором,, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере определенном в порядке, установленном пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063, от цены договором,, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.
• Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия, которых они не имеют возможности.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения договора. Стороны урегулируют путём переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона должна направить претензию. В отношении всех претензий. направляемых по договору. Сторона, которой адресована данная претензия, обязуется дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

7.3. Все споры, не урегулированные в претензионном (внесудебном) порядке, разрешаются Арбитражным судом Омской области.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Срок действия договора устанавливается с момента заключения договора по 31 декабря 2022 года.

8.2. В случае непоставки товара в установленный договором срок, поставки некачественного товара Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного о том уведомления Поставщика. Датой расторжение в данном случае является дата получения Поставщиком уведомления от Заказчика.

8.3. Во всем ином, не предусмотренном договором. Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

8.5. Приложения № 1 (Спецификация) и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными