Тендер - материалы для лаборатории №240636165

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

44-_фз_Требования_к_участникам_закупкиxx

Требования к участникам закупки

1. При применении конкурентных способов, при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8.1) участник закупки не является иностранным агентом;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

1.1. Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Извещение_поставка_СМП_об_электронном_аукционе_2023гxx

ФГКУ «Складской терминал №19»

«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. директора ФГКУ «Складской терминал №19»

_________________ Р.В. Русаков

«___» __________ 2023 года

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Материалы для лаборатории

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

(Для субъектов малого предпринимательства)

Разработали:

Начальник лаборатории ______________О.В. Громова

Гл. закупщик ____________________ И.В. Бондаренко

Вед. юрисконсульт ______________А.А. Аракчеев

Проверили:

Гл. бухгалтер ______________________И.В. Лаптева

Гл. экономист ______________________И.В. Прокопенкова

г. Вологда

2023 год

В случае противоречий (опечаток, технических ошибок) документации об электронном аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), приоритет имеют положения Федерального закона о контрактной системе.

- Посмотреть таблицу с даннымиТребования_к_содержанию,_составу_заявки_на_участие_в_ЭАxx

Приложение № 3

к извещению об электронном аукционе

от «___» __________ 2022 года

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе

1. Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено Федеральным законом №44-ФЗ, должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона №44-ФЗ, или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного филиала или представительства на территории Российской Федерации (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем);

е) идентификационный номер налогоплательщика юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием уголовно-исполнительной системы);

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ (если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, если иное не предусмотрено Федеральным законом №44-ФЗ;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи 43, Федерального закона №44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3) информация и документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона №44-ФЗ (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) установлены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная подпунктами "а" и "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом "а" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная подпунктами "а" и "г" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае включения заказчиком в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона №44-ФЗ в описание объекта закупки проектной документации, или типовой проектной документации, или сметы на капитальный ремонт объекта капитального строительства.

3. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не допускается.

4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки (при применении открытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), получения приглашения, документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом №44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

6. При проведении электронного аукциона:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

4) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки осуществляют возврат заявки подавшему ее участнику закупки в случаях:

а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, предусмотренных частью 1 статьи 5 Федерального закона №44-ФЗ;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заявки на участие в закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с подпунктом "б" пункта 2 части 1 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ иностранного государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств;

е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в подпункте "г" пункта 3 части 5 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ;

з) наличия в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ (при осуществлении закупки, в отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены дополнительные требования в соответствии с частью 2 или 2.1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ);

к) подачи заявки участником закупки, не являющимся субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией, в случае установления в извещении об осуществлении закупки преимущества, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся иностранным лицом, в случае установления в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ в извещении об осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено приглашение, не представлена документация о закупке (при проведении закрытых электронных процедур);

5) одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют участнику закупки, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат заявок на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, не допускается;

6) участник закупки после возврата ему заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, вправе подать новую заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ;

7) не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке, которая не подлежит возврату в соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны присвоить такой заявке идентификационный номер и направить уведомление такому участнику о получении его заявки на участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера;

8) не позднее одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки направляют заказчику в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заявки на участие в закупке, которые не возвращены по основаниям, предусмотренным пунктом 5 части 6 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, а также информацию о дате и времени их подачи.

9. Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе в соответствии с частями 10 и 11 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ отозвать такую заявку:

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в единой информационной системе протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона №44-ФЗ проекта контракта, заключаемого с таким участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, которым в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ присвоены первые три порядковых номера.

10. Если участник закупки отзывает заявку на участие в закупке при проведении электронного аукциона, такой участник закупки:

1) формирует с использованием электронной площадки, специализированной электронной площадки отзыв заявки на участие в закупке и подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 части 9 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, заявка на участие в закупке считается отозванной с момента подписания в соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ отзыва заявки на участие в закупке;

3) в случае, предусмотренном пунктом 2 части 9 статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не позднее одного часа с момента подписания в соответствии с пунктом 1 части 10, статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ отзыва заявки на участие в закупке направляют такой отзыв заказчику с указанием идентификационного номера такой заявки, а также номера реестровой записи в едином реестре участников закупок в отношении участника закупки, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в единую информационную систему. С момента направления отзыва заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим пунктом, статьи 43 Федерального закона №44-ФЗ заявка на участие в закупке считается отозванной.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 06.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000005

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Вологодская обл, Вологда г, на территорию Заказчика

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 25671.25 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть~1

Описание объекта закупки

1 ТЗ материалы для лаборатории 2

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к содержанию, составу заявки на участие в ЭА

Дополнительная информация и документы

1 Извещение поставка СМП об электронном аукционе 2023г

2 44- фз Требования к участникам закупки

轟槙xx

Приложение № 2

к извещению об электронном аукционе

от «___» __________ 2023 года

Протокол определения начальной максимальной цены контракта

Материалы для лаборатории

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

Поступили следующие коммерческие предложения:

- Посмотреть таблицу с данными

Метод определения начальной (максимальной) цены контракта: метод сопоставления рыночных цен

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определена по формуле:

,

где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i.

2. Установленный лимит бюджетных обязательств –▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 25 коп.

3. На основании изложенного определить начальную максимальную цену контракта▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(Двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят один) руб. 25 коп.

ТЗ_материалы_для_лаборатории_2 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

Приложение № 1

к извещению об электронном аукционе

от «___» __________ 2023 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Материалы для лаборатории

ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

ОКПД 2: 20.59.52.194 "Реактивы химические общелабораторного назначения"

Назначение: Поставка материалов для лаборатории.

Перечень материалов для лаборатории и их количество: - Посмотреть таблицу с данными

Особые условия
Поставщик должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара.
Допускается поставка материалов для лаборатории, которые соответствуют другим нормативным документам (ТУ, ГОСТ и пр.), но тип, концентрация, количество химических реактивов должны соответствовать указанным, степень чистоты химических реактивов должна быть не ниже указанной в настоящем техническом задании.
Остаточный срок хранения на момент поставки должен составлять не менее 80% от общего срока хранения материалов, указанного производителем. Химические реактивы со сроком хранения 1-2 года должны быть изготовлены не ранее 2023г.
Материалы должны быть упакованы так, чтобы при обычных условиях их использования, хранения, транспортировки и утилизации они были безопасны для жизни, здоровья персонала, окружающей среды, а также не причиняли вред имуществу Заказчика и сохраняли свои потребительские свойства.
Поставка осуществляется по адресу Заказчика.
Отгрузка, доставка и выполнение погрузочно-разгрузочных работ выполняется силами Поставщика и за его счет.
Срок поставки материалов: не позднее 20.10.2023 г включительно.

Источник финансирования

Федеральный бюджет 2023 года.

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть~1 Проект государственного контракта

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № __/20__

на поставку товара

г. Вологда «___» ___________ 202_ г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Складской терминал № 19» (ФГКУ «Складской терминал № 19»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _____ директора __________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и

__________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, на основании Протокола заседания комиссии ФГКУ «Складской терминал № 19» от «___» __________ 20___ г. № ______________, руководствуясьФедеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Государственный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Поставщик обязуется передать Заказчику в собственность ________________________ (далее – товар), а Заказчик принять товар и оплатить на условиях настоящего контракта. Предмету настоящего контракта присвоен номер идентификационного кода закупки (ИКЗ): ___▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1 ______________.

1.2. Требования, технические характеристики, наименование, ассортимент, качество, количество товара и иные обязательные для сторон сведения указаны в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего контракта, требованиям действующих стандартов, иным нормативным актам и подтверждаться документами о качестве, а также иметь сертификат соответствия на весь период гарантийного срока эксплуатации.

1.4. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар никому не продан, не заложен, под запретом или арестом не состоит, не обременён правами третьих лиц.

1.5. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его любым видом транспорта с учётом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

1.6. Приёмка товара по количеству и качеству производится в соответствии с требованиями, установленными «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6, и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7, с последующими изменениями и дополнениями.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему контракту товара, всоответствии с результатами закупки (Протокол от «__» _______ 20__ г. №____), составляет _______ (_________) руб.__ коп., включая НДС/НДС не облагается.

2.2. Цена настоящего контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, установленных настоящим контрактом и (или) предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Оплата за единицу поставляемого товара производится по цене, которая указывается в спецификации (Приложение № 2 к настоящему контракту). В стоимость товара включена прибыль Поставщика, стоимость сборки, монтажа и доставки товара на территорию Заказчика, стоимость комплектующих изделий, все налоги, пошлины и другие обязательные платежи, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Поставщиком всех обязательств по настоящему Контракту. Оплата поставляемого товара производится Заказчиком за счет средств федерального бюджета.

2.2.1. В случае, если исполнение настоящего контракта (исполнение отдельного этапа) будет осуществляться в декабре финансового года, и условие об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта, поставка (выполнение, оказание) придётся: на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - оплата фактически оказанных услуг, выполненных работ, поставленного товара производится не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на очередной финансовый год;

2.2.2. В случае, если исполнение настоящего контракта (исполнение отдельного этапа) будет осуществляться в декабре финансового года включительно, и условие об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта, поставка (выполнение, оказание) придётся на дату с 21 по 31 финансового года включительно, - оплата фактически оказанных услуг, выполненных работ, поставленного товара производится в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

2.3.Авансирование поставки товара по настоящему контракту не предусмотрено. Оплата товара по настоящему контракту осуществляется после фактической передачи Заказчику товара надлежащего качества в количестве, оговорённом настоящим контрактом, путем перечисления Заказчиком по безналичному расчёту денежных средств на указанный в настоящем контракте расчётный счёт Поставщика в срокне более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Обязательство Заказчика по оплате поставленных товаров считается исполненным в момент списания денежных средств с его лицевого счета.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю). Удержание денежных средств производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика по следующим реквизитам «Получатель: УФК по Вологодской области (ФГКУ «Складской терминал № 19», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00). Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0022. Казначейский счет администратора доходов:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3000. Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА БАНКА РОССИИ//УФК по Вологодской области, г. Вологда. БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные контрактом, результаты отдельного этапа исполнения контракта, при этом заказчик обязуется обеспечить приемку поставленного товара. Местом исполнения настоящего контракта является место нахождения Заказчика по адресу: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Вологодская область, г. Вологда, ул. Вологодская, 2-А.

3.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекатьсяэксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии сФедеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. Возмещение затрат по экспертизе независимо от её результата несёт поставщик. Стороны обязуются не препятствовать проведению любых необходимых экспертиз и/или комиссий.

3.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.4. Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Вологда, ул. Вологодская, 2-А (далее - место доставки), в срок не позднее _____________, в который включается период приемки товара заказчиком. С согласия заказчика допускается досрочная поставка товара. Стоимость доставки товара включается в стоимость товара и дополнительной оплате не подлежит. Обязанность поставщика по передаче товара считается исполненной с момента непосредственного вручения товара заказчику и получения заказчиком документа о приемке, подписанного поставщиком.

3.5. Поставщик не менее чем за три рабочих дня до осуществления поставки товара уведомляет заказчика о времени и дате доставки товара в место доставки. Приемка товара осуществляется путем передачи поставщиком товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара. Одновременно с передачей товара поставщик предоставляет заказчику сертификаты соответствия на товар, который подлежит сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах поставщика.

3.6. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) оказанной услуги осуществляется после предоставления исполнителем такого обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом и действующим законодательством.

3.7. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов, либо товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо товара и устранено поставщиком.

3.8. При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, заказчик в срок, установленный впункте 3.15. контракта, отказывает в приемке товара, направляя поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.

3.9. Во всех случаях, влекущих возврат товара поставщику, заказчик обязуется принять разумные меры для обеспечения сохранности этого товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) товара осуществляется силами и за счет средств поставщика. Расходы, понесенные заказчиком в связи с принятием товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат отдельному возмещению поставщиком в полном объеме.

3.10. Датой приемки поставленного товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит от поставщика к заказчику с даты размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

3.11. В случае если поставщик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не заменит некачественный товар или не устранит дефекты и недоделки, указанные в рекламационном акте, то заказчик вправе без ущемления своих прав по гарантии заменить товар и устранить дефекты и недоделки силами других организаций. При этом поставщик обязан возместить заказчику все расходы на указанные работы по устранению дефектов.

3.12. Заказчиком в Приложении №1 к настоящему контракту могут устанавливаться требования к гарантии качества товаров, а также требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. Гарантия качества распространяется на все виды товаров в равной степени на срок, установленный Приложением №1 к настоящему контракту с момента подписания сторонами документа о приемке. Поставщик гарантирует надлежащее качество товара в течение гарантийного срока, указанного в Приложении №1 к настоящему контракту, с момента подписания сторонами документа о приемке; при обнаружении в течение указанного гарантийного срока эксплуатации недостатков товара, поставщик обязуется по выбору заказчика заменить неисправный товар на аналогичный надлежащего качества либо безвозмездно устранить недостатки товара в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты предъявления претензии.

3.13. При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения электронных процедур поставщик в срок, установленный в контракте, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

3.14. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. Датой поступления поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке в предусмотренном законом порядке.

3.15. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке заказчик при отсутствии претензий по количеству и качеству поставленного товара (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3.16. В случае создания приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.17. Заказчик имеет право запрашивать у Поставщика разъяснения по любому вопросу, связанному с поставкой товара по настоящему контракту. Поставщик обязан рассматривать с дачей письменного ответа в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня получения любые претензии и обращения Заказчика во время поставки товара и его эксплуатации, действия гарантийного срока, в том числе претензии по качеству товара и срокам его поставки.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс- мажор)

4.1. Стороны не несут ответственности за частичную или полную неспособность выполнять свои обязательства по настоящему контракту, если эта неспособность была вызвана форс-мажорными обстоятельствами – чрезвычайными событиями или обстоятельствами, которые стороны не в силах ни предвидеть, ни предотвратить, такими как забастовки, наводнения, пожары, землетрясения, снежные заносы, или другие стихийные бедствия, военные действия любого рода, законные и подзаконные акты органов государственной власти РФ, местных органов власти или правительств иностранных государств, а также иные обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля сторон.

4.2. При наступлении для стороны обстоятельств непреодолимой силы, она должна уведомить об этом другую сторону в течение 10 (десяти) календарных дней с обязательным приложением к уведомлению справок Торгово-промышленной палаты РФ или иного уполномоченного органа, расположенного в регионе действия указанных обстоятельств. В случае непредставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные обстоятельства документа в установленные сроки, сторона контракта, подвергшаяся форс-мажорных обстоятельств, не вправе ссылаться на них при возникновении спора о ненадлежащем исполнении ею контрактных обязательств.

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) последовательных месяцев, настоящий контракт может быть расторгнут любой из Сторон, при условии урегулирования финансовых разногласий, путем направления письменного уведомления другой Стороне.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Поставщик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик уплачивает Заказчику пени, начисленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. Поставщик обязуется добровольно уплатить сумму пени по первому требованию Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе письменно потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере 1/300 (одной трёхсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа и порядок его определения устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

5.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063», утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042.

5.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,размер штрафа устанавливается в размере 1 (одного) процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

5.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одной тысячи) рублей.

5.5. Заказчик вправе принять меры к расторжению контракта и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки в её результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены Поставщиком в установленные сроки, либо являются существенными и неустранимыми.

5.6. Уплата пеней (процентов, штрафов, неустойки) не освобождает стороны от выполнения своих обязательств в натуре. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Некачественный либо некомплектный товар подлежит замене Поставщиком на товар надлежащего качества и комплектности в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты предъявления претензии.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до даты подписания сторонами документа о приемке несёт Поставщик.

5.10. Сторона, допускающая нарушение условий настоящего контракта, в том числе необоснованно уклоняющаяся от подписания актов, предусмотренных настоящим контрактом, обязана возместить другой стороне причинённые такими действиями или бездействиями убытки.

5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами утверждёнными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, поскольку цена контракта не превышает 3 млн. рублей; б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 10 процентов цены контракта, поскольку цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

5.12. Стороны несут иную не указанную в настоящем разделе ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в случаях и на условиях, предусмотренных действующим законодательством или настоящим контрактом.

6.2. Заказчик вправе принять решение об обращении в суд с заявлением о расторжении настоящего контракта или об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и действующим законодательством Российской Федерациив сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.

6.2.1. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.2. Заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе; решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель); поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

6.2.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

6.2.5. В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, размещенного в единой информационной системе, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в единой информационной системе.

6.2.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, установленных действующим законодательством.

6.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт, в том числе, в следующих случаях:

(а) просрочки поставки товара по вине Поставщика более чем на 5 (пять) календарных дней от даты, установленной в контракте;

(б) существенного нарушения Поставщиком условий настоящего контракта, в том числе о качестве и количестве поставляемого товара;

(в) существенного нарушения Поставщиком сроков предоставления обеспечения гарантийных обязательств,

(г) в иных предусмотренных законом случаях.

6.4. Расторжение настоящего контракта по любому из оснований не освобождает стороны от выполнения ими друг перед другом контрактных обязательств по перечислению причитающихся денежных сумм, по уплате предусмотренных настоящим контрактом штрафных санкций за ненадлежащее выполнение условий контракта, по исполнению гарантийных обязательств, а также по исполнению иных финансовых (имущественных) обязательств, не исполненных на момент расторжения контракта.

6.5. Расчеты между сторонами за поставленный до расторжения контракта товар производятся на основании «Акта сверки взаиморасчетов», составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Поставщика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Поставщиком условий настоящего контракта.

6.6. Заказчик вправе требовать возвращения того, что было исполнено им по обязательству до момента изменения или расторжения настоящего контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующейтребованиям статей 45, 96Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии состатьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.2. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта устанавливается в размере пяти процентовот цены, по которой заключается контракт, и составляет – _____ (_________) руб. __ коп.

7.3. Поскольку при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет менее пятнадцати миллионов рублей и если участником закупки, с которым заключается контракт, будет предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии счастью 3 статьи 37Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке. Размер обеспечения исполнения настоящего контракта в этом случае устанавливается в размере – _____ (____________________) руб. __ коп., либо пять процентовот цены, по которой заключается контракт - _____ (______________________) руб. __ коп. с одновременным предоставлением таким участником информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии счастью 3 статьи 37Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии спунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положенийстатьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, от обеспечения гарантийных обязательств в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

7.4. Контракт заключается после предоставления Заказчику участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии сФедеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

7.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7.2 и7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации.

7.6. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренныечастью 9 статьи45 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий, включенных в закрытый реестр независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.7. Внесение денежных средств на указанный Заказчиком счёт в обеспечения исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по настоящему контракту, в случае избрания последним данного вида обеспечения, производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Заказчика по следующим реквизитам «Получатель: УФК по Вологодской области (ФГКУ «Складской терминал № 19», л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00), Единый казначейский счет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 0022, Казначейский счет (средства во временном распоряжении):▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть 3000, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА БАНКА РОССИИ//УФК по Вологодской области, г. Вологда, БИК:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта и/или гарантийных обязательств, извещение №______ (указать номер извещения закупки в соответствии с ЕИС)». Под датой принятия обеспечения в виде внесения денежных средств понимается дата зачисления денежных средств на счёт Заказчика.

7.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств, обеспечительный платёж удерживается Заказчиком в размере, равном размеру имущественных требований Заказчика к поставщику (подрядчику, исполнителю), в этом случае Заказчик вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных штрафов, пеней.

7.9. Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) в случае отзыва в соответствии сзаконодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотренычастями 7,7.1,7.2 и7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии счастью 7 статьи 34Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

7.10. Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены надлежащим образом все обязательства, предусмотренные настоящим контрактом, возврат денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, производится на расчётный счёт поставщика (подрядчика, исполнителя), указанный в разделе контракта «Место нахождения и банковские реквизиты сторон», в срок не более15 (пятнадцати) дней с даты подписания всеми сторонами товарной накладной, универсального передаточного документа или сформированного в единой информационной системе в сфере закупок структурированного документа о приёмке.

8. СВЯЗЬ И УВЕДОМЛЕНИЯ

8.1. Связь между сторонами Контракта имеет силу только в письменном виде, а также по электронной почте или по телефаксу (телеграфу), при условии обязательной досылки оригинала документа почтой в срок не более одного месяца. Уведомление имеет силу только тогда, когда оно доставлено адресату.

8.2. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) рабочих дней сообщать друг другу об изменениях своих юридического и фактического адресов, наименования, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов и иных сведений, указанных в разделе 9 настоящего контракта. Каждая из сторон несёт ответственность за доведение своего сообщения до другой стороны по указанному в настоящем контракте почтовому адресу. В случае смены адреса без информирования об этом другой стороны не извещённая об изменениях сторона не несёт ответственности за негативные последствия, происшедшие вследствие данных изменений.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действителен по «__» ____ 202__ года включительно, а в части взаиморасчетов и выполнения сторонами финансовых обязательств действует до их полного исполнения. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных сторонами обязательств по контракту.

9.2. В ряде случаев существенные условия настоящего контракта при его исполнении могут быть изменены по соглашению сторон. К таким случаям, в том числе, относятся:

а) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объёма работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учётом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объёму работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объёма работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

в) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

г) в случаях, предусмотренныхпунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведённых до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контрактаобеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объёма работы или услуги, предусмотренных контрактом. Сокращение количества товара, объёма работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой Правительством Российской Федерации. Принятие Заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объёма работы или услуги.

9.3. Настоящий контракт предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Вологодской области. Каждая из сторон вправе обратиться в Арбитражный суд Вологодской области только после истечения 30 (тридцати) календарных дней со дня направления письменной претензии в адрес другой стороны по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путём вручения адресату под расписку.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью.

9.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права (часть прав) и обязательства (часть обязательств) по контракту третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

9.6. Любая договоренность между сторонами в ходе реализации контракта, влекущая за собой новые обстоятельства, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

9.7. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

9.9. К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1) Описание объекта закупки (Техническое задание) (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).

2) Спецификация (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ ____________ __________________ _______________

МП МП

Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ___________ от «___» __________ 202__ года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ ____________ ___________________ _____________

МП МП

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ___________ от «___» __________ 20___ года

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:

НДС:

- Посмотреть таблицу с данными

___________________ ____________ ___________________ _____________

МП МП

Заполняется при проведении закупки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 616, Постановлением Правительства РФ от 30.04.2020 N 617, Постановлением Правительства РФ от 21.12.2019 N 1746, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 878