Тендер - поставка бытовой химии и бытовых принадлежностей №240399990

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

техническое_заданиеxx

4ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку бытовой химии и бытовых принадлежностей

для нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 39 «Солнышко» г. Балаково Саратовской области.

Место поставки Товара: Российская Федерация,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко,12, Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» г. Балаково Саратовской области.

Срок поставки Товара: с момента заключения договора в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Условия поставки Товара: Товар поставляется в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию.

Количество поставляемого Товара: 379 штук (наименование и описание Товара приведено в таблице ниже).

- Посмотреть таблицу с данными

Товар по своему качеству должен соответствовать утвержденным стандартам, ГОСТам, СНиПам, иметь соответствующие сертификаты качества.

Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в течение срока, установленного сертификатом качества.

При выявлении Заказчиком некачественного товара, осуществляется вызов представителями Поставщика. По факту поставки некачественного товара составляется акт, после чего подписывается двумя сторонами. Поставщик обязан заменить некачественный товар в течение 3-х часов с момента подписания акта.

В случае если Поставщик не согласен с требованием заменить товар, то для определения качества товара привлекается независимый эксперт. В случае если ненадлежащее качество товара было подтверждено независимым экспертным заключением, то оплату услуг независимого эксперта осуществляет Поставщик.

Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с требованиями государственных стандартов Российской Федерации, утвержденных на данный вид товара. Качество Товара должно отвечать всем санитарно-гигиеническим требованиям и соответствовать ГОСТу.

Обязательно наличие сертификата соответствия ГОСТ.

Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара: Поставляемые товары должны соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемых к поставке товаров такого рода.

Требования к безопасности Товара: поставляемые товары должны быть безопасны для жизни, здоровья детей при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации и соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и иных нормативных правовых актов.

Требования к упаковке и отгрузке Товара: Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам и техническим условиям производителя, и обеспечивающей его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающими качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательства РФ.

Договор_на_поставку_бытовой_химии_шаблон ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьd-dec-type {-:}

ДОГОВОР № ______

на поставку бытовой химии и бытовых принадлежностей.

г. Балаково «___» _______ 20__ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 39 «Солнышко» г. Балаково Саратовской области, в лице заведующего Антиповой Елены Валерьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и_, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить бытовую химию и бытовые принадлежности для нужд МАДОУ Детский сад № 39 «Солнышко» (далее – «Товар»), а Заказчик обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях настоящего договора.

1.2. Наименование, характеристики, количество, цена и стоимость поставляемого Товара указаны в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Заказчик обязуется оплатить Поставщику цену Договора, а Поставщик выполнить свои обязательства по Договору. Сумма Договора : ___________________ (_______________) рублей, в том числе за счёт средств автономных учреждений (за счет субсидий из бюджета Балаковского муниципального района), ____________________ руб. (_______________________) , в том числе НДС ___% - ________руб. или НДС не облагается.

2.2. Цена договора является твёрдой и определена на весь срок исполнения договора.

2.3. Заказчик производит оплату за поставленный товар по цене, установленной договором, на основании выставленного счета (счет-фактуры), товарной накладной и (или) универсального передаточного документа, согласованных руководителем образовательного учреждения, путем перечисления денежных средств на расчётный счет Поставщика, в течении 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной и (или) универсального передаточного документа.

2.4. Цена договора и количество поставляемого товара могут быть изменены по предложению Заказчика по соглашению Сторон.

2.5. В цену договора входит: стоимость товара, расходы на доставку товара до местонахождения Заказчика, расходы на погрузку и разгрузку товара, а также все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные пошлины, а также иные расходы, которые могут возникнуть у поставщика при выполнении обязательств по настоящему Договору.

3. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

3.2. Место поставки Товара:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, 12.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар надлежащего качества в количестве и в сроки, установленные настоящим Договором. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара (продукции) при транспортировке, отгрузке и хранении. Эксплуатация поставленного товара должна обеспечивать его нормальное безопасное использование. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения, в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей тары и (или) упаковки, ненадлежащей маркировки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

4.1.2. Предоставить Заказчику по факту поставки товара, подписанные счет-фактуру (счет), товарную накладную. Поставщик должен вместе с товаром передать все необходимые документы (сертификат качества). Товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических спецификаций, требований ГОСТ. Если товар окажется не соответствующим сертификатам качества, а также условиям настоящего Договора, заказчик вправе отказаться от принятия Товара.

* Срок оплаты в случае заключения Договора с субъектом малого и среднего предпринимательства

4.1.3. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный срок письменно известить об этом Заказчика.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц. При этом Поставщик несет ответственность за действия таких третьих лиц, в том числе за качество поставленного Товара и сроки поставки Товара как за свои собственные.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Принять и оплатить Товар надлежащего качества, поставленный в срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня получения товарных накладных направить Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от приемки Товара.

5. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА.

5.1. Поставка и приемка Товара осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Качество и безопасность поставляемого Товара должны соответствовать действующим требованиям к безопасности товаров данного вида, действующим в Российской Федерации.

5.3. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика.

5.4. При исполнении Договора по согласованию Сторон допускается поставка Товара, качество, характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Договоре.

5.5. Поставщик по факту поставки Товара предоставляет Заказчику подписанную товарную накладную или универсальный передаточный документ, надлежаще оформленный счет и (или) счет-фактуру.

5.6. При обнаружении несоответствия поставленного Товара условиям Договора Поставщик обязан заменить Товар в течение одного дня с момента обнаружения такого несоответствия.

5.7. Заказчик обязан в течение десяти рабочих дней с момента предоставления Поставщиком товарных накладных направить Поставщику подписанную товарную накладную или мотивированный отказ от приемки поставленного Товара.

5.8. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара в течение десяти рабочих дней со дня предоставления Поставщиком документов, установленных п. 5.5 Договора. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие наименования, количества и качества поставленного Товара требованиям, предусмотренным настоящим Договором.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки Заказчиком несет Поставщик.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной десятой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства, указанного в п. 2.3. предусмотренного настоящим Договором Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

6.4. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, или в связи с ним, разрешаются по возможности, путем переговоров. В случае, если стороны не придут к единому мнению в спорных отношениях, споры разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более 30 дней.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «31» декабря 2023 года, а в части исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору – до полного их исполнения.

8.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Заказчик и Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

9.2. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

9.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями к Договору, подписываемыми обеими Сторонами.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Поставщик Заказчик

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к договору № _______

от «___» ________ 20____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку

бытовой химии и бытовых принадлежностей.

- Посмотреть таблицу с данными