Тендер - Поставка строительных материалов для проведения капитального ремонта ограждения внутренней запретной зоны (участок № 1,2) (Лакокрасочные материалы и растворители) №240399371

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Тех_задание

Техническое задание

- Посмотреть таблицу с данными

Дополнительные характеристики указаны в соответствии со статьей 33 Закона № 44 – ФЗ а так же данный набор характеристик позволяет максимально удовлетворить потребности Заказчика с учетом специфики предназначения и обеспечивает эффективное использование бюджетных средств.

Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, а также соответствующим характеристикам, установленным производителем для поставляемого Товара. На поставляемый Товар Поставщик предоставляет Заказчику на русском языке относящиеся к Товару необходимые сопутствующие документы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», иными правовыми актами, Контрактом.

Товар должен быть полностью исправным и находиться в рабочем состоянии. При эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человека и окружающей среде.

Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не находившийся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую целостность и сохранность товара при его транспортировке, погрузке (разгрузке) и хранении на складе Заказчика.

Срок хранения (годности) Товара устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ и не может быть менее 2/3 общего срока хранения (годности) с даты поставки, указанной в товарной накладной.

В случае выхода из строя поставляемого Товара или комплектующих поставляемого Товара до истечения гарантийного срока и при соблюдении Заказчиком правил его эксплуатации, Поставщик обязан без дополнительной оплаты заменить пришедший в негодность поставляемый Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного обращения с соответствующим мотивированным требованием. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям технического задания и государственного контракта

Сроки, место и условия поставки Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Контракта на склад Заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Краснодар, ул. Калинина, 58.

Поставщик обязуется поставить Товар, не обремененный правами третьих лиц. Поставщик уведомляет Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня по средствам почтовой, факсимильной телефонной или телеграфной связи.

Поставка осуществляется транспортом Поставщика за счет Поставщика, любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность.

Старший инспектор отдела КБИ и ХО ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю

майор внутренней службы ___________ Д.А. Кермин

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 02.03.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000011

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар г, ул. Калинина, 58. Товар поставляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Контракта на склад Заказчика. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, за счет Поставщика.

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.00 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Преимущество в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона № 44-ФЗ

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

5.00%

Порядок обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению указаны в прикрепленном извещении

Платежные реквизиты

"Номер расчётного счёта" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Номер лицевого счёта" См. прилагаемые документы

"БИК" ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Да

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара

Требования к гарантии производителя товара

Срок, на который предоставляется гарантия и (или) требования к объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги

Срок хранения (годности) Товара устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ и не может быть менее 2/3 общего срока хранения (годности) с даты поставки, указанной в товарной накладной.

Обеспечение гарантийных обязательств

Требуется обеспечение гарантийных обязательств

Размер обеспечения гарантийных обязательств

1808.65 Российский рубль

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению

Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, требования к обеспечению указаны в прикрепленном извещении

Платежные реквизиты

«Номер расчетного счета» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

«Номер лицевого счета» См. прилагаемые документы

«БИК» ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

"Наименование кредитной организации"

"Номер корреспондентского счета"

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1 НМЦК

Проект контракта

1 Проект Государственного контракта

Описание объекта закупки

1 Тех задание

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 Требования к заявке

Дополнительная информация и документы

1 ИЗВЕЩЕНИЕ

Требования_к_заявке

Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с Законом № 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.

Заявка на участие в закупке должна содержать:

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

б) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 5,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьчасти 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ;

в) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такой счет открывается после заключения контракта;

г) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений части 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ;

в) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

3. При формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки.

4. Требовать от участника закупки представления иных информации и документов, за исключением предусмотренных частями 1 и 2 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, не допускается.

5. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

5. Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

6. При проведении электронных процедур:

1) подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

2) информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

3) при проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в любое время с момента размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении закупки до окончания установленного в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ срока подачи заявок на участие в закупке.

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, специализированной электронной площадке участник закупки путем направления такой заявки в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ оператору электронной площадки, оператору специализированной электронной площадки;

Если вы предлагаете к поставке товар, аналогичный указанному в описании объекта закупки, но с отличным товарным знаком, или товар, в отношении которого в описании объекта закупки отсутствует товарный знак, отразите в заявке конкретные характеристики показателей данного товара. Эти показатели должны соответствовать показателям, содержащимся в описании объекта закупки. Укажите также информацию о товарном знаке (при наличии таких сведений). Вы можете приложить эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

Перечень товаров и допустимые технические характеристики по каждому показателю указаны в описании объекта закупки (техническом задании). При описании технических характеристик использованы следующие знаки и обозначения:

• символ "±" означает, что показателю будет соответствовать значение равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения. Например, если в техническом задании указано значение 36±2, то этому значению будет соответствовать любое конкретное значение в диапазоне от 34 до 38;
• символ "≥" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного или равное ему;
• символ "≤" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение меньше указанного или равное ему;
• союз "или" между значениями означает, что показателю будет соответствовать любое из значений или диапазон значений, разделенных союзом;
• союз "и" между значениями означает, что показателю будет соответствовать показатель, содержащий одновременно все значения или диапазоны значений, разделенные союзом;
• слова "от" и "до" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "не менее" и "не более" означают, что показателю будет соответствовать любое конкретное значение в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• слова "диапазон от и до" означают, что показателю будет соответствовать любой диапазон значений в пределах указанного диапазона, включая крайние значения;
• символ ">" слева от числа означает, что показателю будет соответствовать значение больше указанного;
• символ "

Значение показателя без указанных выше символов, слов и союзов означает, что показателю будет соответствовать только указанное неизменное значение. В этом случае указывайте только конкретные показатели, не используйте такие слова, как "не более", "типа" и подобные, которые позволят растолковать характеристики товара как примерные или допускающие отклонения от необходимых значений.

Если предмет электронного аукциона - закупка строительных работ, перечисленных в п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ, и в описание объекта закупки входит проектная документация (типовая проектная документация, смета на капремонт объекта капстроительства), характеристики предлагаемого участником товара и его товарный знак (при наличии) в заявку включать не нужно.

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем информационного взаимодействия с единой информационной системой;

При проведении электронных процедур документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, и предусмотренные подпунктом "н" пункта 1 части 1 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;

Предложение участника закупки в отношении объекта закупки должно содержать:

а) с учетом положений части 2 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Федерального закона 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Проект_Государственного_контракта

Государственный контракт №_______

на поставку строительных материалов для проведения капитального ремонта ограждения внутренней запретной зоны (участок № 1,2), лакокрасочные материалы и растворители:

ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

- Посмотреть таблицу с даннымифедеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю), от имени Российской Федерации, в лице временно исполняющий обязанности начальника Сапрыкина Павла Николаевича, действующего на основании приказа УФСИН России по Краснодарскому краю от 01.02.2023 № 58-лс и Устава, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик» (далее по тексту – Заказчик), с одной стороны, и________________,лице_____________________________________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» (далее по тексту – Поставщик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь ст. 30 и иными положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), Федеральным законом от 05.12.2022 № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Федеральным законом от 21.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Минфина России от 04.06.2018 №126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании протокола заседания Единой комиссии по подведению итогов от _____________ электронного аукциона № _______________________, заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность строительный материал (далее – Товар) Заказчику в обусловленный настоящим Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Предметом настоящего Контракта является поставка строительных материалов для проведения капитального ремонта ограждения внутренней запретной зоны (участок № 1,2), лакокрасочные материалы и растворители:

- Посмотреть таблицу с данными

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.1.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки Товара, так и в течении срока его годности.

2.1.3. Осуществлять контроль исполнения Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

2.1.4. Требовать от Поставщика передачи недостающего или замены некачественного Товара, а также замены, передачи некачественного или недостающего документа из числа Комплекта сопроводительной документации, предусмотренного п. 6.6. Контракта.

2.1.5. Не производить оплату за объем (количество) Товара, поставленного Поставщиком сверх указанного в Контракте.

2.1.6. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта, причиненных по вине Поставщика.

2.1.7. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта количества Товара, предусмотренного настоящим Контрактом , не более чем на 10 процентов, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.

2.1.8. Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующего условиям настоящего Контракта.

2.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Федеральным законом о контрактной системе.

2.1.10. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Принять поставленный Товар, соответствующий требованиям, установленным Контрактом.

2.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, провести экспертизу поставленного Товара для проверки его соответствия условиям настоящего Контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.

2.2.3. Обеспечить своевременную оплату поставленного Товара, соответствующего условиям настоящего Контракта, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.2.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

2.2.5. В случаи принятии заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта , заказчик с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель). Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

2.2.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.2.7. В случае расторжения Контракта по любым основаниям оплатить Поставщику Товар, фактически поставленный на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, количеству.

2.3. Поставщик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.3.2. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара.

2.3.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.4. Поставщик обязан:

2.4.1. Своевременно и в полном соответствии с условиями Контракта поставить Товар в порядке, количестве в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и предоставить Заказчику Комплект сопроводительной документации, предусмотренный п. 6.6. Контракта.

2.4.2. Обеспечить соответствии поставляемого Товара требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиям, а также требованиям, установленным настоящим Контрактом.

2.4.3. Соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

2.4.4. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке Товара и в течение гарантийного срока, если гарантийные обязательства установлены контрактом на поставку Товара.

2.4.5. В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием единой информационной системы формирует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает такое решение в единой информационной системе. В случаях, предусмотренных частью 5 статьи 103 Федерального закона о контрактной системе, такое решение не размещается на официальном сайте. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется заказчику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе исполнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого решения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен заказчик. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения контракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

2.4.6. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего Контракта.

2.4.7. Оформлять товарные накладные по форме N ТОРГ-12, либо (универсальный передаточный документ) УПД в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае если Поставщик не является плательщиком НДС).

2.4.8. Оформлять товарные по форме N ТОРГ-12, либо (универсальный передаточный документ) УПД в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также счет - фактуры в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (в случае если Поставщик является плательщиком НДС).

2.4.9. За свой счет производить замену некачественного Товара, необходимых сопроводительных документов из Комплекта сопроводительной документации в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3. Порядок, сроки и условия поставки и приемки Товара

3.1. Поставщик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Контракта обязуется поставить Товар на склад Заказчика расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Краснодар, ул. Калинина, 58. Отдельные этапы (периоды) исполнения Котракта Заказчиком не устанавливаются

3.2. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями правил перевозок грузов автомобильным видом транспорта, чтобы обеспечить его сохранность при транспортировке, до места назначения и разгрузки, на склад Заказчика.

3.3. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, за счет Поставщика.

3.4. На момент поставки Товар должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, и не быть обремененным правами третьих лиц.

3.5. При страховании Товара в качестве бенефициара указывается Поставщик. При наступлении страхового случая Поставщик не освобождается от обязательств по исполнению Контракта.

3.6. Приемка Товара по количеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6, с изменением и дополнением от 14.11.1984 № 98.

3.7. Приемка Товара по качеству производится Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 № П-7, с изменением и дополнением от 14.11.1984 № 98.

3.8. Поставщик уведомляет Заказчика о дате поставки Товара не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня по средствам почтовой, факсимильной, телеграфной связи или электронной почты.

3.9. В день доставки Товара по адресу поставки Товара, указанному в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик обязан передать Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную по форме N ТОРГ-12 либо (универсальный передаточный документ) УПД в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон) и счет.

Вместе с товарной накладной по форме N ТОРГ-12 либо (универсальный передаточный документ) УПД Поставщик предоставляет счет-фактуру в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации (в случае если, Поставщик является плательщиком НДС).

В день доставки/получения Товара Заказчик осуществляет приемку Товара по количеству упаковок Товара, комплекту, явным видимым повреждениям упаковки и качеству Товара.

3.10. Для проверки поставленного Товара в части соответствия Товара условиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами, или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

3.11. В рамках экспертизы поставленного Товара на соответствие условиям настоящего Контракта Заказчиком своими силами или с привлечением независимых экспертов (экспертных организаций) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, проводятся исследования Товара на предмет качества и безопасности, в том числе фальсификации Товара.

3.12. Заказчик вправе для проведения экспертизы Товара осуществлять выборочную проверку качества и безопасности Товара для подтверждения его соответствия условиям настоящего Контракта в момент передачи Товара Заказчику.

3.13. Выборочная проверка качества и безопасности Товара осуществляется в течение сроков, установленных настоящим Контрактом для приемки Товара.

3.14. Товар на период проведения экспертизы находится у Заказчика на ответственном хранении.

3.15. По результатам проведенной экспертизы Товара, в том числе выборочной проверки качества и безопасности Товара, Заказчик составляет заключение об отсутствии или наличии нарушений условий настоящего Контракта, а также об отсутствии или наличии нарушений в части качества и безопасности Товара.

3.16. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения условий настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, не препятствующие приемке поставленного Товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

3.17. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям настоящего Контракта, за исключением условий, касающихся качества и безопасности Товара, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

3.18. При отсутствии претензий относительно количества Товара, комплектности, упаковки Товара, комплекта, качества и безопасности Товара, в том числе на основании заключения по результатам экспертизы, проведенной путем выборочной проверки качества и безопасности Товара (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), Заказчик подписывает документ о приемке - акт о приемке, на основании которого Заказчик подписывает товарную накладную по форме N ТОРГ-12, либо (универсальный передаточный документ) УПД в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара.

3.19. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Заказчик отказывается от приемки такого Товара и составляет в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки Товара мотивированный отказ от подписания акта о приемке с указанием перечня выявленных нарушений условий настоящего Контракта (далее - мотивированный отказ).

3.20. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы поставленного Товара экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке Товара Заказчик должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.21. В случае обнаружения Заказчиком нарушений условий настоящего Контракта, в том числе требований к количеству Товара, комплектности, упаковке Товара, комплекту, качеству и безопасности Товара Поставщик обязуется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика устранить выявленные нарушения (допоставить, доукомплектовать, заменить Товар) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированного отказа. Допоставка недопоставленного, доукомплектование или замена некачественного Товара оформляется соответствующей товарной накладной по форме N ТОРГ-12 либо (универсальный передаточный документ) УПД в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

3.22. В случае повторного выявления по результатам экспертизы, предусмотренной настоящим пунктом, нарушений условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

3.23. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Комплекта сопроводительной документации, которым сопровождается поставка каждой партии Товара, подписывает и направляет Поставщику Акт сдачи-приемки Товара или направляет мотивированный отказ.

3.24. После устранения недостатков, послуживших основанием для направления мотивированного отказа, Поставщик повторно направляет Заказчику Комплект сопроводительной документации, которым сопровождается поставка каждой партии Товара. Заказчик рассматривает указанные документы и подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки Товара в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

3.25. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента получения Товара Заказчиком и вручения Заказчику Комплекта сопроводительной документации, которым сопровождается поставка каждой партии Товара, на весь поставляемый Товар и согласованный Заказчиком без замечаний.

3.26. Подписание со стороны Заказчика Акта сдачи-приемки Товара подтверждает исполнение обязательств Поставщика, предусмотренных настоящим Контрактом.

3.27. Право собственности на Товар, риск утраты, случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику/Получателю с момента подписания Сторонами товарной накладной по форме N ТОРГ-12 либо (универсальный передаточный документ) УПД.

3.28. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Заказчику относящиеся к нему документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, производителем Товара и настоящим Контрактом.

3.29. В случае когда, документы из Комплекта сопроводительной документации, относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком одновременно с Товаром, поставка считается некомплектной. Срок гарантии на Товар осуществляется с момента получения Заказчиком полного Комплекта сопроводительной документации.

3.30. Сдача и приемка Товара осуществляются уполномоченными представителями Сторон.

3.31. В день поставки товара, выполненной работы, оказанной услуги поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке. Сведения, которые должен содержать документ о приемке, указаны в ч.13 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

3.32. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке;

3.33. Документ о приемке, подписанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного поставщиком (подрядчиком, исполнителем), считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.34. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с частью 6 ст.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

3.35. В случае создания в соответствии с частью 6 ст.94 44-ФЗ приемочной комиссии не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке;

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемки или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

3.36. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы поставщику (подрядчику, исполнителю). Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель);

3.37. В случае получения в мотивированного отказа от подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3.38. Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (результатов отдельного этапа исполнения Контракта), считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного заказчиком.

4. Тара и упаковка Товара

4.1. Тара и упаковка должны отвечать требованиям документов в соответствии с которыми они изготовлены и обеспечивать сохранность качества и безопасности Товара при его перевозках и хранении.

4.2. Товар должен передаваться Заказчику в упаковке, соответствующей установленным обязательным требованиям к безопасности и характеру груза, предохраняющей его от всякого рода повреждения или порчи и обеспечивающей сохранность в течение всего срока годности Товара.

Стоимость залога за тару и упаковку не взыскивается, возврату и оплате они не подлежат.

4.3. Упаковка Товара, имеющая внешние дефекты, которые не позволяют использовать ее для обеспечения сохранности Товара при транспортировке и хранении, возвращается Поставщику вместе с Товаром, находящимся в ней, в порядке, определенном разделом 4 настоящего Контракта. Такой Товар не засчитывается в счет исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.4. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за повреждение Товара вследствие его ненадлежащей упаковки.

4.5. Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и перевозки, установленные изготовителем Товара, необходимые для сохранения качества и безопасности Товара.

5. Качество Товара

5.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества соответствовать требованиям действующих ГОСТов и заявленным характеристикам. Товар должен быть сертифицирован, согласно действующих норм, безопасен в эксплуатации и сопровождаться комплектом соответствующих документов. Товар должен быть полностью исправным и находиться в рабочем состоянии. При эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человека и окружающей среде.

5.2. Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не находившийся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

5.3. Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую целостность и сохранность товара при его транспортировке, погрузке (разгрузке) и хранении на складе Заказчика.

5.4. Срок хранения (годности) Товара устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ и не может быть менее 2/3 общего срока хранения (годности) с даты поставки, указанной в товарной накладной.

5.5. Подписание Заказчиком акта о приемке, подтверждающего окончательное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, осуществляется после предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.6. Право собственности на Товар и риски его случайного повреждения или гибели переходит от Поставщика Заказчику с момента выполнения Поставщиком всех обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.7. Транспортные и другие расходы, связанные с заменой некачественного Товара в период гарантийного срока, уплачиваются за счет Поставщика.

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1. Цена настоящего Контракта составляет __________( )__ рублей __ копеек (в том числе НДС - (__ процентов) ________ (______) рублей __ копеек/ или НДС не облагается в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации) и включает в себя стоимость товара, стоимость тары и упаковочных материалов, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

6.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, установленных Федеральным законом о контрактной системе и настоящим Контрактом.

6.3. Финансирование исполнения Контракта осуществляется за счет средств федерального бюджета, в пределах утвержденных и доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2023 год согласно РП 0305 ЦС▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть9 ВР 243.

Выплата авансового платежа по настоящему Контракту не предусматривается.

Поэтапность осуществления расчетов по настоящему Контракту не предусмотрено.

6.4. Оплата стоимости полученного Товара производится Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения каждой партии Товара, начиная с даты предоставления Поставщиком Заказчику Комплекта сопроводительной документации, указанной в п. 6.6. Контракта, согласованной с Заказчиком без замечаний.

При этом подписание документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, должно быть:

на дату с 1 по 20 декабря финансового года включительно, - не позднее чем за один рабочий день до окончания текущего финансового года в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя из средств федерального бюджета на указанный финансовый год, либо в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств федерального бюджета на очередной финансовый год;

на дату с 21 по 31 декабря финансового года включительно, - в очередном финансовом году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя из средств федерального бюджета на очередной финансовый год.

Условие об оплате поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта, не распространяются на государственные контракты, которые заключаются в декабре 2023 г. и (или) в декабре последующих финансовых годов (в части оплаты поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, а также отдельного этапа исполнения контракта в декабре 2023г. и (или) в декабре последующих финансовых годов), а также на государственные контракты, предметом которых является:

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства, оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи;

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, предусмотренных подпунктами "в", "г" и "л" пункта 11 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. №1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета";

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в пунктах 20, 40, 41, 46, 52 и 56 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

оказание (выполнение) услуг связи, охраны, аренды, коммунальных и иных услуг (работ), связанных с содержанием и эксплуатацией зданий (строений, сооружений), оборудования, содержанием животных, используемых в целях осуществления функций государственных органов и оказания государственных услуг, либо выполнение работ (оказание услуг) по созданию (развитию, вводу в эксплуатацию, обеспечению функционирования и выводу из эксплуатации) информационных систем, осуществляемые по 31 декабря текущего финансового года включительно.

Оплата стоимости поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), указанный в Контракте.

6.5. Обязательства Заказчика считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Заказчика.

6.6. При поставке Товар сопровождается следующими документами:

• счет на оплату;
• счёт-фактура (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации);
• товарная накладная по форме № ТОРГ-12 либо (универсальный передаточный документ) УПД , оформленная в 2-х экземплярах с печатью Поставщика;
• оригиналом декларации о соответствии либо его копией, заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если Товар (продукция) подлежит обязательному декларированию);

– документ, подтверждающий качество поставляемого товара (удостоверение качества (о качестве), либо сертификат качества, либо паспорт качества (безопасности) или его копия, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в случае, если Товар (продукция) подлежит обязательной сертификации);

- акт приема-передачи Товара по установленной форме (приложение № 1), подписанный Поставщиком и Заказчиком, скрепленный печатями Поставщика и Заказчика.

6.7. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.8. Сторонами предусматривается:

- возможность оформления и обмена документации о приемке товаров (работ, услуг) в форме электронных документов, подписанных электронной подписью;

- представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе корректировочных документов к ним.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная Сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплату штрафа.

7.5. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (в ред. от 02.08.2019) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", в следующем порядке:

а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.7. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату штрафа.

7.10. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (в ред. от 02.08.2019) "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом", в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта, в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно), что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть---- копеек.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

7.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей (в ред. постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1011).

7.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.15. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Контракта, в том числе при одностороннем отказе стороны Контракта от исполнения Контракта в связи с его нарушением другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба. Возмещение ущерба производится только в связи с наличием вины стороны Контракта в его нарушении.

7.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.17. Уплата неустойки (штрафов, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает стороны от исполнения обязательств по контракту.

8. Изменение и расторжение Контракта

8.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации и Контрактом.

8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом;

в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона о контрактной системе;

если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

Сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.

В случае наступления обстоятельств, обусловливающих невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

Государственным заказчиком как получателем бюджетных средств изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

8.2.1. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона о контрактной системе по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

8.2.2. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта, заключенного до 01.01.2024, если при исполнении такого Контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в соответствии с ч.65.1 ст. 112 Федерального закона о контрактной системе.

8.3. Все изменения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. Все соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

8.4. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.6. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с п. 8.4. настоящего Контракта.

8.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта оформляется в установленном ст. 95 Федерального закона о контрактной системе порядке.

8.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 8.6. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

8.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

8.12. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работ или оказанию услуг в установленный Контрактом срок;

неоднократного нарушения сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

поставки товара, выполненной работы или оказанной услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.13. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом о контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

8.14. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

8.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель)вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в случае:

неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанных услуг.

8.17. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта осуществляется в соответствии со ст.95 Федерального закона о Контрактной системе.

8.18. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

8.20. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.21. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

8.22. Если в результате издания акта органа государственной власти Российской Федерации исполнение Государственным заказчиком своих обязательств по Контракту становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.

8.23. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

9. Обеспечение исполнения Контракта и гарантийных обязательств

9.1. Заказчиком определены следующие обязательства по Контракту, которые должны быть обеспечены:

обязательство о поставке товара в срок, указанный в Контракте;

обязательство о поставке товара, соответствующего, качественным и количественным характеристикам, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом.

9.2 Обеспечение исполнения контракта представляется одним из способов обеспечения исполнения Контракта, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в размере 5% цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, что составляет – ____________________________________________________________________

В случае, если обеспечение исполнения Контракта обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ.

В случае если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Контракта избрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает Поставщику указанные денежные средства в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе Заказчик возвращает поставщику часть денежных средств, внесенных Поставщиком на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

9.2.1. В случае, если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а именно в сумме ___________________________________________________ или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе и обеспечения исполнения Контракта в размере, установленным разделом 10 настоящего Контракта.

9.3. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 ст. 96 Федерального закона о контрактной системе уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе.

9.4. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного частью 30 ст.43 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

9.5. Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

9.6. Заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

9.7.Требования обеспечения гарантийных обязательств.

Заказчиком определены обязательные требования об обеспечении Поставщиком гарантийных обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется одним из способов предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта,▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча восемьсот восемь) рублей 65 копеек.

В случае, если обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и срок её действия должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено Поставщиком вместе с товаром, но не позднее даты подписания грузополучателем документов о приемке поставленного товара.

В случае если Поставщиком в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств избрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает Поставщику указанные денежные средства в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом в общем случае, а так же в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком гарантийных обязательств в случае проведения закупки исключительно среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

9.8. Положение настоящего раздела об обеспечении исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, об обеспечении гарантийных обязательств не применяются в случае:

1) заключение контракта с участником закупки, которой является казенным учреждением;

2) осуществление закупки услуги по предоставлению кредита;

3)заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача независимой гарантии.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления, влияющие на возможность исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли Сторон.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить о них другую Сторону в любой форме, предпочтительно – в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Контракту и срок исполнения обязательств.

10.3. По прекращении указанных обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 3 рабочих дней, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по Контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

10.4. Сторона должна в течение 10 рабочих дней с момента прекращения форс-мажорных обстоятельств передать другой Стороне документы, подтверждающие наличие и продолжительность форс-мажорных обстоятельств, выданные компетентным органом или организацией.

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по Контракту отодвигается в пределах текущего финансового года соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

10.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Контракта и достижения соответствующей договоренности.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Контракта, разрешаются между Поставщиком и Заказчиком в добровольном порядке.

11.2. До направления возможного искового заявления в Арбитражный суд, предъявление претензии другой Стороне является обязательным. Претензия должна быть рассмотрена и по ней ответ в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

11.3. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты настоящего Контракта и (или) нормативные правовые акты; требования; информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.); дату и регистрационный номер претензии; подпись уполномоченного лица; перечень прилагаемых документов. Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

11.5. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от Стороны-адресата, Сторона, предъявившая претензию, вправе, после наступления любого из указанных событий, передать спор на разрешение в Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12. Прочие условия

12.1. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, либо в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в случае заключения Контракта по результатам электронных процедур.

12.3. В случае изменения банковских реквизитов поставщик (подрядчик, исполнитель)обязан в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств по указанным в Контракте реквизитам несет поставщик (подрядчик, исполнитель).

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются все его приложения.

13. Срок действия Контракта

13.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и размещения подписанного Заказчиком Контракта в ЕИС (ЕАТ) и действует по 17 июля 2023 г. включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных) по Контракту – до их полного исполнения.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон на момент заключения Контракта

- Посмотреть таблицу с данными

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

по Государственному контракту от ______________ № ______

г. _______________ «____» ___________ 20_____ г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика, в лице ____________________, с одной стороны и представитель Поставщика в лице __________ __________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

В соответствии с условиями Государственного контракта от __________ № ____, Поставщик поставил, а Заказчик принял и оприходовал Товар, указанный в нижеприведенной таблице:

- Посмотреть таблицу с данными

Сопроводительные документы:

товарная накладная от _______________ № ____________________;

счет-фактура от _______________ № _____________________;

счет от _______________ № _______________________;

документы, удостоверяющие качество Товара (удостоверение, сертификат и т.д.) от ________________№ _________________;

документ о соответствии Товара обязательным требованиям Заказчика;

_________________________________________;__________________________________________ (др. документы в соответствии с условиями Контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщиком и Заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр – Заказчику, 2-й экземпляр – Поставщику

Комиссия в составе:

___________________(ФИО) ___________________(ФИО) ___________________(ФИО) ___________________(ФИО) ___________________(ФИО)

- Посмотреть таблицу с данными

ПОДПИСИ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ

- Посмотреть таблицу с данными轟槙

%88%87%82%85%99%85%8d%88%85

1. Сведения о государственном заказчике (далее – заказчик):

наименование: федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю)

почтовый адрес:350039, г. Краснодар, ул. Калинина, 58

юридический адрес:350039, г. Краснодар, ул. Калинина, 58

Ответственное должностное лицо: Кермин Дмитрий Александрович тел. ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Сотрудник контрактной службы: Матюшко Инна Павловна

адрес электронной почты:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

2. Идентификационный код закупки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3

3. Используемый способ определения поставщика – аукцион в электронной форме (электронный аукцион).

4. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» rts-tender.ru

5. Наименование объекта закупки: Поставка строительных материалов для проведения капитального ремонта ограждения внутренней запретной зоны (участок № 1,2), лакокрасочные материалы и растворители.

20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и лаков (смывки).

- Посмотреть таблицу с данными

6. Информация о количестве, единице измерения и месте поставки товара:

Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества соответствовать требованиям действующих ГОСТов и заявленным характеристикам. Товар должен быть сертифицирован, согласно действующих норм, безопасен в эксплуатации и сопровождаться комплектом соответствующих документов. Товар должен быть полностью исправным и находиться в рабочем состоянии. При эксплуатации и хранении не должен выделять вредных, ядовитых, радиоактивных веществ, не должен создавать угрозу жизни человека и окружающей среде.

Поставляемый Товар должен быть заводской сборки, новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не находившийся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц, не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

Поставляемый товар должен быть упакован в стандартную оригинальную заводскую упаковку, обеспечивающую целостность и сохранность товара при его транспортировке, погрузке (разгрузке) и хранении на складе Заказчика.

Срок хранения (годности) Товара устанавливается в соответствии с действующими ГОСТами, ОСТами и ТУ и не может быть менее 2/3 общего срока хранения (годности) с даты поставки, указанной в товарной накладной.

Место поставки товара: Поставка Товара осуществляется на склад Заказчика, расположенного по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Краснодар, ул. Калинина, 58. Доставка Товара осуществляется транспортом Поставщика, за счет Поставщика.

7. Срок исполнения контракта: Поставщик в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента подписания Контракта обязуется поставить Товар на склад Заказчика. Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и размещения подписанного Заказчиком Контракта в ЕИС и действует по 17 июля 2023 г. включительно, а в части исполнения Сторонами своих обязательств (в том числе гарантийных) по Контракту – до их полного исполнения.

8. Начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования, наименование валютыв соответствиис общероссийскимклассификатором валют:

Начальная (максимальная) цена контракта:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(сто восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек (с НДС 20% в сумме30 144,17 рублей),и включает в себя стоимость товара, с учетом стоимости тары и упаковочных материалов, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением обязательств по Контракту.

Лимиты бюджетных обязательств выделены из средств федерального бюджета по целевой статье финансирования▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть3.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком: Российский рубль.

Сроки и условия оплаты: Оплата поставленного Товара производится Заказчиком в российских рублях, в форме безналичного расчета, платежным поручением путем перечисления денежных средств, выделяемых из средств федерального бюджетного финансирования, на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, в течение семи (семи) рабочих дней с момента получения Товара, начиная с даты предоставления Поставщиком Заказчику Комплекта сопроводительной документации, согласованной с Заказчиком без замечаний.

9. Размер аванса: Выплата аванса не предусмотрена.

10. Требования к участникам электронного аукциона, в соответствии частью 1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ (при наличии такого требования);

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки: участник электронного аукциона может быть юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен соответствовать требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

2)непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3)неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

4)отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5)отсутствие у участника закупки – у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7)отсутствие обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

8)участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица оффшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;.

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

10)участник закупки не является иностранным агентом;

11)Отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе о лицах, информация о которых содержится в заявке на участие в закупке в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ, если Правительством Российской Федерации не установлено иное;

12) дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1. статьи 31 Закона № 44-ФЗ – не установлены.

11. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФедерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – –не установлены

12. Преимущество участия субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных не коммерческих организаций в электронном аукционе в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) установленное в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ–предусмотрено.

13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со ст.14 Федерального закона № 44-ФЗ:

В соответствии с частью 4 статьи 14 Законом 44-ФЗ и Приказом Министерства финансов Российской федерации от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- Приказ №126н) при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений преимущества в отношении цены контракта в размере 15 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 1 и закупаемых при реализации национальных проектов (программ), в соответствии с подпунктами 1.2 и пункта 1.3 1 настоящего приказа предоставляются участникам закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств- членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 приказа №126н при проведении аукциона контракт заключается по цене:

а) сниженной на 15 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 1, и закупаемых при реализации национальных проектов (программ), от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств Евразийского экономического союза, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики);

б) предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложении, и происходящих исключительно из государств- членов Евразийского экономического союза, из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 приказа №126н в случае признания победителя электронного аукциона уклонившего от заключения контракта и заключении контракта с иным участником закупка, цена контракта определяется заказчиком в соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 настоящего приказа.

В соответствии с подпунктом 1.6 пункта 1 приказа №126н подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложении, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом наименования страны происхождения товара.

В соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 приказа 126н при исполнении контракта на поставку товаров, указанных в Приложении, не допускается замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены страной происхождения товаров, указанных в Приложении, будет являться государство- член Евразийского экономического союза, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика.

13.1. Запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а так же промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства» (закупка одной единицы товара, стоимость которой не превышает 300 тыс. рублей и закупки совокупности тиких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей.

14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке - не предусмотрен.

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ), реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона 44-ФЗ;

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или независимой гарантии, предусмотренной статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Выбор способа обеспечения осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

При проведении электронных процедур:

1) обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним из следующих способов:

а) путем блокирования денежных средств на банковском счете, открытом таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет), для их перевода в случаях, предусмотренных настоящей статьей, на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации;

б) путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) участник закупки для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием электронной площадки способ обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий, размещенного в единой информационной системе;

3) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных средств:

а) подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения заявки на участие в закупке;

б) оператор электронной площадки не позднее десяти минут с момента получения заявки на участие в закупке, поданной до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, направляет в банк, в котором открыт специальный счет, информацию о реквизитах такого счета и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке;

в) банк не позднее сорока минут с момента получения информации, предусмотренной подпунктом "б" настоящего пункта, осуществляет блокирование денежных средств на специальном счете в размере обеспечения заявки на участие в закупке и направляет информацию об осуществленном блокировании оператору электронной площадки. В случае отсутствия на специальном счете незаблокированных денежных средств в этом размере банк такое блокирование не осуществляет и в указанный срок направляет оператору электронной площадки информацию об отсутствии на специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки;

г) в случае получения от банка информации об отсутствии на специальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке, оператор электронной площадки осуществляет в соответствии с подпунктом "е" пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального закона № 44-ФЗ возврат заявки подавшему ее участнику закупки;

4) в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде независимой гарантии оператор электронной площадки посредством взаимодействия с реестром независимых гарантий, размещенным в единой информационной системе, не позднее одного часа с момента получения заявки на участие в закупке проверяет наличие номера реестровой записи в таком реестре, сумму независимой гарантии, а также соответствие идентификационного кода закупки, указанного в независимой гарантии, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки. Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику закупки в соответствии с подпунктом "ж" пункта 5 части 6 статьи 43 Федерального закона 44-ФЗ.

Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных статьей 44 Федерального закона 44-ФЗ случаях для предъявления требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки на участие в закупке, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта в случае просрочки исполнения обязательств по независимой гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком до окончания срока ее действия, за каждый день просрочки уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате по такой независимой гарантии;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

Запрещается включение в условия независимой гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Краснодар, ул. Калинина, 58 УФК по Краснодарскому краю (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьв ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, УИН 0002 (в платежном поручении поле 22).

Назначение платежа: перечисление залоговых сумм в обеспечение

15. Размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона 44-ФЗ):

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены контракта.

Контракт заключается после предоставления Поставщиком обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №44-ФЗ.

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона №44-ФЗ.

Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона №44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона №44-ФЗ, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке).

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ.

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе Заказчик возвращает поставщику часть денежных средств, внесенных Поставщиком на указанный Заказчиком счет в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае если Поставщиком в качестве способа обеспечения исполнения Контракта избрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает Поставщику указанные денежные средства в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Платежные реквизиты Заказчика, в случае если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в качестве способа обеспечения исполнения Контракта избрано перечисление денежных средств:

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 14 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю» (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю),▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Краснодар, ул. Калинина, 58 УФК по Краснодарскому краю (ФКУ ИК-14 УФСИН России по Краснодарскому краю л/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть20) ИНН▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть0, КПП▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ОКТМО▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть01 р/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,к/с▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьБИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть1в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, УИН 0002 (в платежном поручении поле 22).

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона «____________» (наименование аукциона), «НДС не облагается».

16. Требования обеспечения гарантийных обязательств.

Заказчиком определены обязательные требования об обеспечении Поставщиком гарантийных обязательств.

Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется одним из способов предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в размере 1% начальной (максимальной) цены контракта, 1808 (одна тысяча восемьсот восемь) рублей65копеек.

В случае, если обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в виде независимой гарантии, независимая гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и срок её действия должен превышать срок действия гарантийных обязательств не менее чем на 1 (один) месяц. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно.

Обеспечение гарантийных обязательств должно быть предоставлено Поставщиком вместе с товаром, но не позднее даты подписания грузополучателем документов о приемке поставленного товара.

В случае если Поставщиком в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств избрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, Заказчик возвращает Поставщику указанные денежные средства в течение 30 дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом в общем случае, а так же в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком гарантийных обязательств в случае проведения закупки исключительно среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

17. Казначейское сопровождение Контракта – не предусмотрено.

18. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не может приходиться на нерабочий день « 10 »_марта 2023 г. 10 часов 45 минут.

20. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронном аукционе « 13 » марта 2023 г.