Тендер - Поставка хозяйственных товаров №240301283

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Описание объекта закупки (спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

Итого на сумму 44800,00 (Сорок четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек)

1. Требования к качеству товаров: Товар, подлежащий поставке, должен сопровождаться документами, подтверждающими соответствие качества товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, выданными компетентными органами.

2. Требования к упаковке и маркировке товара: упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах, осуществляемых поставщиком.

3. Доставка, погрузка, разгрузка поставляемого товара осуществляются Поставщиком за свой счет.

4. Не заказанный и несоответствующий техническому заданию объём товара поставке не подлежит, Заказчиком не принимается и не оплачивается.

5. Поставщик обязан произвести замену некачественного товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика информации о выявлении некачественного товара.

Контракт №

г. Новосибирск « »__________ 2023 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» (МБУДО ДООЦ «Спутник») именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Немзорова Сергея Егоровича, действующего на основании Устава, и ______________________________________________, в лице____ ___________________________,действующего на основании___________________ _, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44- ФЗ, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка Хозяйственных товаров для нужд МБУДО ДООЦ «Спутник» (далее «Товар»), согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1)

1.2. Перечень и объем поставляемых товаров определяются согласно Приложению № 1.

2. Количество и качество товаров

2.1. Ассортимент, количество, характеристика и цена Товара указываются в Спецификации (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта и не подлежат изменению.

2.2. Поставщик должен гарантировать, что качество товара соответствует требованиям и нормам.

3. Порядок приемки товара

3.1. Приемка товара осуществляется после проверки ассортимента, количества и качества поставляемого товара (товар должен быть поставлен в месте нахождения Заказчика.)

3.2. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3.3. По решению заказчика для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

3.4. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке (актом приемки – передачи товара), который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) и поставщиком, либо поставщику в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.5 Приемка товаров осуществляется по количеству в соответствии с фактическим наличием товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. При приемке товаров по качеству и комплектности должны выполняться требования к качеству товаров, предусмотренные контрактом.

В случае несоответствия фактического наличия товаров или отклонения по качеству, техническим, функциональным характеристикам, установленным в контракте, или данным, указанным в сопроводительных документах, должен составляться акт, который является юридическим основанием для предъявления претензий поставщику. В сопроводительном документе следует сделать отметку об актировании.

При обнаружении отклонений по количеству, качеству, техническим, функциональным характеристикам (составу) представитель Заказчика обязан:

• приостановить приемку; обеспечить сохранность товара и принять все необходимые меры к предотвращению его смешения с другим однородным товаром;
• вызвать представителя поставщика для составления двустороннего акта.

Уведомление о вызове представителя поставщика должно быть направлено ему не позднее 2-х часов с момента обнаружения отклонений.

В случае, когда Поставщик получил вызов от Заказчика, представитель Поставщика должен явиться не позднее двух часов после получения вызова, если в уведомлении не указан иной срок. Представитель организации Поставщика должен иметь при себе удостоверение на право участия в приемке товара у Заказчика.

Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его, порчу при транспортировке.

Все расходы, связанные с проведением экспертизы некачественного товара, возвратом бракованных товаров, осуществляются за счет Поставщика. Замена бракованных товаров производится в течение 2-х часов с момента обнаружения недостатков и составления сторонами соответствующего акта.

3.6. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным представителем Заказчика в одностороннем порядке.

3.7. При обнаружении недостатков качества Товара в процессе использования в течение срока годности Товара Заказчик извещает Поставщика о выявленном несоответствии. Поставщик обязан в течение 3-х часов принять решение о дальнейшем использовании Товара ненадлежащего качества (возврат, уничтожение и т.п.), а также о его замене.

3.8. Поставляемый товар должен иметь следующие сопроводительные документы: счет-фактура, приложение к счету-фактуре по качеству, товарную накладную либо универсальный передаточный документ.

4. Формы, сроки и порядок оплаты

4.1. Оплата производится по факту поставки товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней, на основании следующих документов, подписанных сторонами:

- товарных накладных (либо универсального передаточного документа).

4.2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

4.3. КБК:

- Посмотреть таблицу с данными

5. Сумма контракта

5.1. Цена контракта включает в себя помимо стоимости товара, являющегося предметом контракта, также расходы, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поставкой, хранением товара, НДС и прочие налоги, сборы и другие обязательные платежи, а, также иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением контракта.

5.2. Цена контракта составляет__________( ____________________________________ ) рублей _________копеек. НДС облагается/не облагается.

Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит.

5.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

5.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

5.5. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

5.6. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

5.7. Источником финансирования контракта является бюджет города Новосибирска на 2023 год.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.1. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

6.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы.

6.1.3. Пеня, начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня).

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.1. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно 1000 рублей.

6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, а именно _______ руб. _ коп.

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно __________рублей

6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта, а именно ______рублей.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады и т.п., оказывающих влияние на выполнение сторонами принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности, отсутствие у стороны денежных средств и т.п.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 1 (одних) суток после этого в письменном виде уведомить об этом другую сторону и сообщить ей о виде и возможной продолжительности действия этих обстоятельств.

7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8. Порядок разрешения споров

8.1.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего контракта, разрешаются путем переговоров и предъявления претензий.

Срок рассмотрения претензий – не более 10 дней с момента ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации процедуры претензионного урегулирования споров, передают их на рассмотрение арбитражного суда Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта при существенном нарушении условий исполнения Контракта Поставщиком:

- в случае неоднократной просрочки поставки Товара более чем на 2 часа;

- в случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

9.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10. Прочие условия

10.1. Контракт считается заключенным и вступает в силу только после его подписания сторонами.

10.2. Все вопросы, не урегулированные Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Ни одна из сторон не имеет права:

- поручить исполнение своих обязательств по настоящему контракту третьему лицу;

- переуступить право требования долга третьему лицу.

10.4. В целях оплаты денежного обязательства заказчика, определенного получателем бюджетных средств (Главным управлением образования мэрии города Новосибирска) по контракту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком по указанному контракту своих обязательств, исполнение обязательства по перечислению неустойки (штрафа, пеней) по контракту в доход заказчика возложено на соответствующего заказчика.

В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по контракту производится на основании акта о приема-передачи, содержащего сведения об исполнении обязательства Поставщиком, о принятых результатах исполнения контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

10.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, заключенного по итогам закупки, Поставщиком производится уплата неустойки (штрафа, пеней) в объеме, установленном контрактом. Оплата контракта производится путем выплаты Поставщику контракта суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) при условии перечисления в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход соответствующего заказчика, на основании платежного документа, оформленного заказчиком, с указанием Поставщика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов).

11. Срок и условия поставки товара

1. Поставка товаров Заказчику осуществляется в течение 20 дней с момента подписания контракта сторонами по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 12.

12. Срок действия контракта и прочие условия

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2023 года.

12.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правоприемником Поставщика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, и заключить дополнительное соглашение, причем необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13. Приложения

13.1. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта.

1. Спецификация (приложение № 1);

13. Адреса и платежные реквизиты сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №320263666 26-32 Моющие средства В соответствии с Закупочной документацией. Просим подгружать КП в том числе и в редактируемом формате.	Запрос предложений #320263666	См. док.	22 часа 22.12.2025 19.01.2026
Тендер №320504683 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320504683	600 000 Обеспечение контракта: 10%	4 дня 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320507721 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320507721	600 000 Обеспечение контракта: 10%	4 дня 25.12.2025 23.01.2026
Тендер №320589397 Поставка моющего средства	Электронный аукцион #320589397	600 000	11 дней 26.12.2025 30.01.2026
Тендер №320756006 Поставка расходных материалов (моющие)	Электронный аукцион #320756006	284 847 Обеспечение контракта: 5%	5 дней 30.12.2025 23.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240301258 Поставка хозяйственных товаров	Малая закупка #240301258	44 800	срок истек - 03.03.2023
Тендер №240300898 Чистящее средство (CC) (с результатом)	Запрос предложений #240300898	90 000	срок истек 01.03.2023 09.03.2023
Тендер №240300814 Универсальный чистящий порошок (CC) (с результатом)	Запрос предложений #240300814	228 000	срок истек 01.03.2023 09.03.2023
Тендер №240300754 мыло хозяйственное (с результатом)	Запрос предложений #240300754	785 485	срок истек 01.03.2023 09.03.2023
Тендер №240300733 Жидкий хлор (отбеливатель) (с результатом)	Запрос предложений #240300733	32 000	срок истек 01.03.2023 09.03.2023

Тендеры из региона Новосибирск

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №240301251 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 20" объявляет тендер: Поставка шпателя для языка, смотрового	Электронный аукцион #240301251	70 800 Обеспечение контракта: 5%	срок истек - 09.03.2023
Тендер №240301245 ГАУССО НСО 'ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ' объявляет тендер: Поставка свежемороженой рыбы	Запрос котировок #240301245	264 400	срок истек - 10.03.2023
Тендер №240301240 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка тушеной говядины	Запрос котировок #240301240	211 400	срок истек - 10.03.2023
Тендер №240301236 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" объявляет тендер: Поставка сливочного масла и маргарина	Запрос котировок #240301236	322 864	срок истек - 10.03.2023
Тендер №240301231 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛИНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" объявляет тендер: ГСМ (2 квартал)	Электронный аукцион #240301231	448 800	срок истек - 09.03.2023