Тендер - поставка дезсредств №240293510

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Извещение.docx

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

.sub

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.9#2revac901fa1

Извещение о проведении конкурентной закупки

путем проведения торгов – открытый аукцион в электронной форме

- Посмотреть таблицу с данными%84%8e%8a%93%8c%85%8d%92%80%96%88%9f

«уТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ММУП ЛКЦ

г. Саратова

___________ /Д.А.Горчаков/

«1» марта 2023 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ - Посмотреть таблицу с данными

Саратов

2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Техническая характеристика (спецификация)

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

Договор № ________

поставка дезсредств

г. Саратов «____» __________________2023 г.

Муниципальное медицинское унитарное предприятие «Лечебно-консультативный центр г. Саратова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Горчакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, по результатам открытого аукциона в электронной форме на основании протокола № ___________ от ___________, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является поставка дезсредств (далее – Товар) для нужд ММУП ЛКЦ г. Саратова.

1.2. Поставщик обязуется поставить, а Заказчик – принять и оплатить Товар, наименование, технические характеристики, количество, цена за единицу товара определяются в Спецификации (Приложение № 1) (далее – Спецификация), являющейся неотъемлемой частью Договора.

1.3.Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., зд. 58/61.

Периодичность поставки: по заявке Заказчика.

Срок поставки: Поставка товара осуществляется в течение 5 календарных дней с момента поступления заявки от Заказчика на поставку партии товара. Общее количество заявок – не более 10. Доставка товара осуществляется автомобильным транспортом (автоцистерной) силами и средствами Поставщика.

Цена Договора и источник финансирования

2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных в п.7.2. Договора.

2.2. Цена Договора составляет _____________ руб., НДС не облагается. Цена Договора включает в себя: стоимость поставляемого Товара, затраты на перевозку, погрузку, выгрузку Товара, страхование, все расходы и риски до момента поставки Товара Заказчику (по месту поставки), налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы на уплату таможенных пошлин, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

2.3. Источник финансирования – собственные средства.

Порядок расчетов

3.1. Полученный Товар оплачиваются по ценам, не превышающим цены, указанные в Спецификации к Договору.

3.2. В случае превышения цены Товара, указанной в сопроводительных документах на Товар, по сравнению с ценой, определенной Спецификацией Договора, оплата производится по цене, определенной Спецификацией.

3.3.Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке в форме платежного поручения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки товара Поставщиком после подписания Поставщиком и Заказчиком товарных накладных (накладных), в течение 7 (семи) рабочих дней на основании выставленного счета и/или счета-фактуры.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.5. Заказчик вправе осуществить возврат Поставщику, указанных в п. 3.3.документов, оформленных ненадлежащим образом без оплаты или с частичной оплатой с указанием конкретных отклонений от установленного порядка.

3.6. Оплата Товара осуществляется в рублях.

Права, обязанности сторон и порядок приемки Товара

4.1.Обязанности и права Поставщика:

Поставщик обязуется:

4.1.1. Поставить Товар, указанный в пункте 1.1. Договора надлежащего качества, в соответствии со Спецификацией к Договору и не позднее срока поставки, указанного в п.1.3. Договора.

4.1.2. Обеспечить соответствие поставленного Товара стандартам Российской Федерации, регламентирующим его выпуск и транспортировку, на условиях, предусмотренных в Спецификации.

4.1.3. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: товарную накладную и/или счет-фактуру (при наличии), копию(и) декларации(й) о соответствии или сертификата(ов) соответствия или качества Товара, в случае если данный Товар подлежит обязательному декларированию или сертификации.

4.1.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Договором.

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Договору.

4.1.6. В течение 3 (трех) дней сообщать Заказчику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

Поставщик вправе:

4.1.7. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по Договору.

4.2. Права и обязанности Заказчика:

Заказчик обязуется:

4.2.1. В течение 3 (трех) дней сообщать Поставщику об изменениях своего адреса, наименования и иных реквизитов путем направления письменного уведомления.

4.2.2. Оплачивать поставленный Поставщиком Товар в соответствии с порядком расчетов, определенном в Разделе 3 «Порядок расчетов» Договора.

4.2.3. Исполнять надлежащим образом свои обязательства по Договору.

Заказчик вправе:

4.2.4. Требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком по Договору.

4.2.5. В любое время проверять поставку Товара и потребовать от Поставщика отчет о ходе исполнения Договора.

4.2.6. Проводить экспертизу поставленного Товара. В случае необходимости по результатам экспертизы составлять акт с указанием причин отказа от принятия поставленного Товара, в том числе частичного. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации

4.3. Порядок приемки Товара:

4.3.1.Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поставки Товара, осуществляет проверку Товара (экспертизу Товара) в части соответствия количества, ассортимента, объема требований, установленных Договором и Документацией об аукционе в электронной форме (далее - Документация).

4.3.2. Поставка Товара считается выполненной с момента подписания товарной накладной (накладной) Поставщиком и Заказчиком.

Ответственность Сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Уплата неустойки (пени, штрафа), предусмотренной Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) сторону от необходимости исполнения обязательств в полном объеме.

5.2. Ответственность Заказчика

5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, если иной размер не установлен действующим законодательством.

5.2.2. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением счетов от Подрядчика или ненадлежащим оформлением Подрядчиком счетов.

5.3. Ответственность Поставщика:

5.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику, требование об уплате неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком, если иной размер не установлен действующим законодательством.

5.4.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7.Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Качество Товара

6.1. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям, предъявляемым к нему законодательством Российской Федерации. Товар должен быть поставлен новым. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения, и не подлежащей возврату Поставщику.

6.2. Качество и безопасность Товара должны быть подтверждены копиями деклараций о соответствии или сертификатов соответствия или качества и иных документов, требование к наличию которых установлено законодательством Российской Федерации, и оформленными в установленном порядке.

6.3. Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства.

Изменение и прекращение Договора

7.1. Изменение обязательств между Сторонами осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором.

7.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции не более чем на 10 % (десять процентов). При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

2) сроки исполнения обязательств по договору в случае, если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы, просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору или по иным объективным причинам;

3) цену договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора в случаях, предусмотренных подпунктом 1 пункта 7.1.

4) требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), которые являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками товара (материала, используемого при выполнении работ, оказании услуг), указанными в договоре;

5) наименование страны происхождения товара.

Изменение обязательств между Сторонами осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Договором.

7.3. Все дополнения и изменения к Договору, не противоречащие законодательству, оформляются в виде дополнительных соглашений, которые после их подписания Сторонами являются неотъемлемой частью Договора.

7.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в случае:

- отказа Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему;

- существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружения Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков;

- невыполнения Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара;

- неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара.

7.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, если в ходе исполнения Договора установлено, что Поставщик и (или) Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Порядок разрешения споров

9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и направления претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий в досудебном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Саратовской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уведомления и сообщения. Особые условия

10.1. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в связи с выполнением Договора, должны быть исполнены в письменной форме.

10.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов, в порядке предусмотренном п.п. 4.1.6 и 4.2.2. Договора.

10.3. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы и иную информацию, предусмотренные Договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения такой обязанности, если иное не предусмотрено условиями Договора.

10.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десяти) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

Обеспечение исполнения Договора

11.1. Размер обеспечения исполнения Договора 5% от начальной максимальной цены договора и составляет _______ рублей (__________________).

В случае, если при проведении аукциона в электронной форме цена Договора была снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Договора, победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения Договора увеличенное в полтора раза.

11.2. Обеспечение исполнения обязательств по Договору может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц. Заказчик имеет право на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

11.3. Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

11.4. Обеспечение исполнения обязательств по Договору, предоставленное в форме перечисленных денежных средств возвращается Поставщику, с которым заключен Договор, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного исполнения данным участником своих обязательств по Договору. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным в Договоре, либо в требовании (заявлении) о возврате.

Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

12.2. Договор действует по 31 декабря 2023 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств по Договору.

13. Приложение

Приложение № 1 – Спецификация.

14. Адреса и реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

Спецификация

- Посмотреть таблицу с данными

Поставщик Заказчик

_____________/ _______________/

М.П. М.П.

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть10 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):410600, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ЧАПАЕВА, 58/61, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.03.2023 по 17.03.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.03.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:410600, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ЧАПАЕВА, 58/61, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:21.03.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть . . . . table.item table.item-information table.item-information - Посмотреть таблицу с даннымиМесто поставки товара, выполнения работ, оказания услуг для лота №1Место поставки (субъект РФ):Приволжский федеральный округ, Саратовская облМесто поставки (адрес):410600, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ЧАПАЕВА, 58/61, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00
Требования к участникам закупкиТребование к отсутствию участников закупки в реестре недобросовестных поставщиков
Информация о документации по закупкеСрок предоставления документации: с 01.03.2023 по 17.03.2023Место предоставления документации:Электронная площадка РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru)Порядок предоставления документации:В электронной форме на площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) и Официальном сайте (http://zakupki.gov.ru)Официальный сайт ЕИС, на котором размещена документация: www.zakupki.gov.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации по закупкеРазмер платы:Плата не требуется
Подача заявокДата начала срока подачи заявок:01.03.2023Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени):17.03.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть:00Порядок подачи заявок:В электронной форме
Подведение итоговМесто подведения итогов:410600, Российская Федерация, Саратовская обл., г. Саратов, ЧАПАЕВА, 58/61, ОКАТО:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть00Дата подведения итогов:21.03.2023Порядок подведения итогов:В соответствии с документацией о закупке