Тендер - Хозяйственные товары №239924115

Задать вопрос по тендеру: 

Оглавление

Контракт № ______/52 дс

на поставку товаров

г. Полысаево « __» ________ 2023 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 52», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Ведищевой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в дальнейшем Заказчик и ___________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании _ с другой стороны, , вместе именуемые Стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных товаров (далее – товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями настоящего контракта. Наименование, качество, количество устанавливается настоящим контрактом и согласно УПД к настоящему контракту.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость контракта составляет _______(_____________________) рублей, НДС в т.ч. 20%.

В цену товаров включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе, все подлежащие к уплате налоги и другие обязательные платежи, стоимость товара, расходы на упаковку, маркировку, транспортные расходы по доставке товара до места поставки.

2.2. Цена должна оставаться фиксированной на весь период исполнения Контракта.

2.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Поставщика. Оплата производится в рублях Российской Федерации.

Расчет за поставленный товар осуществляется в размере 100 % по факту поставки товара в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поставки товара и подписания Заказчиком счета-фактуры, товарной накладной, УПД.

2.4. Источник финансирования: бюджет Полысаевского городского округа (собственные средства учреждения).

2.5. Метод определения цены контракта применен в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.6. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта.

2.6. В случае неисполнения подрядчиком требования заказчика об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявляемого в соответствии с Законом, заказчик вправе осуществить удержание из суммы, подлежащей оплате подрядчику.

2.7. ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

3. Сроки и условия поставки

3.1. Поставщик обязан осуществить 100% поставку товара Заказчику в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта.

3.2. Место доставки товара: Российская Федерация, индекс▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов, д. 75а

3.3. Поставщик должен обеспечивать надлежащую упаковку товаров. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность товара при их транспортировке и хранении, защиту от внешних воздействий.

3.4. При поставке товара Заказчику предоставляются:

- товарно-транспортная накладная, подписанная обеими сторонами, подтверждающая передачу товара Заказчику, УПД (счет-фактура).

4. Обязанности Сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществлять поставку товара в соответствии с п. 3.1. ч. 3 настоящего контракта.

4.2.Заказчик обязан:

4.2.1.Заказчик обязан принимать и оплачивать поставленный Поставщиком Товар, указанный в п. 1.1. настоящего контракта, в порядке и сроки, указанные в п.2.3. настоящего контракта.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность, установленную настоящим Контрактом и Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063".

5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть(одна тысяча) рублей 00 копеек.

5.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.

5.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

5.8. Сторона освобождается от ответственности по настоящему Контракту, если докажет, что неисполнение данного обязательства произошло по вине другой Стороны.

5.9. Стороны несут ответственность за исполнение любого из взятых на себя обязательств.

6. Срок действия Контракта

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до 31.12.2023.

7. Порядок расторжения контракта

7.1. Расторжение контракта допускается в одностороннем порядке, по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. Дополнительные соглашения к настоящему контракту, оформленные Сторонами надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, в случае, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия) или других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств и разумному сроку для их устранения.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по данному Контракту, обязана в 5-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных в п.8.1 настоящего Контракта обстоятельств. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

9. Обеспечение обязательств по настоящему контракту

9.1. В соответствии с п. 2. ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик не установил требование обеспечения исполнения настоящего контракта.

10. Заключительные положения

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Кемеровской области Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.2.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ, по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.2.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.2.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.2.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Кемеровской области.

11. Адреса и банковские реквизиты:

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к контракту поставки

от « ___ » _________ 2023г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

ИТОГО: _________ (______________________________________ рублей) _______ копеек, НДС в т.ч. 20%.

Заказчик МБДОУ № 52: Поставщик

_____________________ Е.В. Ведищева ________________/_______________

М.П. М.П.

Похожие тендеры

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №321277456 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств.	Электронный аукцион #321277456	89 491	3 дня 15.01.2026 23.01.2026
Тендер №321400750 ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗБАССКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.В. БЕЛЯЕВА" объявляет тендер: Поставка дезинфицирующих средств	Электронный аукцион #321400750	8 195 269 Обеспечение заявки: 81 953	13 дней 16.01.2026 02.02.2026
Тендер №321526114 Хозяйственные товары	Малая закупка #321526114	7 300	1 день 19.01.2026 21.01.2026
Тендер №321528023 Поставка стирального порошка	Электронный аукцион #321528023	41 265	16 часов 19.01.2026 20.01.2026

Тендеры из отрасли Бытовая химия

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239924015 Поставка хозяйственных товаров для нужд Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия	Малая закупка #239924015	825 Обеспечение заявки: 41	срок истек - 22.02.2023
Тендер №239923993 Средства для дезинфекции воды бассейна	Запрос предложений #239923993	23 000	срок истек - 01.03.2023
Тендер №239923940 Хозяйственные товары	Малая закупка #239923940	9 760	срок истек - 01.03.2023
Тендер №239923774 Поставка художественных материалов	Малая закупка #239923774	2 330	срок истек - 03.03.2023
Тендер №239923458 № зз-04763-2023 Дезинфицирующие средства (с результатом)	Электронный аукцион #239923458	726 940 Обеспечение контракта: 5%	срок истек 22.02.2023 02.03.2023

Тендеры из региона Кемеровская область - Кузбасс

Внимание!

В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.

Отправить заявку

Название	Тип тендера	Цена	Период показа
Тендер №239923516 Филиал ООО "ИСО" в г. Новокузнецк объявляет тендер: КР сушилки полочной УПФС АО "РУСАЛ Новокузнецк"	Конкурс #239923516	См. док.	срок истек - 01.03.2023
Тендер №239922679 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "АЛИСА" объявляет тендер: Приобретение продуктов питания	Электронный аукцион #239922679	36 160	срок истек - 02.03.2023
Тендер №239922579 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ" объявляет тендер: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содейств...	Электронный аукцион #239922579	1 320 090 Обеспечение заявки: 6 600	срок истек - 02.03.2023
Тендер №239922252 Общество с ограниченной ответственностью "Стройдорэкспорт" объявляет тендер: З/ч ЭКГ-5А	Конкурс #239922252	См. док.	срок истек - 27.02.2023
Тендер №239922235 Выполнение работ по очистке крыш зданий от снега и наледи (с результатом)	Малая закупка #239922235	49 055 Обеспечение заявки: 589	срок истек 22.02.2023 26.02.2023