Тендер - Поставка хозяйственных товаров (моющих, чистящих и других товаров) №239698738

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Тех_задание_хоз.товары

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Азовский центр помощи детям»

Техническое задание

Предмет контракта: Поставка хозяйственных товаров (моющих, чистящих и других товаров)

- Посмотреть таблицу с данными

Требования Заказчика:

Требования к качеству товара: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар должна соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией. Товар должен быть соответствующим образом упакован (товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации). Упаковка должна обеспечить сохранность Товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет ответственность за соответствие поставляемой продукции установленным требованиям к качеству и безопасности в течение всего периода поставок.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Ростовская область, г. Азов, ул. Ленина , д.79

Товар поставляется в упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке.

Условия поставки: Поставка осуществляется силами Поставщика и за счет Поставщика. Дата и время поставки должны быть заранее согласованны с Заказчиком. Доставка осуществляется после предварительного уведомления Заказчика (согласования с Заказчиком) по телефону 8(86342)40215. по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Ленина , д.79

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товаров, и должен подтверждаться документами от производителя (Поставщика).

С поставкой товара прилагаются документы:

• Сертификат соответствия;
• Инструкции по применению;

Проект_договора_приобретение_хозяйственного_инвентаря

ДОГОВОР № ____

на приобретение хозяйственных товаров

г. Азов «___» _____________ 2023 года

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Азовский центр помощи детям» (ГКУСО РО Азовский центр помощи детям), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Байер Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ____________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор (Идентификационный код закупки▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4), далее именуемый «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

• Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке хозяйственных товаров (далее - «Товар»), в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
• Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар в сроки и порядке, установленные Договором.
• Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является его собственностью, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц, что поставляемый Товар является новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
• Исполнение Договора включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения Договора и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия Заказчика с Поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ), в том числе:
• приемку поставленного Товара, включая проведение в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ экспертизы поставленного Товара;
• оплату Заказчиком поставленного Товара;
• взаимодействие Заказчика с Поставщиком при изменении, расторжении Договора в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения Поставщиком или Заказчиком условий Договора.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРиЕМКИ товара

Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения Поставщиком, в количестве и ассортименте согласно заявке.

Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика заявки Заказчика на условиях: «Доставка до места назначения». Конечный пункт поставки расположен по адресу: г. Азов, ул. Ленина, 79, 1 этаж, склад, по рабочим дням с 8-00 до▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьпо Московскому времени.

Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или (с письменного согласия Заказчика) техническими средствами третьих лиц за свой счет.

Поставщик при приемке Товара имеет право обеспечить присутствие своего представителя, наделенного правом подписания документов о приемке Товара, получения мотивированного отказа от приемки Товара и иных документов, связанных с приемкой Товара.

При приемке Товара Поставщик передает Заказчику подписанные со своей стороны товарную накладную, счет-фактуру или универсальный передаточный документ в количестве двух экземпляров, счет на оплату в количестве одного экземпляра, а также надлежащим образом заверенные копии сертификатов на поставляемый Товар и нормативно-техническую документацию на Товар.

Заказчик при приемке Товара от транспортной организации осуществляет проверку опломбирования или отсутствия признаков вскрытия грузовых мест, соответствие маркировки груза и количества грузовых мест сопроводительным документам, качества в части упаковки каждого грузового места.

При обнаружении отсутствия опломбирования грузовых мест, вскрытия грузовых мест, расхождений количества грузовых мест, сведений, указанных в сопроводительных документах, представители сторон, осуществляющие передачу и приемку Товара, оформляют акт об установлении расхождений и вносят соответствующую запись в транспортную накладную.

Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара на соответствие условиям Договора, в том числе его наименования, количества, качества, включая проведение силами Заказчика экспертизы соответствия поставленного Товара условиям Договора, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи Товара.

При приемке Товара допускается выборочная (частичная) проверка качества Товара с распространением результатов проверки какой-либо части Товара на всю партию поступившего Товара.

Заказчик в случае соответствия Товара условиям Договора в срок, указанный в пункте 2.8 настоящего раздела, осуществляет подписание и утверждение документов о приемке, указанных в пункте 2.5 настоящего раздела, и обеспечивает направление (вручение) Поставщику экземпляров таких документов.

В случае установления несоответствия Товара условиям Договора Заказчик в срок, установленный пунктом 2.8 настоящего раздела, направляет Поставщику в письменной форме мотивированный отказ от приемки поставленного Товара, в котором указывает количество осмотренного Товара, характер выявленных недостатков и (или) количество недостающего Товара.

Товар считается поставленным в срок при условии подписания акта о приемке Товара со стороны Поставщика не позднее срока, установленного в п. 2.1 настоящего Договора, а Заказчиком не позднее срока, установленного в п. 2.8 настоящего Договора.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара Поставщик в срок не более 10 (десяти) рабочих дней обязан устранить недостатки Товара, доставить недостающее количество Товара, заменить Товар, не соответствующий условиям Договора.

Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи Товара Заказчику.

Право собственности на поставленный Товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Заказчиком документов о приемке товара, указанных в п. 2.5 настоящего договора.

ГАРАНТИи КАЧЕСТВА ТОВАРА

Качество Товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный Товар.

Товар, поставляемый заказчику, должен быть зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны поставщика являются документы, установленного образца (декларация о соответствии, действующий сертификат соответствия).

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения и эксплуатации.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ФОРМА, ПОРЯДОК и СРОК ОПЛАТЫ

Цена Договора составляет _________ (_____________________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС (___%) в размере ______(___________________________________) рублей ____ копеек /или НДС не облагается.

Цена Договора включает в себя стоимость Товара и расходы, связанные с доставкой, разгрузкой, Товара в помещениях Заказчика, в том числе связанные с уплатой налогов и других обязательных платежей.

Цена за единицу Товара устанавливается в российских рублях и остается неизменной (твердой) на весь срок исполнения настоящего Договора за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Финансирование расходов на оплату поставляемого Товара, предусмотренного Договором, осуществляется за счет средств Областного бюджета Ростовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2023 год.

Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на реквизиты расчетного счета Поставщика, указанные в Договоре, по выставленному Поставщиком счету в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара (без замечаний). Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате поставленного Товара считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в Договоре.

В случае изменения своего расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик вправе:

Требовать от Поставщика надлежащего выполнения принятых им обязательств.

Требовать от Поставщика представления надлежаще оформленных документов, подтверждающих выполнение принятых им обязательств.

В случае приемки товара без представителя Поставщика при поставке товара вскрыть коробки и осуществить проверку (проведение тестовых испытаний) без представителя Поставщика.

Привлекать экспертов, экспертные организации для участия в приемке товара, проводить экспертизу собственными силами в соответствии с требованиями законодательства для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

В случае не передачи Поставщиком относящихся к товару принадлежностей или документов, которые он должен передать в соответствии с п. 5.4.4 Договора, передачи товара ненадлежащего качества, товара в ненадлежащей упаковке потребовать от Поставщика передачи принадлежностей и документов, относящихся к товару, устранения недостатков товара или замены товара ненадлежащего качества (в том числе в случае передачи товара в ненадлежащей упаковке) в срок, установленный в п. 5.4.5 Договора.

Если Поставщик в срок, установленный п. 5.4.5 настоящего раздела, не распорядится товаром, от приемки которого отказался Заказчик, вправе реализовать товар или возвратить его Поставщику.

Не отказывать в приемке поставленного товара в случае выявления несоответствия товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке товара и устранено Поставщиком незамедлительно.

Контролировать сроки поставки товара.

Отказать Поставщику в приеме Товара, если доставка Товара осуществляется без предварительного согласования на его поставку.

В случаях отсутствия уполномоченного представителя Поставщика, либо когда все необходимые документы на Товар не переданы Поставщиком, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара.

В случае приемки товара без представителя Поставщика при поставке товара Заказчик имеет право на вскрытие коробок и проверку (проведение тестовых испытаний) без представителя Поставщика.

Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заказчик обязан:

Представить Поставщику сведения о лицах из числа работников Заказчика, ответственных за взаимодействие с Поставщиком в рамках исполнения Договора, с указанием контактной информации.

При надлежащем извещении Поставщиком о производимой поставке товара осуществить приемку товара в соответствии с разделом 2 Договора.

В случае отказа в соответствии с Договором, законом, иными правовыми актами от переданного Поставщиком товара обеспечить сохранность товара (ответственное хранение).

Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Договора.

Поставщик вправе:

Требовать от Заказчика своевременной оплаты принятого Заказчиком товара.

Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан:

В срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до дня передачи товара письменно уведомить Заказчика о готовности к доставке товара с указанием даты и времени поставки посредством факсимильной, электронной или иной связи.

Согласовать с Заказчиком поставку Товара. В ходе согласования должно быть определено: дата и время прибытия, фамилия, имя и отчество лиц уполномоченных на осуществление передачи Товара.

Поставить товар собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц, выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, за свой счет.

Представлять относящиеся к товару принадлежности, надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором.

По требованию Заказчика передать относящиеся к товару принадлежности, надлежаще оформленные документы, предусмотренные Договором или передать недостающее количество товара, заменить товар, не соответствующий условиям Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения требования Заказчика.

Вывезти товар, принятый Заказчиком на ответственное хранение, или распорядиться им в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.

Нести расходы, связанные с доставкой недостающего количества товара, заменой товара ненадлежащего качества.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.3

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042) в следующем порядке:

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в порядке и суммах, указанных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

6.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором.

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

6.12. Неустойка уплачивается Стороной в течение 7 дней после получения соответствующего требования от другой Стороны.

6.13. Заказчик вправе взыскать с Поставщика убытки в полной сумме сверх неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.

6.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.15. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.

6.15. В части, не урегулированной договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов исполнения Договора.

Порядок урегулирования споров

Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора (за исключением требования Заказчика о расторжении Договора в связи с нарушением Поставщиком существенных условий Договора) были урегулированы путем переговоров.

В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в в Арбитражном суде Ростовской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Заключение, изменение, расторжение Договора

Договор считается заключенным и вступившим в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2023 г.

Договор заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, заявке победителя, по цене, предложенной победителем.

Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах срока действия Договора (ч. 3 ст. 425 ГК РФ).

Стороны признают все условия Договора существенными и при нарушении любого из условий одной Стороной другая вправе требовать расторжения Договора.

Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается.

Если из Договора не следует иного, любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.

В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 13 Договора, Сторона обязана в однодневный срок сообщить об этом другой Стороне с указанием новых реквизитов. Письменное уведомление об изменении реквизитов Стороны вступает в силу в день его получения другой Стороной и является неотъемлемой частью Договора. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств, несет Сторона, не исполнившая требования настоящего пункта.

Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф.

Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора будет установлено:

Отказ Поставщика передать Заказчику Товар или принадлежности к нему (пункт 1 статьи 463, абзац второй статьи 464 ГК РФ);

Существенное нарушение Поставщиком требований к качеству Товара, а именно обнаружение Заказчиком неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ);

Невыполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 1 статьи 480 ГК РФ);

Неоднократное нарушение Поставщиком сроков поставки Товаров (пункт 2 статьи 523 ГК РФ);

Прочие условия

Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его Стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Договором.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Приложения к Договору

Ниже перечисленные документы образуют приложения к Договору и являются его неотъемлемыми частями:

приложение № 1 – Спецификация.

Реквизиты и подписи Сторон

- Посмотреть таблицу с данными