Тендер - Поставка канцелярских товаров №239398335

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

• Обоснование НМЦК с расчетами ср откл и коэф вариации.xlsx
• Проект контракта.docx
• ТЗ.docx

Обоснование_НМЦК_с_расчетами_ср_откл_и_коэф_вариации - Посмотреть таблицу с данными’‡

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование закупки: Приобретение канцелярских товаров для нужд Минтруд РТ

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о проведении электронного аукциона от 15.02.2023 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of .font7 { 7.75px; } { 8px; } { 9px; } { 10px; } .

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000337

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет бюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

Место поставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д.2

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги

Требуется гарантия качества товара, работы, услуги

Нет

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Объект закупки

Российский рубль

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 47.34 473.40 Объем ≥ 6 и Кубический сантиметр;^миллилитр Вид средства Карандаш/Ручка Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 58.34 583.40 Длина ленты ≥ 3 и Метр Ширина ленты 5.0000 Миллиметр Вид средства Лента Средство корректирующее канцелярское 20.59.59.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными Штука 67.67 1015.05 Объем ≥ 18 и Кубический сантиметр;^миллилитр Вид средства Жидкость

Итого: 2071.85 Российский рубль

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н - 15.0%

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Ограничения

1 Запрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к ограничению отсутствует

- Посмотреть таблицу с данными

Перечень прикрепленных документов

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

1

Проект контракта

1

Описание объекта закупки

1

Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке

1 ПРИЛ. Аукцион▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть+126н

Дополнительная информация и документы

Документы не прикреплены ПРИЛ._Аукцион_-_617_+126н

Приложение к извещению об осуществлении закупки

Для участия в электронном аукционе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено ФЗ-44, с учетом статьи 49 ФЗ-44, должна содержать:

- Посмотреть таблицу с данными Проект_контракта

КОНТРАКТ №

Поставка канцелярских товаров

для нужд Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

Идентификационный код закупки (ИКЗ)

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

г. Кызыл "__" февраля 2023 г.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва (далее – Минтруд РТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице министра Сандан Эдуард Феликсовича, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ___________________________, в лице ____________________, именуемое далее «Поставщик», действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от _____________ и извещения № __________________ в целях обеспечения нужд Заказчика заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику канцелярских товаров в соответствии со Спецификацией (далее – товар), являющейся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 1), в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот товар в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом.

1.2. Поставляемый товар должен сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарной накладной или УПД с обязательной ссылкой на номер настоящего Контракта, сопровождается заверенной копией удостоверения о качестве товара, выданным сертифицированной лабораторией на каждую отгруженную партию.

1.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязуется поставить весь объем товара в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта.

2.2. Заявка Заказчика о поставке необходимого объема товара направляется Поставщику по электронному адресу или сообщается по контактному номеру, указанному в разделе 5 Контракта.

2.3. Поставка товара осуществляется путем доставки Поставщиком автомобильным транспортом до адреса Заказчика. Место поставки:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Российская Федерация, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, д.2.

2.4. Заказчик (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара.

2.5. Право собственности на товар переходит к Заказчику при передаче товара Заказчику (получателю) по накладной.

2.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Заказчику при передаче товара Заказчику (получателю).

2.7. Вместе с товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документы на него, указанные п.1.2.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество товара должно соответствовать Техническим заданием (Приложение № 2).

3.2. Подтверждением качества товара со стороны «Поставщика» является удостоверение качества товара, выданное производителем либо выданным сертифицированной лабораторией.

3.3. Претензии по количеству, качеству товара могут быть заявлены «Заказчиком» не позднее двадцати дней с даты поставки товара Заказчику (получателю).

3.4. Замена некачественного товара осуществляется за счет поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления письменного требования Заказчиком.

3.5. Некачественный товар, товар, не соответствующий условиям контракта, считается не поставленным.

3.6. При приемке товара Заказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленного поставщиком товара в части его соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

3.7. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара ненадлежащего качества, компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты заказчика.

3.8. Расходы, связанные с обратной транспортировкой некачественного, не соответствующего спецификации к Контракту или несвоевременно поставленного товара, несет Поставщик

3.9. Требования к качеству товара:

- Поставщик обязан поставить товар надлежащего качества в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- поставщик должен поставлять товар в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара;

- наличие даты производства на таре обязательно;

- весь товар должен иметь действующий сертификат, паспорт;

- при поставке товара предоставляются копии действующих сертификатов соответствия;

3.10. Требования к безопасности товара: поставляемые товары должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для товаров данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

3.11. Гарантия на товар осуществляется в соответствии с гарантийными обязательствами производителей, а также с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите прав потребителей». Гарантийный срок качества Товара составляет 12 месяцев, но не менее срока установленного производителем Товара.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты фактической поставки Товара Поставщик формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок документ о приемке в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

4.1. Проведение приемки Товара осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела Контракта

4.2. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика.

4.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

4.4. Заказчик осуществляет одно из следующих действий

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

4.5. Датой поступления Поставщику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документов о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Поставщик

4.6. В случае получения в соответствии с подпунктом б пункта 5 настоящего раздела Контракта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренным настоящим разделом

4.7. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком

4.8. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик действует в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела. Контракта. В этом случае Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 3 настоящего раздела. Контракта, формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

4.9. Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара (части товара), в случае выявления несоответствия этого Товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этого Товара и устранено Поставщиком, в срок, установленный для приемки Товара Заказчиком.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1. Обязан известить по телефону▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьо планируемой дате поставки товара за 2 суток до его поставки.

5.1.2. Поставить товара в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.1.3. Передать заказчику документы на товар, предусмотренные пп. 1.2. настоящего Контракта.

5.1.4. Обеспечить качество поставленного товара в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

5.1.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования заказчиком заменить товар ненадлежащего качества.

5.1.6. Уведомить заказчика в течение 1 дня в письменной форме об изменении места нахождения, почтового адреса.

5.1.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.

5.2. Обязанности Заказчика:

5.2.1. Осуществить в присутствии уполномоченного представителя поставщика приемку товара в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1), действующей нормативной документацией.

5.2.2. Оформить пропуск на проезд на территорию заказчика транспорта поставщика.

5.2.3. Оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2.4. Возвратить поставщику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, денежные средства, внесённые поставщиком в обеспечение исполнения контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена Контракта составляет _____________ (_____________) рублей 00 копеек. Без НДС, в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на основании гл.26.2 НК РФ.

6.2. Цена Контракта (цена единицы Товара) включает в себя: расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Контракту, в том числе расходы по оплате необходимых налогов, пошлин и сборов, а также расходы на упаковку, маркировку, доставку, разгрузку Товара.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Законом № 44-ФЗ и настоящим Контрактом.

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, подлежит уменьшению на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Закона № 44-ФЗ.

Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 ФЗ-44, не допускается.

6.3. Источник финансирования Контракта – Республиканский бюджет Республики Тыва.

6.4. Оплата Товара производится Заказчиком по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в контракте, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком соответствующего документа о приемке (при отсутствии претензий к качеству, ассортименту и количеству товара), с приложением к нему товарной накладной или ТОРГ-2, документов, подтверждающих качество поставленного товара.

6.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой настоящего Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

6.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

6.8. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товаров, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

6.9. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком условий контракта Заказчиком имеет право удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ-44, из суммы, подлежащей оплате Поставщику.

7. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ПРИЕМОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Стороны могут воспользоваться функцией электронного документооборота приемочных документов, предусмотренной ЕИС (При достижении обоюдного согласия сторон Контракта на этапе исполнения контракта), в соответствии с письмом Федерального казначейства и Федеральной налоговой службы от 18.12.2019 г. №№▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть/27476, АС-4-15/26126@ «Об электронном документообороте документов о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг), сформированных с использованием ЕИС».

7.2. Документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального закона «Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручными подписями.

7.3. В случае применения между Сторонами электронного взаимодействия Стороны договорились оформлять первичные учетные документы и иные сопутствующие документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – УКЭП, электронные документы), включая, но не ограничиваясь следующими:

документы на поставку Товара/выполнения услуг (работ), а также отдельных этапов поставки Товара/выполнения услуг (работ), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного Товара/выполнения услуг (работ), а также отдельных этапов поставки Товара/выполнения услуг (работ);

документы о результатах такой приемки;

документы на оплату поставленного Товара/выполнения услуг (работ), а также отдельных этапов поставки Товара/выполнения услуг (работ);

дополнительные соглашения к Контракту;

требования об оплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Осуществлять обмен электронными документами с обязательным применением УКЭП, для чего обеспечить получение Сторонами сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном удостоверяющем центре в соответствии нормами Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

7.5. При осуществлении обмена электронными документами использовать форматы документов, которые утверждены приказами Федеральной налоговой службы. Если форматы документов не утверждены, то Стороны используют согласованные между собой форматы.

7.6. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

7.7. Электронный документ, подписанный УКЭП, содержание которого соответствует требованиям нормативных правовых актов, должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

7.8. В соответствии с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ при исполнении контракта, поставщик (подрядчик, исполнитель) формирует с использованием единой информационной системы (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в ЕИС документ о приемке в порядке и сроки, установленные частями 13 и 14 статьи 94 Закона N 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.04.2022 информация и документы, предусмотренные ч. 13 ст. 94, не размещаются на официальном сайте ЕИС.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

8.1. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьнастоящего раздела, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящего раздела, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

8.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства заказчика, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановлением № 1042):

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.7. ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ). В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает неустойку (штрафы, пени).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий (за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов и случаев, предусмотренных пунктами 11 – 12 настоящего раздела контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, устанавливается штраф в размере, определенном постановлением № 1042, составляющий:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.14. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки.

8.15. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

8.17. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 10 рабочих дней с даты расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, предусмотренный настоящим Контрактом.

8.18. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

8.19. В случае если контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Не установлено.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.1.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии, Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.1.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.1.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.1.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

10.2. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. При исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, прямо предусмотренных ст. 34, 95 Закона о контрактной системе и Контрактом.

11.2. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных ч.1 ст.95 Закона о контрактной системе.

11.3.Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения Контракта.

11.4.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях если:

- в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- в ходе исполнения контракта установлено, что поставляемый товар (оказываемая услуга) не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к товару (услуге) или представил недостоверную информацию о соответствии поставляемого товара (оказываемой услуги) таким требованиям;

- нарушения срока поставки товара (оказания услуги) и (или) графика поставки товара (оказания услуги).

11.5. Порядок одностороннего расторжения контракта заказчиком:

11.5.1. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику.

11.5.3. Выполнение Государственным заказчиком требований пункта 11.5.1 настоящего Контракта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5.4. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Государственным заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в настоящем Контракте. При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления, признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.5.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.5.6. После вступления решения Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в силу Государственный заказчик размещает сведения о расторжении контракта в Единой информационной системе (Раздел «Реестр контрактов»).

11.6. Государственный заказчик обязан направить сведения об участнике закупки, с которым контракт расторгнут в одностороннем порядке, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва.

11.7. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий настоящего Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Закона о контрактной системе. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий настоящего Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения настоящего Контракта.

11.8. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением Сторон или судом по требованию любой из Сторон Контракта.

11.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

11.11. В случае отказа расторгнуть настоящий Контракт по соглашению Сторон рассмотрение дела осуществляется в арбитражном суде в соответствии с подсудностью.

11.12. Стороны обязаны урегулировать все вопросы по взаимным расчетам до момента расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон.

Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта регламентирован частями 12.1-23 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Примечание. С 01.01.2022 до 01.07.2022 ч.12.1, ч. 14.1, ч.17.1, п. 1, ч.17.2, ч.20.1, ч.22.1 статьи 95 не применяются

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

12.2. В случае наступления этих обстоятельств сторона обязана в течение 5 дней уведомить об этом другую сторону.

12.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 5, то каждая сторона вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1. Срок действия настоящего Контракта является существенным условием и определен со дня заключения Контракта до 30 декабря 2023 г. (включительно) или до полного исполнения обязательств сторонами. Его завершение не освобождает Стороны от гарантийных обязательств, от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не прекращает обязательства неисполненные Сторонами.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

14.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами.

14.3. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14.4. К Контракту прилагаются:

- Спецификация (Приложение № 1);

- Техническое задание (Приложение № 2).

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1

к Контракту № _______

от "__" февраля 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с данными

Примечание: поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Приложение № 2

к Контракту № _________

от "__" февраля 2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка канцелярских товаров

- Посмотреть таблицу с данными

Требование к качеству Товара:

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не иметь внешних дефектов и повреждений.

Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам.

При поставке должны прилагаться регистрационные удостоверения, сертификаты или декларация о соответствии и техническая документация на русском языке.