Тендер - Поставка кислорода жидкого медицинского №239257244

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть44 - Посмотреть таблицу с даннымиСведения о позиции плана закупки - Посмотреть таблицу с даннымиОбщая информация о лоте - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к обеспечению заявки - Посмотреть таблицу с данными. Информация о товаре, работе, услуге - Посмотреть таблицу с даннымиВсего записей: 1

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - Посмотреть таблицу с данными.sub

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение Общие сведения о закупке - Посмотреть таблицу с даннымиЗаказчик - Посмотреть таблицу с даннымиТребования к участникам закупки - Посмотреть таблицу с даннымиКонтактная информация - Посмотреть таблицу с даннымиДополнительная информация - Посмотреть таблицу с даннымиПорядок проведения процедуры - Посмотреть таблицу с даннымиПредоставление документации - Посмотреть таблицу с данными

• Версия системы release/13.0.3.5#3rev19817cd5

Техническое_задание

Техническое задание*:

- Посмотреть таблицу с данными

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика специализированным транспортом Поставщика путем заправки криогенной емкости Заказчика, с соблюдением требований и нормативов, предъявляемых к хранению и перевозке опасных грузов.

Условия и сроки поставки Товара:

- Поставщик доставляет Товар по адресу Заказчика: г. Улан-Удэ, проспект Строителей 2 кислородная станция ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ».

- Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на основании заявки.

- Поставщик обязуется передать Заказчику товар с даты подписания договора до 31.12.2023 г., партиями строго по предварительной заявке Заказчика в течение 4 (четырех) часов с момента подачи заявки в электронном виде (на адрес электронной почты поставщика).

Требования к участнику:

- наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или выписка из реестра лицензий, предусмотренные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности'', с указанием видов выполняемых работ, оказываемых услуг в составе фармацевтической деятельности (оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения; перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения или перевозка лекарственных средств для медицинского применения),

или лицензия на производство лекарственных средств или выписка из реестра лицензий, предусмотренные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности'', с указанием видов работ по предмету закупки, составляющих лицензируемый вид деятельности по производству лекарственных средств (со всеми приложениями).

- качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, фармакопейным статьям, подтверждаться паспортами качества, декларациями о соответствии, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенными в установленном порядке.

Предоставить Заказчику с каждой партией жидкого медицинского кислорода документы, содержащие следующие данные:

• Товарная накладная (или УПД);
• сводный реестр документов, подтверждающих качество продукции к счет-фактуре;
• паспорт качества предприятия-изготовителя;
• копия решения о включении фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.

Документы качества вместе с приходными документами подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара на каждую партию, заверенные подписью ответственного и печатью Поставщика в соответствии с действующим законодательством.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 6 месяцев от срока, задекларированного производителем.

Поставщик несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками установленного на предприятии Заказчика режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по перевозке и хранению.

Документация_ЭЗК_(МСП)_на_поставку_кислорода_23-2 - Посмотреть таблицу с данными

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

(Извещение)

в электронной форме по предмету

«Поставка кислорода жидкого медицинского»

(Закупка проводится только среди субъектов малого и среднего предпринимательства)

- Посмотреть таблицу с данными

г. Улан-Удэ

2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Посмотреть таблицу с данными

II. Техническая часть извещения о запросе котировок

Предмет договора: Поставка кислорода жидкого медицинского.

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров*:

- Посмотреть таблицу с данными

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика.

Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика специализированным транспортом Поставщика путем заправки криогенной емкости Заказчика, с соблюдением требований и нормативов, предъявляемых к хранению и перевозке опасных грузов.

Условия и сроки поставки Товара:

- Поставщик доставляет Товар по адресу Заказчика: г. Улан-Удэ, проспект Строителей 2 кислородная станция ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ».

- Поставка Товара осуществляется силами Поставщика на основании заявки.

- Поставщик обязуется передать Заказчику товар с даты подписания договора до 31.12.2023 г., партиями строго по предварительной заявке Заказчика в течение 4 (четырех) часов с момента подачи заявки в электронном виде (на адрес электронной почты поставщика).

Требования к участнику:

- наличие действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности или выписка из реестра лицензий, предусмотренные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности'', с указанием видов выполняемых работ, оказываемых услуг в составе фармацевтической деятельности (оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения; перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения или перевозка лекарственных средств для медицинского применения),

или лицензия на производство лекарственных средств или выписка из реестра лицензий, предусмотренные Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ ''О лицензировании отдельных видов деятельности'', с указанием видов работ по предмету закупки, составляющих лицензируемый вид деятельности по производству лекарственных средств (со всеми приложениями).

- качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, фармакопейным статьям, подтверждаться паспортами качества, декларациями о соответствии, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенными в установленном порядке.

Предоставить Заказчику с каждой партией жидкого медицинского кислорода документы, содержащие следующие данные:

• Товарная накладная (или УПД);
• сводный реестр документов, подтверждающих качество продукции к счет-фактуре;
• паспорт качества предприятия-изготовителя;
• копия решения о включении фармацевтической субстанции в государственный реестр лекарственных средств для медицинского применения.

Документы качества вместе с приходными документами подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей Товара на каждую партию, заверенные подписью ответственного и печатью Поставщика в соответствии с действующим законодательством.

Остаточный срок годности Товара на дату поставки должен составлять не менее 6 месяцев от срока, задекларированного производителем.

Поставщик несёт полную ответственность за соблюдение своими работниками установленного на предприятии Заказчика режима, правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по перевозке и хранению.

Техническое задание разработано:

Заведующая аптекой __________________________ Аканова Г.И.

III. Обоснование начальной (максимальной) цены

Настоящее обоснование начальной (максимальной) цены договора подготовлено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд Государственного автономного учреждения здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ» (далее – Положение).

- Посмотреть таблицу с данными

Главный врач _________________________________________________________________ Дамбаева А.Р.

Начальник отдела планирования и размещения закупок _____________________________ Прокопьев А.А.

Заведующая аптекой __________________________________________________________ Аканова Г.И.

контактный телефон: (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Таблица №1

- Посмотреть таблицу с данными

* НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

, где:

- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации;

- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i

Итого начальная (максимальная) цена договора составляет:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть (три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести сорок) рублей 00 коп.

Специалист по планированию и размещению закупок ___________________ Хубитуева И.В.

IV. Проект договора

ДОГОВОР №_______

г. Улан-Удэ « ___ » _________________ 2023 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Дамбаевой Александры Ринчиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем "Стороны" на основании протокола ____________________ № __________ от «___» _________________ 2023 г. заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику ____________________________________ (далее именуемое «Товар»), согласно Спецификации товара, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется принять товар и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.

2. Цена Договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость товаров, поставляемых по настоящему Договору, составляет ______________ (___________________________________) рублей, в том числе НДС ______________ рублей.

(В случае заключения договора с физическим лицом, цена договора будет уменьшена на сумму налогов и других обязательных отчислений, поскольку Заказчик будет являться налоговым агентом)

2.2. Все расходы Поставщика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по Договору включены Поставщиком в цену договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Финансирование настоящего Договора осуществляется за счет внебюджетных средств – средств фонда обязательного медицинского страхования, средств от оказания платных услуг, средств бюджета, средств фонда социального страхования, средств субсидий на иные цели.

2.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика несет Поставщик. Оплата по Договору производится Заказчиком после получения Заказчиком поставляемого по настоящему Договору товара на основании счетов-фактур (по форме, утвержденной ПП РФ от 26.12.2011 № 1137), товарных накладных и/или универсального передаточного документа (далее – Документы о приемке товара), в течение 7 (семи) рабочих дней с момента поставки каждой партии товара, с даты подписания Заказчиком Документов о приемке товара. Окончательный расчет за поставленный товар производится на основании итогового акта приемки-передачи товара (Приложение №2 к Договору). Итоговый акт приемки-передачи товара направляется Поставщиком в сторону Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента поставки последней партии товара в соответствии с настоящим договором.

2.6. При заключении договора Заказчик по согласованию с Поставщиком, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной Поставщиком, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником запроса котировок, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении.

3. Место и срок поставки товара

3.1. Место поставки товара: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, 2, станция газоснабжения.

3.2. Поставщик обязуется передать Заказчику товар: с даты подписания договора до 31.12.2023 г., партиями строго по предварительной заявке Заказчика в течение 4 (четырех) часов с момента подачи заявки в электронном виде (на адрес электронной почты поставщика).

3.3. Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика специализированным транспортом Поставщика путем заправки криогенной емкости Заказчика, с соблюдением требований и нормативов, предъявляемых к хранению и перевозке опасных грузов. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика. Заправка производится персоналом поставщика.

3.4. Заказчик подает заявки на поставку товара в электронном виде на электронную почту Поставщика, указанную в п.14 настоящего договора. При поставке товара Заказчик направляет Поставщику заявку, которая должна содержать сведения о наименовании (ассортименте) и количестве подлежащего поставке товара, сроке, в который товар должен быть поставлен, а также адрес, по которому товар должен быть поставлен. Заявка должна быть составлена в письменном виде и передана Поставщику по электронной почте, посредством факсимильной связи, лично или иным способом в соответствии с действующим гражданским законодательством. Поставщик обязан поставить товар Заказчику в соответствии с направленной последним заявкой.

3.5. Заказчиком может быть направлено требование о предварительном предоставлении Поставщиком контрольных образцов по каждому виду закупаемого товара в целях проведения оценки его качества. Такая оценка осуществляется путем проведения Заказчиком экспертизы или иных испытаний, результаты которых будут распространяться на всю партию товара. Контрольные образцы включаются в общий объем поставки по Договору.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Известить заказчика о точном времени и дате поставки;

4.1.2. Передать товары Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законодательства Российской Федерации. В случае выявления контролирующими Заказчика органами нарушений требований к поставленным товарам, выявления несоответствия товара установленным правилам, в том числе за пределами срока действия договора, Поставщик обязан компенсировать Заказчику убытки, включая компенсацию уплаченных штрафов, стоимость товара, несоответствующего требованиям законодательства, судебные издержки.

4.1.2.1.Компенсировать Заказчику убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие поставки некачественного товара, вследствие нарушения их имущественных или иных прав, в случаях привлечения Заказчика в качестве ответчика или соответчика.

4.1.2.2. В указанных выше случаях Поставщик на основании претензии, добровольно, в течение 5 дней со дня ее получения, перечисляет сумму денежных средств, взыскиваемых с Заказчика, на основании решения уполномоченного органа (решения суда, Территориального органа Росздравнадзора и т.д.) на расчетный счет Заказчика.

4.1.3. Поставить товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет;

4.1.4. Передать Заказчику оригиналы Документов о приемке товара (товарные накладные и счета-фактуры и/или оригиналы универсального передаточного документа (УПД), подписанные Поставщиком), сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Участвовать в приемке-передаче товаров;

4.1.6. Устранять недостатки товара в течение 24 (двадцати четырех) часов со дня заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товара несет Поставщик.

4.1.7. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в случае допущения просрочки поставки Поставщик до срока поставки, указанном в п. 3.2. настоящего договора, обязан письменно уведомить о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, предусмотренные договором, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты поставленного товара в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществить приемку поставленного товара, а также отдельных этапов поставки товара, предусмотренных договором;

4.3.2. Осуществить оплату поставленного товара, а также отдельных этапов исполнения договора;

4.3.3. Взаимодействовать с поставщиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения поставщиком условий договора.

4.3.4. Осуществлять контроль за поставкой товара в соответствии условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.2. Провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

4.4.3. Уменьшить общий объем заказываемого товара, в соответствии со своими потребностями.

5. Проведение экспертизы. Порядок приемки товара

5.1. Для проверки предоставленных поставщиком результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям Договора заказчик вправе проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных договором, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора и отдельным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Договора, не препятствующие приемке поставленного товара, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. При принятии Заказчиком решения о проведении экспертизы, Стороны в равных частях производят оплату за такую услугу, но в случае, если по результатам такой экспертизы будут установлены нарушения Поставщиком требований Договора, то поставщик обязан компенсировать Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы.

5.2. Для приемки поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения Договора Заказчик может создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Договора, а также поставленного товара осуществляется на соответствие количеству, комплектности, объема, требованиям, установленным Договором, осуществляется в полном соответствии с Документами о приемке товара, спецификацией (Приложение №1 к Договору). Срок приемки товара: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Документов о приемке товара.

5.3. Приемка Товара осуществляется путем подписания Сторонами Документов о приемке товара и итогового акта приема-передачи товара (документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа). В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. Акт приема-передачи товара оформляется в течение трех дней с даты приемки товара. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Договора либо поставленного в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара условиям Договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара и устранено поставщиком.

6. Гарантии качества товара

6.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться паспортами качества, декларациями о соответствии, сертификатами соответствия, регистрационными удостоверениями и иной необходимой документацией на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заверенными в установленном порядке. Перечисленные документы подлежат передаче Поставщиком Заказчику одновременно с передачей Товара.

6.2. Поставщик гарантирует качество товара, своевременное устранение недостатков, обнаруженных в пределах гарантийного срока. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик обязан заменить поставленный Товар на Товар надлежащего качества в течение 24 часов с момента получения от Заказчика требования о замене некачественного Товара.

6.3. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы – изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок производителя.

6.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6.5. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах до конечного пункта назначения.

6.6. Условия хранения товара и условия доставки должны полностью соответствовать действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму.

6.7. Товар на дату поставки должен иметь допустимый гарантийный срок, остаточный срок годности (хранения). Гарантийный срок, остаточный срок годности (хранения) по каждому виду товара установлены в спецификации товара (Приложение №1 к Договору).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 настоящего Договора, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 0,1 % от цены Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

8.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в виде фиксированной суммы и составляет 1 % от цены Договора, за каждый установленный случай нарушения обязанностей, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Заказчик вправе производить оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера убытков, штрафов и пеней.

9.Обеспечение исполнения договора

9.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение исполнения Договора в размере ____________ в форме _____________(независимой гарантии, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет).

9.2. В случае, если исполнение договора обеспечивается независимой гарантией, выданной банком и соответствующей установленным законодательством требованиям, в независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

9.3. Размер обеспечения исполнения договора обеспечивает выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) всех обязательств по договору, в том числе: уплату неустоек в виде пени, штрафа, предусмотренных договором, а также ущерба, убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору.

9.4. Денежные средства, внесенные на счет Заказчика в качестве обеспечения Договора, не подлежат возврату в случаях установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по Договору, а в остальных случаях возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) после исполнения обязательств по Договору в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного требования Поставщика (подрядчика, исполнителя) на счет, указанный в требовании.

9.5. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.3. В случае не достижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия с учетом п.5 ст. 4 АПК РФ.

10.4. К отношениям сторон по настоящему Договору и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

11. Изменение условий договора

11.1. По соглашению сторон изменение существенных условий Договора возможно в следующих случаях:

11.1.1. при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара, качества поставляемого и иных условий Договора;

11.1.2. если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Договоре цены единицы товара. При уменьшении предусмотренных Договором количества товара стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара;

11.1.3. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары;

11.1.4. при уменьшении ранее доведенных до заказчика лимитов обязательств, в том числе как получателя бюджетных средств. При этом заказчик в ходе исполнения Договора обеспечивает согласование новых условий Договора, в том числе цены и (или) сроков исполнения Договора и (или) количества товара, предусмотренных Договором;

11.2. Любые изменения к настоящему Договору, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон, подписанными обеими сторонами Договора с надлежащим оформлением полномочий.

12. Срок действия Договора, порядок расторжения Договора

12.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.01.2024 г. В случае просрочки поставки, оплата может быть осуществлена за пределами указанного срока. Договор считается исполненным после полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, то есть полностью осуществлена приемка товара и оплата за поставленный товар. Информация об исполнении договора размещается в Единой информационной системе в сфере закупок в срок, установленный действующим законодательством, на основании итогового акта приемки-передачи товара, платежных документов и/или акта-сверки взаимных расчетов.

12.2. Договор заключается без обязательства Заказчика по выборке всего объема Товара. По истечении срока действия договора, он либо автоматически расторгается по фактически выбранному количеству Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках договора. Не заявленный Заказчиком к поставке объём Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Заказчиком.

12.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика в связи с обнаружением Заказчиком факта предоставления поставщиком недостоверной информации, в том числе при подаче заявки на участие в закупке, а также в случае одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора со стороны поставщика.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты отправки заказчиком поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.5.При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

13. Прочие условия

13.1. При исполнении Договора не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому заказчику.

13.3. При исполнении Договора по согласованию заказчика с поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

13.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью, посредством электронной почты с последующим представлением оригинала. Для заявки, предусмотренной пунктом 3.2. настоящего договора, допускается направление посредством электронной почты или факсимильной связью.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

13.6. Подписание настоящего Договора означает, что Поставщик дает Заказчику согласие на хранение, обработку его персональных данных.

13.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, в т. ч. содержащей персональные данные, ставшей им известной в ходе исполнения условий настоящего договора, а также обеспечивать безопасность полученных персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

13.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

14. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №1 к Договору

№ _____ от « ____ » ______________ 2023 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение №2 к Договору

№ _____ от « ____ » ______________ 2023 г.

Итоговый акт приёмки-передачи товара

по договору №______ от «____» _____________ 2023 г.

Место поставки товара: __________________________________________________________________________

Срок поставки товара: ___________________________________________________________________________

- Посмотреть таблицу с данными

Итого товар поставлен на сумму: _____________ рублей 00 копеек (сумма прописью), в том числе НДС _____ рублей.

Материально-ответственное лицо за приёмку товара от лица Заказчика_____________ /____________________________/

МП Подпись Должность, Ф.И.О.

Поставщик ____________/_________________________/

МП Подпись Должность, Ф.И.О.

Приложение № 1 к извещению о запросе котировок в электронной форме

запрос котировок № ____________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК в электронной форме

Кому: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ»

Дата: «____»____________2023 г.

- Посмотреть таблицу с данными

Изучив запрос котировок на ______________________________, мы

Наименование предмета запроса котировок

_____________________________________

Наименование, адрес, ИНН участника запроса котировок

согласны исполнить условия договора, технического задания указанные в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме (№ в ЕИС ___ от __.__.___ г.), и предлагаем поставить товар на следующих условиях:

Предложение о цене договора участника закупки в электронной форме

Наименование, объем, стоимость:

- Посмотреть таблицу с данными

* в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

**в случае, если участник закупки не является плательщиком НДС или товар не облагается НДС – в строке заполняется словами - «НДС не облагается».

Цена, устанавливаемая Исполнителем, включает расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на перевозку, доставку, упаковку товара, страхование, расходы на уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Сроки и условия поставки товара: _____________________

С условиями исполнения договора, указанными в извещении, документации о проведении запроса котировок, а также со сроками и условиями оплаты согласны.

5. Мы подтверждаем, что соответствуем требованиям законодательства Российской Федерации, а именно:

- соответствие требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, которые являются предметом закупок;

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в процедурах закупок;

- об обладании участником процедуры закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства (за исключением программ для электронно-вычислительных машин, баз данных), исполнения, а также заключения договоров на финансирование проката или показа национального фильма;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- отсутствие у участника закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Подписание настоящей заявки на участие в запросе котировок означает, что ___________________________ дает согласие на хранение, обработку своих персональных данных ГАУЗ «Городской перинатальный центр г. Улан-Удэ».

Настоящим подтверждаем сведения о стране происхождения товара.

____________________________________________

Наименование, ИНН участника запроса котировок

уведомлено об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке.

Руководитель организации _________________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 2 к извещению о запросе котировок в электронной форме

запрос котировок № ____________________

оформляется НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ Участника закупки

Декларация о соответствии товара требованиям, установленным Технической частью извещения о запросе котировок

Настоящим

______________________________________________________________________________________

Наименование, ИНН участника запроса котировок

гарантирует поставку товара в рамках исполнения договора, заключенного по результатам запроса котировок в электронной форме на _______________________________ (№ извещения ______________ от __.__.____ г.)

Наименование предмета запроса котировок

в установленный Заявкой на участие срок и с обязательным соблюдением следующих технических характеристик:

- Посмотреть таблицу с данными

Качество товара в полном объеме соответствует требованиям, установленным Технической частью извещения о запросе котировок.

Руководитель организации _________________________ ____________________________

(уполномоченное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3 к извещению о запросе котировок в электронной форме

запрос котировок № ____________________

Письменное согласие субъекта персональных данных на обработку
своих персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных, место нахождения, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

выражаю свое согласие на:

обработку ГАУЗ «ГПЦ г.У-У» моих персональных данных согласно сведениям, поданным в составе заявки на участие в запросе котировок (N извещения о проведении запроса котировок в ЕИС: _____________, наименование предмета запроса котировок: _______________________________)

совершение ГАУЗ «ГПЦ г.У-У» в установленном ею порядке всех необходимых действий с моими персональными данными в целях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд ГАУЗ «ГПЦ г.У-У», утвержденным Наблюдательным Советом (с изменениями) (далее – Положение о закупках), извещением о проведении запроса котировок, а также иным законодательством, регулирующим закупочную деятельность.

Настоящее согласие действует в течение 3(трех) лет с момента подачи заявки на участие в запросе котировок.

Отзыв настоящего согласия осуществляется путем моего письменного обращения в ГАУЗ «ГПЦ г.У-У».

- Посмотреть таблицу с данными

В случае если коллективным участником является объединение физических лиц, то письменное согласие субъекта на обработку персональных данных предоставляется от каждого участника.