Тендер - Пластик для 3D-принтера Диаметр нити 1.75 ММ Масса пластика без катушки ≥ 1 и №303075841

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

3._Описание_объекта_закупки

Техническое задание (описание объекта закупки)

- Посмотреть таблицу с данными▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Извещение о закупке, осуществляемой в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ от 03.07.2025 №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть Печатная форма . # . tr td:last-of { 14px; } { 14px; } .font14 { 14px; } . .customer-qty .customer-qty-table th:nth-child(1), .customer-qty-table td:nth-child(1) { width: 100px; min-width: 100px; max-width: 100px; } .customer-qty-table tr td, .customer-qty-table tr .customer-qty-table .customer-qty-table tr:last .position-header .customer-qty-table tr th:last-child, .customer-qty-table tr td:last .dosage-cell .dosage-cell-table table tr th:first-child, .dosage-cell-table table tr td:first .dosage-cell-table table tr th:last-child, .dosage-cell-table table tr td:last

Извещение о проведении закупки в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

для закупки №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000063

- Посмотреть таблицу с данными

Этапы исполнения контракта

Контракт не разделен на этапы исполнения контракта

Финансирование за счет внебюджетных средств

- Посмотреть таблицу с данными

- Посмотреть таблицу с данными

Идентификационный код закупки

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Место поставки товара

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьМуниципальные образования Республики Башкортостан / Городские округа Республики Башкортостан/ / город Уфа / г Уфа, Респ Башкортостан, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Космонавтов, д. 1,

Срок поставки товара (календарных дней)

10

Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Закона № 44-ФЗ Да

Объект закупки

- Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными - Посмотреть таблицу с данными

Итого: 89994.00 РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

2 Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

3 Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации, включенной в такой реестр в связи отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта по причине введения в отношении заказчика санкций и (или) мер ограничительного характера

Применение национального режима по ст. 14 Закона № 44-ФЗ

Основанием для установки указания запретов, ограничений закупок товаров, происходящих из иностранных государств, выполняемых работ, оказываемых услуг иностранными лицами, а также преимуществ в отношении товаров российского происхождения, а также товаров происходящих из стран ЕАЭС, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами, а также лицами, зарегистрированными в странах ЕАЭС, является Постановление Правительства Российской Федерации о мерах по предоставлению национального режима от 23.12.2024 № 1875. - Посмотреть таблицу с данными

Обеспечение заявки

Обеспечение заявок не требуется

Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта не требуется

Обеспечение гарантийных обязательств

Обеспечение гарантийных обязательств не требуется

Дополнительная информация

Информация отсутствует

Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта

Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется

Перечень прикрепленных документов

Обоснование цены контракта

1 1. Обоснование НМЦК

Проект контракта

1 2. Проект контракта

Дополнительная информация и документы

1 3. Описание объекта закупки

1._Обоснование_НМЦК - Посмотреть таблицу с данными2._Проект_контракта

Контракт №К ________/2025

на поставку товара

г.Уфа «___»___________ 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора по ________________________, действующего на основании доверенности № ________________.,с одной стороны, и _____________________________,именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «стороны»), руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола _______________________от _______________ г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

• Поставщик обязуется поставить ____________________ФГБОУ ВО «УГНТУ» (далее по тексту «Товар»), а Заказчик принять и оплатить Товар в количестве (объеме), ассортименте, по качественным характеристикам, цене и в срок, согласованный сторонами, как в самом Контракте, так и в Техническом задании (Приложение № 1), Спецификации (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
• Срок поставки Товара:со дня подписания Контракта по « »__________202_ г. включительно.Товар поставляется одной партией.
• Поставляемый Товар должен быть упакован в соответствии с условиями Контракта и т.п. если иное не определено соглашением сторон.

Идентификационный код закупки: _________________

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приёмку Товара по количеству и качеству в порядке, установленном Контрактом.

2.1.2. Обеспечить оплату принятого в установленном Контрактом порядке Товара.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. требовать от Поставщика надлежащей поставки Товара, соответствующего качеству, объемам, срокам его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом;

2.2.2. в любое время требовать от Поставщика отчёт о ходе выполнения Контракта;

2.2.3. в случае поставки Товара с нарушением условий настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от приемки Товара и оплаты поставленного Товара;

2.2.4. требовать от Поставщика передачи недостающих или замены ненадлежащим образом оформленных документов и иной документации, подтверждающих исполнение им своих обязательств по настоящему Контракту.

2.2.5. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком документов.

2.2.6. определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком по количеству и качеству.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. Произвести поставку Товара в срок, предусмотренный п. 1.2 настоящего Контракта по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа , ул. _______________(по согласованию с заказчиком). Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными силами и техническими средствами, в том числе монтаж, установка, пуско-наладка поставленного ТРУ, в соответствии с техническим заданием к настоящему Контракту.

2.3.2. Осуществить доставку, разгрузку Товара по адресу, указанному в п. 2.3.1.

2.3.3. Передать Заказчику Товар, соответствующий условиям Контракта по качеству и количеству. Товар доставляется в заводской упаковке, исключающей возможность порчи Товара при его транспортировке и хранении, без механических, химических и прочих повреждений.

2.3.4. Предоставить Заказчику: сертификаты соответствия (декларации), выданные органами Росстандарта Российской Федерации, паспорта на весь поставленный Товар либо иные документы, удостоверяющие качество поставленного Товара в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации на данный Товар, а также необходимые для использования данного Товара инструкции и рекомендации на русском языке.

2.3.5. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: товарную (товарно-транспортную) накладную и/или счет/счет-фактуру.

2.3.6. Заменить некачественный Товар либо устранить его недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания или получения акта о выявленных недостатках и/или получения уведомления Заказчика в пределах гарантийного срока хранения.

2.3.7. Представить документы (паспорт), подтверждающие качество товара, с указанием объема предоставляемой гарантии качества и описанием случаев, при наступлении которых гарантия на поставляемый Товар не распространяется.

2.3.8. Обеспечить выполнение следующих требований Заказчика к поставляемому Товару:

- Товар не должен быть бывшим в употреблении и (или) восстановленным;

-Товар должен соответствовать стандартам и техническим условиям, установленным нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации.

2.3.9. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по Контракту.

2.3.10. Безвозмездно устранить выявленные недостатки Товара или осуществить его замену новым в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Получить оплату за поставленный Товар в порядке, установленном Контрактом.

ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ТОВАРА

Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего Контракта.

Поставщик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки Товара должен уведомить в письменной форме и по телефону Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты Контракта, а также дату и планируемое время отгрузки.

Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также документ, подтверждающий соответствие Товара, выданные уполномоченными органами (организациями), оригиналов товарной (товарно-транспортной) накладной и/или счета/счета-фактуры и иных документов, подтверждающих качество Товара.

В случае непредставления Поставщиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.

3.4 Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, установленным Контрактом, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика в следующем порядке:

• проверка соответствия информации, указанной в товарной накладной, Контракту или заявке;
• проверка наличия и правильности оформления сопроводительных документов на Товар (п.3.3 Контракта);
• проверка соблюдения Поставщиком требований к условиям транспортировки, установленных действующим законодательством;
• проверка соответствия количества Товара, указанного в товарной накладной и фактически доставленного;
• проверка целостности упаковки и срока годности Товара, вскрытие упаковки, осмотр Товара на наличие внешних повреждений и недостатков.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту), с фактическим наименованием, ассортиментом и комплектностью товара, и со сведениями, содержащимися в сопроводительных документах на Товар.

3.5. Приемка Товара на соответствие его требованиям, установленным в контракте, осуществляется после приемки Товара в полном объеме в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ, и оформляется документом о приемке в электронной форме.

3.6.Для проверки поставленного Товара(ов) в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным Контрактом, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза поставленного Товара может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации) на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае привлечения Заказчиком экспертов или экспертные организации, срок приемки товара составляет 3 (три) рабочих дня с даты получения Заказчиком результатов экспертизы. Экспертиза качества Товара проводится за счет средств Заказчика.

При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик подписывает в порядке и сроки, установленном настоящим разделом Контракта, документ(ы) о приемке. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

Если по результатам экспертизы качества Товара будет установлено, что Товар не соответствует требованиям Контракта, несоответствующий условиям Контракта Товар забраковывается в объеме всей серии. При этом объем поставки и сумма Контракта, остаются неизменными, а Поставщик обязан заменить забракованную серию Товара.

3.7. Поставщик в день доставки Товара формирует с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в ЕИС документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

3.8.К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке подписанного Поставщиком считается дата его размещения в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

3.9. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

3.10. Заказчик в срок не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Поставщиком, и на основании результатов экспертизы, проведенной в соответствии с пунктом 3.6 контракта, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

3.11. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик направляет Поставщику уведомление о необходимости и сроках прибытия уполномоченного представителя Поставщика для осмотра Товара, составления и подписания Акта о выявленных недостатках. Уполномоченные представители Поставщика обязаны иметь при себе доверенность на право подписи товарно-сопроводительных документов и документ, удостоверяющий личность.При неприбытии уполномоченного представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении, Акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения составляется Заказчиком в одностороннем порядке и является обязательным для Поставщика. Акт о выявленных недостатках направляется Поставщику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным и является основанием для мотивированного отказа Заказчика от приемки Товара.

3.12. Поставщик обязан устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества на новый в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта, указанного в пункте 3.11Контракта.

Выявленные недостатки устраняются Поставщиком за его счет.

Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.

В случае устранения Поставщиком замечаний, указанных в мотивированном отказе от подписания товарной накладной, Заказчик осуществляет приемку Товара и подписывает товарную накладную и/или счет/счет-фактуру в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом.

3.13. В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара экспертным заключением органа государственного надзора в соответствии с компетенцией. Оплата услуг экспертизы, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой Товара осуществляется Поставщиком.

3.14. Если Поставщик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков товара и (или) направить Поставщику требование о расторжении Контракта по соглашению сторон и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта), в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

3.15. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

3.16.Право собственности и риск случайной гибели, недостачи или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в пункте 3.6 Контракта.

3.17. Датой исполнения Поставщиком обязательств по Контракту является дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ и условиями Контракта.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ТОВАРА

4.1. Стоимость поставляемого по Контракту Товара (далее - цена Контракта) составляет ________________ (_________) рублей, в том числе НДС __% - _____ руб. (_________) рублей.

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС» – этот текст удалить).

Источник финансирования: средства бюджетного учреждения.

Цена Контракта включает в себя все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе расходы на перевозку, монтаж, установка, пуско-наладка поставленного ТРУ,а так же земляные работы, бетонные работы, подготовку площадки для установки ТРУ,уплату таможенных пошлин, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые подлежат уплате Поставщиком в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, в т.ч. погрузо-разгрузочные работы.

4.2. Цена Контракта, стоимость единицы Товара, поставляемого по Контракту, является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3. Оплата поставки Товара производится после передачи Поставщиком иприёмки Заказчиком поставленного Товара на основании товарной накладной, подписанной Сторонами, и счета - фактуры (счета), оформленного и представленного Поставщиком Заказчику после сборки. Датой оплаты считать списание денежных средств со счета Заказчика.

4.4. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте, не более чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.

Авансовый платеж не предусмотрен.

4.5.Заказчик уменьшает сумму, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1.Размер обеспечения исполнения Контракта, в том числе предоставляемого Поставщиком с учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ, устанавливается в размере _5_ % от цены, по которой заключается Контракт, что составляет: __________ руб. (_________ руб. ____________ копеек).

(В случае если предложенные Поставщиком цена, сумма цен единиц товара, снижены на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Закона № 44 - ФЗ – этот текст удалить).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком самостоятельно из способов, указанных в настоящем разделе 5 Контракта.

5.2. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае избрания Поставщиком данного способа обеспечения исполнения Контракта, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Обеспечение исполнения Контракта путем внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в сумме, указанной в п.5.1 Контракта, на расчетный счет Заказчика.

5.3. Заказчик возвращает Поставщику денежные средства, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Поставщиком), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона N 44-ФЗ в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе удержать денежные средства, предоставленные Поставщиком в обеспечение исполнения Контракта, в счет подлежащих уплате сумм неустойки.

5.4.В случае если Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта выбрана независимая гарантия(в том числе банковской), такая независимая (в том числе банковская) гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального Закона № 44-ФЗ.

Срок действия независимой гарантии (в том числе банковской)должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой(в том числе банковской) гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона №-44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию(в том числе банковскую) в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций, Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта, не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ

5.5. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3статьи 96 Закона N 44-ФЗ.

5.6. Положения настоящего раздела Контракта об обеспечении исполнения Контракта, включая положения о предоставлении обеспечения исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ не применяются в случае заключения контракта с Поставщиком, который является казенным учреждением.

5.7. Поставщик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», об обеспечении гарантийных обязательств в случае предоставления информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех Контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

6.2. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

6.3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

6.4. Поставщик отвечает за недостатки Товара (дефекты и/или недостатки, возникшие в результате некачественного исполнения, применения некачественных материалов), на который предоставил гарантию качества, заменяет за свой счет некачественный Товар новыми, независимо от того, что они не были обнаружены во время приемки, если не докажет, что они возникли после передачи Заказчику товара вследствие нарушения правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Гарантийный срок производителя товара и/или Поставщика должен быть не менее ________________ месяцев. Предоставление данной гарантии осуществляется вместе с товаром при наличии.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту наступает в порядке, установленном действующим законодательством и Контрактом.

7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.3. Ответственность Заказчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начисляются штрафы.

Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 Г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 Г. N 1063» (далее – Правила).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.4. Ответственность Поставщика:

7.4.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.4.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Правилами, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

7.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 Правил) в размер:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно).

7.4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере: 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.4.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом №44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта в размере:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

7.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.6. Неустойка, применяемая к Поставщику, носит штрафной характер. Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

7.7. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) обязательств по настоящему контракту Заказчик вправе:

- уменьшить оплату по Контракту на сумму неустойки (пени, штрафа), подлежащую взысканию, с перечислением указанной суммы Заказчику;

- удовлетворить требования неустойки (пени, штрафа) за счет обеспечения исполнения Контракта.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего документа не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

7.10. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

7.11. Уплата Поставщиком неустойки (штрафов, пеней) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения принятых обязательств по настоящему контракту.

7.12. Ответственность Сторон, не предусмотренная Контрактом, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Любой спор между Сторонами, возникший в связи с исполнением Контракта, должен быть разрешен путем переговоров между представителями Сторон.

Досудебный порядок разрешения спора путем направления письменных претензий в адрес другой Стороны обязателен.

8.2. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

9. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара и/или устранения недостатков, в случае поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками более чем на десять дней, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного Товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.4. Заказчик согласно части 12.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ формирует решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта с использованием ЕИС, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС. Датой поступления Поставщику решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения решения Заказчика в ЕИС в соответствии с часовой зоной, в которой находится Поставщик. Поступление данного решения считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 настоящего раздела 9 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.7. При отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС согласно п. 9.4 Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене указанного решения, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщиком.

9.9. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту, Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.10. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на 10 (десять) процентов или уменьшается предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на 10 (десять) процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на 10 (десять) процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.

9.11. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона №44-ФЗ) по согласованию Заказчика с Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует не более 6 (шести) месяцев со дня истечения срока поставки.

10.2. Уступка прав требования по Контракту не допускается.

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа на бумажном носителе в течение 3 (трех дней).

В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента получения документа.

10.5. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Поставщик в десятидневный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.6. Контракт подписан Сторонами электронными подписями и заключен в форме электронного документа.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

12. ПОДПИСИ СТОРОН

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1к Контракту

№ К_______/2025

от «____»__________ 2025 г.

Техническое задание

на поставку товара

Примечание: Приложение № 1 к Контракту заполняется на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, путем включения сведений о товаре (конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие Победителем.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Контракту

№ К_______/2025

от «____»__________ 2025 г.

Спецификация - Посмотреть таблицу с даннымиЭлектронный_документ,_полученный_из_внешней_системы

Протокол подведения итогов закупки у единственного поставщика в электронной форме №▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть000063

Дата подведения итогов: 03.07.2025

1.Сведения о закупке у единственного поставщика в электронной форме:

- Посмотреть таблицу с данными

2.Заказчиком рассмотрены заявки участников закупки у единственного поставщика в электронной форме, а также предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона №44-ФЗ информация и документы, на предмет соответствия требованиям Закона №44-ФЗ, извещения, и принято следующее решение:

- Посмотреть таблицу с данными

3.Прикреплённые документы:

- Посмотреть таблицу с данными