Тендер - Жидкость незамерзающая №313805374

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть74  . .top td.pre-wrap-white - Посмотреть таблицу с даннымиПроект_ГК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _________________

Жидкость незамерзающая

(ИКЗ:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть)

г. Кашира «___» _________ 2025 г.

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Московской области» (ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Московской области), выступающее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице начальника Безгина Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________ именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________ действующего на основании _______________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно ч.1 п. 4 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем::

Предмет Контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить
Жидкость незамерзающая ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Московской области в количестве, ассортименте в соответствии со Спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта, а Заказчик – обеспечить организацию приемки и оплату продукции.

1.2. Настоящий контракт заключается на условиях, в соответствии с которыми был определен Поставщик по результатам размещения заказа на поставку продукции для нужд Заказчика.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Обеспечить приемку товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.2. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.3. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость товара, фактически поставленного и принятого на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком без замечаний документа о приемке в ЕИС.

2.1.4. Направить в установленном Законом о закупках порядке в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, информацию о Поставщике и необходимые документы для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий контракта.

2.1.5. Требовать возмещения убытков, взыскивать пени и штрафы, а также
в соответствии условиями настоящего Контракта.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке товара
по количеству и качеству.

2.2.2. В ходе приемки товара привлекать экспертов, в том числе независимых, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, для оценки (экспертизы) соответствия показателей качества и безопасности товара требованиям, установленным в нормативных и технических документах
и в настоящем Контракте.

2.2.3. Требовать замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности, показателям, содержащимся в нормативных и технических документах, и настоящем Контракте.

2.2.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном ст. 95 Закона о закупках.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять Государственному заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также
к установленному Контрактом сроку предоставить Государственному заказчику результаты поставки товара.

2.3.2. В письменной форме известить Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара в порядке, предусмотренном пунктом 5.4. Контракта.

2.3.3. Обеспечить соответствие товара требованиям законодательства, нормативных
и технических документов и условиям Контракта.

2.3.4. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных и технических документах, в количестве, предусмотренном настоящим Контрактом, не обремененный правами третьих лиц.

2.3.5. Передать Государственному заказчику товар в комплекте с относящейся к нему документацией, перечисленной в пункте 5.5. Контракта.

2.3.6. Производить замену некачественного Товара, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 6 Контракта.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней, штрафов, а также возмещения убытков, согласно разделу 8 настоящего Контракта.

2.5. Формирование и подписание документов о приемке товаров, а также отдельных этапов исполнения контракта осуществляется в форме электронного документа в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). Подписанные в ЕИС в сфере закупок документы о приемке принимаются к учету сторонами в качестве первичных учетных документов и являются основанием для оплаты.

Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Цена Контракта составляет _________(__________________ рублей) ______копейки, НДС не облагается.

(статьи №№ 346.12, 346.13 гл. 26.2 Налогового кодекса РФ), и включает в себя стоимость товара, тары и упаковки, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, и другие обязательные платежи, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением обязательств по Контракту).

Сумма подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона N 44-ФЗ) и настоящим Контрактом.

3.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества и качества поставляемого Товара и иных условий Контракта

3.4. Источник финансирования Контракта - Федеральный бюджет.

3.5. Аванс при исполнении обязательств по Контракту не предусмотрен.

3.6. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичном порядке, в форме платежных поручений, путем перечисления Государственным заказчиком выделенных из федерального бюджета денежных средств, по КБК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, без предоплаты, на расчетный счет Исполнителя (поставщика, подрядчика), указанный в Контракте, в срок не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты подписания документа о приёмке товара, работы, услуги и получения Государственным заказчиком сопроводительных документов, оформленных надлежащим образом (акт приёма передачи, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификаты соответствия, гарантийные талоны.

3.7. Обязательства по выполнению работ (оказанию услуг, оплате поставленного товара) считаются выполненными в день списания денежных средств со счетов Государственного заказчика.

3.8. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в трехдневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный

в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик

Упаковка и транспортирование

4.1. Товар поставляется в таре, упаковке, обеспечивающей его сохранность
при транспортировке.

4.2. Тара и упаковка возврату не подлежат, залог за тару и упаковку не взыскивается, его стоимость включена в цену Контракта.

4.3. Товар, получивший при погрузке (разгрузке) и транспортировке повреждения,
в том числе внешние, вследствие использования Поставщиком ненадлежащей упаковки, считается не поставленным и приемке не подлежит.

Сроки, порядок поставки товара

5.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику качественный товар, предусмотренный Предметом контракта, доставленный транспортом Поставщика (или транспортной организации) в количестве, по цене, по адресу и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

• 5.2. Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Московская область, г. Кашира, ул. Советская, дом 2 по рабочим дням
  с 8.00 до 17.00 (с 08.00 до 16.00 по пятницам) по московскому времени

5.3. Поставка товара Государственному заказчику осуществляется с момента заключения государственного контракта в течение 10 (десяти ) рабочих дней.

5.4. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до планируемой даты поставки, Поставщик в письменной форме извещает Государственного заказчика о готовности товара к поставке и о дате поставки товара.

5.5. Вместе с поставкой товара Поставщик формирует и подписывает документ
о приемке в ЕИС в сфере закупок и направляет Государственному заказчику в ЕИС в сфере закупок с приложением относящуюся к товарам документацию: счет; счет – фактуру,
или универсально передаточный документ; документы, подтверждающие качество товара.

5.6. В случае, если документы, указанные в пункте 5.5 Контракта, не переданы Поставщиком Государственному заказчику одновременно с товаром, товар считается
не поставленным и приемке не подлежит, а при формировании структурированного документа о приемке считается подписанным с момента подписания его Государственным заказчиком и Поставщиком усиленной ЭП лиц, имеющих право действовать от имени Государственного заказчика и Поставщика, в ЕИС в сфере закупок. В порядке, предусмотренном п. 5.5 Контракта, Государственным заказчиком может быть сформирован в электронной форме в ЕИС в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика.

5.7. Обязательство Поставщика по поставке (передаче) товара считается исполненным с момента подписания Государственным заказчиком, либо уполномоченным Государственным заказчиком лицом документов о приемке.

5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит
на Государственного заказчика с момента, когда Поставщик считается исполнившим свое обязательство по поставке товара в соответствии с пунктом 5.7. Контракта.

5.9. Право собственности на товар переходит к Государственному заказчику
с момента поставки товара в соответствии с пунктом 5.8. Контракта.

6. Качество товара, гарантийный срок

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии
с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

6.2. Поставщик должен предоставлять по требованию Заказчика подлинники
или копии документов, подтверждающие качество поставляемого товара. Если качество товара окажется не соответствующим документам, Заказчик вправе отказаться
от его принятия и оплаты, а если товар уже оплачен, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм или замены товара, а также возмещения возникших
в связи с этим убытков.

6.3. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара
по назначению в течение всего срока годности Товара.

В случае выявления в течение всего срока годности Товара существенного нарушения требований к качеству, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества.

Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Порядок и сроки приемки товара, порядок

и срок оформления результатов такой приемки

7.1. Государственный заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров по количеству и на соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Контрактом.

7.2. Принятые Государственным заказчиком товары должны быть им осмотрены
в течение 5 (пяти) рабочих дней. Для проверки качества поставленного товара, в части соответствия его условиям Контракта, Государственный заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза товаров, предусмотренных Контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о закупках.

7.3. Оформление и обмен документами о приемке поставленного товара осуществляется сторонами в соответствии с ч.13 ст.94 Закон о закупках в форме электронных документов, подписанных электронной подписью в единой информационной системе в сфере закупок.

7.4. Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки товара Государственному заказчику, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, в соответствии с п.1 ч.13 ст. 94 Закона о закупках. К документу
о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- документы, подтверждающие качество товара.

- Акт приема-передачи по форме, предусмотренным приложением № 2 к Контракту

7.5. Государственный заказчик либо уполномоченное Государственным заказчиком лицо, члены приемочной комиссии осуществляют приемку товара на соответствие условиям настоящего Контракта, в том числе и его оценку по количеству, ассортименту и качеству, экспертизу товара

Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Государственному заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о закупках:

члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о закупках документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Государственный заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о закупках не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

7.6. При поставке товара в количестве, ассортименте и/или качестве, несоответствующем условиям Контракта Государственный заказчик подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика,
и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии
в соответствии с п. 7.5. контракта не использовали усиленные электронные подписи
и единую информационную систему, Государственный заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

7.7. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Поставщик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе,
и направить Государственному заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном статьей 94 Закона о закупках.

7.8. Датой приемки товара считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Государственным заказчиком.

7.9. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Поставщика, Государственного заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке. Устранение Поставщиком недостатков в поставке товара не освобождает его от уплаты пени и штрафа по контракту.

7.10. Поставщик обязан исправить отмеченные недостатки работ Государственным заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения от Государственного заказчика либо уполномоченного Государственным заказчиком лица акта о выявленных недостатков.

7.11. Поставщик имеет право исполнить обязательство или его часть досрочно
по согласованию с Государственным заказчиком.

7.12. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке товара считается дата подписания документа о приемке в ЕИС по факту приемки товара. Либо отказ
от приема товара должен быть подписан Государственным заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания приемки товара без претензий, либо с момента получения результатов экспертизы, проведенной привлеченным экспертом или экспертной организацией.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.4. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее - Правил).

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с п. 9 Правил, составляет: 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.6. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.

8.9. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063", за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии п.3 Правил, составляет 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке п.4 Правил в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в порядке п.6 Правил, составляет 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.13. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в порядке п.7 Правил, составляет 5 процентов стоимости указанных работ.

8.14. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.17. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.19. Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" (вместе с "Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом") установлены случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

8.20. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

8.21. Поставщик несет полную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, в том числе и перед третьими лицами
за причиненный ущерб (вред), возникший вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по Контракту.

8.22. Окончание срока действия Контракта не освобождает Поставщика
от ответственности за нарушение его условий в период действия Контракта.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано
с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. В случае если надлежащее исполнение Стороной предусмотренных Контрактом обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, такая Сторона не позднее 5 (пяти) календарный дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

9.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы
и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

10. Рассмотрение и разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

10.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

10.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.

11. Срок действия и порядок расторжения контракта

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует по 31 декабря 2025 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном частями▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

12.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту стороны не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств и ценностей работникам сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

12.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту стороны
не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13 Прочие условия

13.1. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
а также в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить
об этом другую Сторону.

13.3. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами
в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, которые являются
его неотъемлемой частью.

13.4. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика,
за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.

Передача прав и обязанностей по Контракту правопреемнику Поставщика осуществляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения
к Контракту.

13.6. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся
к предмету Контракта, и ставших им известными в ходе исполнения Контракта.

13.7. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.8. Неотъемлемой частью Контракта является следующее приложение:

Приложение № 1 - Спецификация;

Приложение № 2 – АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

14. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты Сторон

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Государственному контракту

№ ________________от «___» ______ 2025 г.

СПЕЦИФИКАЦИЕЙ

Жидкость незамерзающая

- Посмотреть таблицу с данными

Комплект поставки

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара. Доставка и отгрузка товара осуществляются силами и за счет поставщика. Поставляемые товары должны иметь упаковку, способную предотвратить их повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2 к Государственному Контракту
№ ________________от «___» ______ 2025 г

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

(ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ)

к Государственному контракту № ________________от «___» ______ 2025 г.

г. Кашира « » 2025г.

(дата составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ( ), именуемое в

дальнейшем «Исполнитель», в лице , действующего на основании ,

с одной стороны, и представитель федерального казенного учреждение «Следственный изолятор № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Московской области», именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в целях обеспечения государственных нужд, выступая от имени Российской Федерации, в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт приема-передачи (об оказании услуг)
о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями государственного контракта №_____________ «__»____________2025г. Поставщик (подрядчик, исполнитель) передал (поставил, оказал услуги), а Государственный заказчик принял следующий товар (работы, услуги):

- Посмотреть таблицу с данными

Итого:___________(__________________) рублей __ копейки, НДС не облагается

Сопроводительные документы:

товарная накладная от № ;

счет-фактура от № ;

счет от № ;

документы, удостоверяющие качество Услуг (удостоверение, сертификат и т.д.) от

документ о соответствии Услуг обязательным требованиям Государственного заказчика; (др. документы в соответствии с условиями контракта).

Настоящий Акт составлен и подписан Поставщику (подрядчиком, исполнителем) и Государственным заказчиком в двух подлинных экземплярах: 1-й экземпляр - Государственному заказчику, 2-й экземпляр - Поставщику (подрядчику, исполнителю).

Подписи сторон

- Посмотреть таблицу с данными