Вы не можете просматривать результаты тендеров. Свяжитесь с вашим персональным менеджером, чтобы получить возможность просматривать результаты тендеров
Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГБУ «Ленавтодор»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора Степанова Никиты Владимировича, действующего на основании Распоряжения Комитета дорожного хозяйства Ленинградской области № 12/25-К от 12.11.2025 г. и в пределах полномочий, предоставленных Уставом,
с одной стороны и __________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ___________,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем.
Предмет Контракта
Основанием для заключения Контракта является п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).
По настоящему Контракту Поставщик обязуется по заданию Заказчика оказать услугу на поставку трихлорэтилена (далее – Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложению № 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.
Доставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Профессора Молчанова, д. 23, в рабочее время с 08.00 до 17.00 по рабочим дням.
Идентификационный код закупки: _______________________________________.
Сроки выполнения работ
Поставщик обязан выполнить работу по Контракту в следующие сроки:
Начало выполнения работ – с даты заключения Контракта;
Окончание выполнения работ по Контракту - 30 апреля 2026 года;
Срок исполнения Контракта:
Начало – с даты заключения Контракта;
Окончание – 31 декабря 2026 года.
Срок поставки Товара не должен превышать 50 (пятидесяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.
Поставщик несет ответственность за нарушение сроков.
Цена Контракта и порядок расчетов
Цена Контракта составляет ________ (______________) рублей ___ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 % в размере _______ (______) рубля ____ копеек, а в случае если Контракт заключается с Поставщиком,
не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.
Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на 2026 год.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), включает все налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие платежи подлежат уплате Заказчиком.
Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара; расходы, связанные с доставкой, погрузочно-разгрузочными работами и размещением в местах хранения Заказчика; стоимость упаковки (тары), маркировки; расходы на страхование; таможенные платежи (пошлины); НДС и иные установленные налоги и сборы; прочие расходы, связанные с исполнением Контракта.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и условиями настоящего Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества приобретаемого Товара и иных существенных условий Контракта.
Расчеты между Сторонами за предоставленный Товар производятся
в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Товара (выполненных работ) и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры 1 , заказ-наряда, подписанную обеими сторонами товарную накладную.
Оплата по настоящему Контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета Комитета финансов Ленинградской области на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, на основании заявки Заказчика.
В случае изменения реквизитов расчетного счета Поставщик обязан уведомить Заказчика в письменной форме в течение 1 (одного) рабочего дня с указанием новых банковских реквизитов.
Все риски, связанные с перечислением денежных средств на реквизиты, указанные в настоящем Контракте, в случае несвоевременного уведомления об их изменении несет Поставщик.
Порядок, сроки и иные условия поставки и приемки Товара
Поставщик направляет Заказчику уведомление о дате и времени доставки Товара в место назначения не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки. Время приемки Товара согласовывается Сторонами дополнительно.
Приемка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Заказчика.
Приемка поставляемого Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара, документов об оценке соответствия (в соответствии с правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара), а также иных документов, подтверждающих соответствие качество Товара.
Заказчик проверяет соответствие наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара данным, указанным в сопроводительных документах Поставщика.
При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (включая расхождения в наименовании, количестве, качестве, а также обнаружение внешних признаков ненадлежащего качества, препятствующих его приемке или дальнейшему использованию — таких как нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т. д.), Заказчик в срок, предусмотренный пунктом 3.8 Контракта, отказывает в приемке. При этом он направляет Поставщику мотивированный отказ с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения.
Если Товар подлежит возврату Поставщику, Заказчик обязан обеспечить его сохранность до момента фактического возврата. Возврат или замена Товара осуществляются силами и за счет Поставщика. Расходы Заказчика, связанные с принятием Товара на ответственное хранение и/или его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком.
При отсутствии претензий к количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента доставки подписывает Акт приема-передачи Товара (отдельного этапа исполнения Контракта), товарно-транспортную накладную, счет, счет-фактуру.
После подписания указанных документов Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика к Заказчику с момента подписания Сторонами документов о приемке, указанных в пункте 4.7 Контракта.
Заказчик вправе принять поставленный Товар, несмотря на выявленные несоответствия условиям Контракта, если такие несоответствия не препятствуют приемке Товара и/или устранены Поставщиком.
Права и обязанности Сторон
Заказчик вправе:
Требовать от Поставщика выполнения условий Контракта в полном объеме и в срок, установленный Контрактом;
Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков в срок, как в ходе приемки, так и в течение гарантийного периода;
Контролировать ход и качество исполнения Контракта Поставщиком без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Поставщика, в соответствии с разделом 6 Контракта;
Предложить увеличение или уменьшение количества Товара в процессе исполнения Контракта, но не более чем на десять процентов от предусмотренного Контрактом количества, в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Отказаться от приемки и оплаты Товара, не соответствующих условиям Контракта.
Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта провести экспертизу поставленного Товара самостоятельно, с привлечением экспертов или экспертных организаций.
Заказчик обязан:
Принять и оплатить поставленный надлежащим образом Товар в соответствии с Контрактом;
Осуществлять контроль за ходом исполнения Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
Вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае обнаружения обстоятельств, свидетельствующих о том, что на момент заключения Контракта Поставщик не соответствовал требованиям, установленным извещением и документацией о закупке, или представил недостоверные сведения о таком соответствии, что позволило ему стать победителем закупки;
В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчик обязан не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения направить Поставщику уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Поставщика, указанный в Контракте, либо телеграммой, по факсимильной связи, по электронной почте, либо иным способом, который обеспечивает фиксацию уведомления и подтверждение его получения Поставщиком;
Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с разделом
6 Контракта;
Провести экспертизу поставленного Товара для проверки их соответствия условиям Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
Поставщик вправе:
Требовать от Заказчика произвести приемку Товара в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;
Требовать своевременной оплаты надлежащим образом принятого Заказчиком Товара на условиях, установленных Контрактом;
Принимать решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и положениями Закона о контрактной системе;
Требовать возмещения убытков и уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта;
По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) поставить Товар с улучшенными качественными, техническими и функциональными характеристиками по сравнению с указанными в Контракте, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом о контрактной системе.
Поставщик обязан:
Поставить Товар в порядке, объеме, сроки и на условиях, предусмотренных Контрактом и Спецификацией (Приложение №1 к Контракту);
По требованию Заказчика предоставлять документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также достоверную информацию о ходе исполнения обязательств, включая сведения о возникающих при исполнении сложностях;
В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого решения направить Заказчику уведомление: заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте, дополнительно одним из следующих способов: телеграммой, факсимильной связью, электронной почтой или иными средствами связи, обеспечивающими фиксацию отправления;
Обеспечить соответствие поставляемого Товара требованиям качества и безопасности (включая безопасность жизни и здоровья), а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), требованиям сертификации и лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и условиями Контракта;
Обеспечить за свой счет устранение выявленных Заказчиком недостатков поставляемого Товара в ходе их приемки.
Осуществить монтаж Товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Контракту), если это предусмотрено техническими характеристиками поставляемого Товара.
Односторонний отказ от исполнения Контракта осуществляется в соответствии с положениями ст. 95 Закона о контрактной системе.
Качество Товара
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным Контрактом.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
Ответственность Сторон
Стороны несут полную ответственность за исполнение обязательств по настоящему Контракту, включая ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение. В случае если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер неустойки за ненадлежащее исполнение, неисполнение или просрочку исполнения обязательств определяется в соответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 года № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств …» (с учетом последующих изменений).
При полном или частичном неисполнении условий Контракта виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки в части, не покрытой неустойкой.
Ответственность Поставщика:
При просрочке исполнения обязательств по Контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, Заказчик вправе направить требование об уплате неустойки (штрафа, пеней).
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по Контракту в размере 1/300 (одной трехсотой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты пеней, от стоимости неисполненной части Контракта.
За каждое неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту (за исключением просрочки, включая нарушение гарантийных обязательств) устанавливается штраф в следующих размерах:
а) 10 % от цены Контракта (этапа), если цена не превышает 3 млн рублей;
б) 5% цены контракта (этапа) – при стоимости от 3 млн до 50 млн рублей включительно;
в) 1% цены Контракта (этапа) – при стоимости от 50 млн до 100 млн рублей включительно;
г) 0,5% цены Контракта (этапа) – при стоимости от 100 млн до 500 млн рублей включительно;
д) 0,4% цены Контракта (этапа) – при стоимости от 500 млн до 1 млрд рублей включительно;
е) 0,3% цены Контракта (этапа) – при стоимости от 1 млрд до 2 млрд рублей включительно;
ж) 0,25% цены Контракта (этапа) – при стоимости от 2 млрд до 5 млрд рублей включительно.
з) 0,2 % цены Контракта (этапа) – при стоимости от 5 млрд рублей до 10 млрд рублей включительно;
и) 0,1 % цены Контракта (этапа), если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд рублей.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту, не имеющих стоимостного выражения, штраф устанавливается в следующих размерах: а)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей – при цене Контракта до 3 млн рублей включительно; б)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей – при цене Контракта от 3 млн до 50 млн рублей включительно; в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей – при цене Контракта от 50 млн до 100 млн рублей включительно; г)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей – при цене Контракта свыше 100 млн рублей.
Общая сумма штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств по Контракту не должна превышать стоимость Контракта.
Поставщик освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что нарушение обязательств по настоящему Контракту произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Факт устранения Поставщиком выявленных недостатков в установленные сроки не является основанием для освобождения от уплаты предусмотренных Контрактом неустоек (штрафов, пеней).
Заказчик вправе произвести уплату начисленных неустоек (штрафов, пеней) путём их удержания при оплате поставленного Товара.
Ответственность Заказчика:
При просрочке исполнения обязательств по Контракту, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, Поставщик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней).
Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту, начиная со дня, следующего за датой истечения установленного срока. Размер пеней составляет 1/300 (одну трехсотую) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты, от суммы, не выплаченной в установленный срок.
За каждое неисполнение Заказчиком обязательств по Контракту
(за исключением просрочки) штраф устанавливается в следующих размерах:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн рублей (включительно);
в)▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн рублей (включительно);
Сумма всех штрафов, начисленных Заказчику за ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, не может превышать его цену.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что нарушение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, включая просрочку, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
Уплата неустойки (штрафа) или возмещение убытков не освобождает сторону от исполнения обязательств по Контракту в натуре.
В случае невозможности исполнения Контракта из-за обстоятельств непреодолимой силы сторона, для которой исполнение стало невозможным, обязана письменно уведомить об этом другую сторону и предоставить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.
Обеспечение исполнения Контракта
Обеспечение исполнения Контракта не устанавливается.
Обеспечение гарантийных обязательств
Обеспечение гарантийных обязательств не устанавливается.
Исключительные права
Поставщик гарантирует, что при оказании услуг не будут нарушены исключительные права третьих лиц.
Все убытки, понесенные Заказчиком, в связи с нарушением исключительных прав третьих лиц, на результаты интеллектуальной деятельности, включая судебные расходы и сумму возмещенного ущерба, подлежат компенсации Поставщиком в полном объеме.
Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.
Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным вследствие таких обстоятельств, обязана в письменной форме уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления, приложив документы, подтверждающие данный факт.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы подтверждаются письменным свидетельством, выданным уполномоченным государственным органом или организацией.
Рассмотрение и разрешение споров
При исполнении Контракта Стороны руководствуются его условиями.
Вопросы, не урегулированные Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все взаимодействия Сторон в рамках исполнения Контракта осуществляются исключительно в письменной форме.
Все споры и разногласия, возникающие из Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров, в том числе в обязательном претензионном порядке.
Любая претензия должна быть оформлена в письменной форме.
В претензии указываются допущенные нарушения с ссылкой на положения Контракта, расчет неустойки (штрафа, пеней), а также перечень действий, которые необходимо совершить для устранения нарушений.
Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) рабочих дней. Переписка может вестись посредством почтовой связи (письма) или электронных сообщений. Отправка документа в электронной форме должна быть подтверждена представлением его оригинала по требованию получающей Стороны.
Споры, не разрешенные в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Срок действия и порядок расторжения Контракта
Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует
до момента полного исполнения обязательств, если к моменту окончания срока исполнения Контракта обязательства Сторон не исполнены, окончание срока исполнения Контракта
не влечет прекращение выполнения Сторонами обязательств по Контракту. В этом случае Контракт признается действующим до момента надлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в порядке одностороннего отказа от исполнения Контракта полностью или частично в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в порядке, предусмотренном частями 9 – 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Прочие положения
Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные Контрактом или внесение изменений и/или дополнений в Контракт, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения, оформленные надлежащим образом и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта.
Изменение условий Контракта в период его исполнения не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением правопреемника, возникающего в результате реорганизации Поставщика в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае реорганизации передача прав и обязанностей правопреемнику оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
Контракт считается исполненным и прекращает свое действие после полного выполнения Сторонами всех обязательств и проведения окончательных расчетов.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
Стороны обязуются соблюдать антикоррупционные нормы. При исполнении Контракта запрещается предоставление любых неправомерных преимуществ каким-либо лицам. Стороны, их аффилированные лица, работники и посредники не должны совершать действия, подпадающие под главу 30 Уголовного кодекса РФ или нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае получения информации о возможном нарушении данного пункта Сторона обязана незамедлительно направить другой Стороне письменное уведомление с указанием соответствующих фактов и материалов. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть его и предоставить ответ в письменной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Перечень приложений
Неотъемлемой частью Контракта является Приложение № 1 «Спецификация»
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
В рамках Вашего тарифа доступ к базе коммерческих тендеров ограничен. Для получения полной информации обо всех коммерческих тендерах свяжитесь с Вашим менеджером и подключите другой тариф.
- Посмотреть таблицу с данными
