Тендер - Поставка строительных материалов №312670752

Описание Заказчик Лоты

Оглавление

Проект_строительные

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор

бюджетного учреждения №

- Посмотреть таблицу с данными

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической культуры, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Алексеева Александра Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с использованием подсистемы «Портал поставщиков» Единой автоматизированной информационной системы торгов города Москвы» по результатам котировочной сессии №, ИКЗ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4 заключили настоящий гражданско-правовой договор бюджетного учреждения, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

Предмет Контракта

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить товар(ы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложении № 1 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью) (далее – Техническое задание), Заказчик обязуется принять товар(ы) и оплатить его (их) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

Моментом поставки товара является доставка Поставщиком товара Заказчику по адресу, указанному в Техническом задании, и подписание Сторонами товарных накладных (ТОРГ-12), счетов-фактур, а также Акта приема-передачи товара в двух экземплярах.

1.7 Сопутствующие услуги оказываются Поставщиком в соответствии с требованиями Технического задания (при наличии сопутствующих услуг).

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1 Цена Контракта составляет _____________ (_________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС – ________________. (далее – Цена Контракта).

2.2 Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.

Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст.95 Законом о контрактной системе.

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

Авансовый платеж не предусмотрен.

2.7.1 Заказчик оплачивает товары по факту поставки товара, в безналичном порядке путем перечисления стоимости фактически поставленных товаров с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, реквизиты которого указаны в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта приемки-передачи поставленных товаров (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт приемки-передачи поставленных товаров), с приложением документов, подтверждающих объем поставленных товаров, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта приемки-передачи поставленных товаров.

2.7.2 Оплата по контракту осуществляется на основании Счета и Акта приемки-передачи поставленных товаров, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику по Контракту.

2.7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

2.7.4 Обязательства Заказчика по оплате стоимости поставленных товаров считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, указанного в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта.

2.7.5 В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом, с учетом требований ч.2 – 4 ст.95 Закона о контрактной системе.

3. Сроки поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется на условиях и в сроки, установленные настоящим Контрактом и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1 к настоящему Контракту): с момента заключения Контракта в течение 5 рабочих дней.

3.2 Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товаров по согласованию с Заказчиком.

4. Порядок приемки товаров

Поставщик обязан согласовать с Заказчиком точное время, место и дату поставки, возможность поставки товара партиями на основании предварительной заявки в соответствии с Техническим заданием.

Товары, поставляемые Поставщиком Заказчику, должны соответствовать качеству, техническим и функциональным характеристикам, указанным в Техническом задании.

При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками Товара, указанными в Техническом задании. Изменение настоящего Контракта оформляется в порядке, установленном в статье «Срок действия, порядок изменения Контракта» настоящего Контракта.

4.3 Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4 Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

4.5 Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Уборка и вывоз упаковки производятся силами Поставщика или за счет Поставщика в течение 1 (одного) дня.

В день поставки товаров, Поставщик представляет Заказчику комплект отчетных документов в соответствии с Техническим заданием, подписанный Поставщиком в двух экземплярах, сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара (и сопутствующих услуг), и иные документы, подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.10 После получения от Поставщика комплекта документов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров (и сопутствующих услуг) по настоящему Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров (и сопутствующих услуг), либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг) в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

Для проверки поставленных поставщиком товаров, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или мотивированного отказа от принятия поставленных товаров (и сопутствующих услуг), или акта с перечнем выявленных дефектов, недостатков и сроком их устранения Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении поставляемых товаров (и сопутствующих услуг) или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/дефекты и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторно подписанный Поставщиком Акт приемки-передачи товаров в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком поставленных товаров.

В случае, если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчиком будет принято решение об устранении Поставщиком недостатков/дефектов в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов представления разъяснений в отношении поставленных товаров, Заказчик принимает поставленные товары (и сопутствующие услуги) и подписывает 2 (два) экземпляра Акта приемки-передачи товаров, один из которых направляет Поставщику в порядке, предусмотренном настоящей статьей Контракта.

4.14 Подписанный Заказчиком и Поставщиком Акт приемки-передачи товара и предъявленный Поставщиком Заказчику счет на оплату стоимости поставленных товаров являются основанием для оплаты Поставщику поставленных товаров (и сопутствующих услуг).

5. Права и обязанности Сторон

5.1 Заказчик вправе:

5.1.1 Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.2 Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в статье «Порядок приемки товаров» Контракта, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.

5.1.3 Письменно запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств Поставщика по настоящему Контракту. На данный запрос Поставщик предоставляет ответ в письменной форме в течение 5(пяти) рабочих дней.

5.1.4 Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров.

5.1.5 Выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом: своими силами, либо к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

5.1.6 Ссылаться на недостатки поставляемых товаров, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих товаров, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

5.1.7 При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных товаров условиям Контракта вызвать полномочных представителей Поставщика для представления разъяснений в отношении поставленных товаров.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1 Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе поставки товаров, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2 Своевременно принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями Контракта.

5.2.3 При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки товаров рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки товаров.

5.3 Поставщик вправе:

5.3.1 Требовать подписания в соответствии со статьей «Порядок приемки товаров» настоящего Контракта Заказчиком Акта приемки-передачи товаров по настоящему Контракту, при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в статье «Порядок приемки товаров» Контракта и соответствия Товара требованиям относительно качества, количества, ассортимента, комплектности и других характеристик Товара по настоящему Контракту.

5.3.2 Требовать своевременной оплаты за поставленные товары в соответствии со статьей «Цена Контракта и порядок расчетов» Контракта и порядок расчетов Контракта.

5.3.3 Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субпоставщиков. При этом Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субпоставщиками. Привлечение субпоставщиков не влечет за собой изменение стоимости и количества товаров по настоящему Контракту.

5.3.4 Поставщик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субпоставщиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену субпоставщика, с которым ранее был заключен договор, на другого субпоставщика.

5.3.5 Письменно запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам поставки товаров в рамках настоящего Контракта.

5.4 Поставщик обязан:

5.4.1 Своевременно и надлежащим образом поставить товары в соответствии с условиями Контракта.

5.4.2 Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара и/или документы, подтверждающие, что товар произведен на территории Российской Федерации, если наличие такого документа предусмотрено законодательством Российской Федерации и такие документы в соответствии с законодательством Российской Федерации передаются вместе с товаром.

5.4.3 Поставщик обязан соответствовать установленным документацией о закупке требованиям к участникам данной закупки, и предоставлять достоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

5.4.4 Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.4.5 Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.5 Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

6. Гарантии

6.1 Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями, указанными в Контракте и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.2 Гарантийный срок товаров указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

6.3 При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в поставленных товарах, материалах, оборудовании, Поставщик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Поставщиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

При отказе Поставщика от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4 В случае обнаружения Заказчиком недостатков товара и предъявления требования о его замене Поставщик обязан заменить такой товар.

6.5 Если иное не предусмотрено Контрактом, гарантийный срок на комплектующее изделие считается равным гарантийному сроку на основное изделие и начинает течь одновременно с гарантийным сроком на основное изделие.

На товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен товара (комплектующего изделия), в котором в период гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный, если иное не предусмотрено Контрактом.

6.6 Поставщик гарантирует, что товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации является безопасным для жизни, здоровья Заказчика и иных лиц, окружающей среды, а также исключает причинение вреда имуществу Заказчика и иных лиц.

6.7 Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Поставщиком безопасности товара подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8 Убытки, причиненные Заказчику в связи с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком в полном объеме, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.9 Поставщик гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации о товаре.

6.10 В случае не предоставления Поставщиком Заказчику полной и достоверной информации о товаре, Поставщик несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки товара, возникшие после его передачи Заказчику вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.11 Поставщик отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, если Заказчик докажет, что они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

7. Ответственность сторон

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. №-570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №-1063" и иным законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном настоящей статьей, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент Этапа исполнения Контракта (далее - Цена Контракта (Этапа)).

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.3.1 10 процентов Цены Контракта (Этапа), в случае, если Цена Контракта (Этапа) не превышает 3 млн. рублей.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.4.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 руб. 00 коп., если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

7.5.▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не в полном объеме и/или завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Порядок расторжения Контракта

8.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут:

• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Заказчика:

Осуществление поставки товаров ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для заказчика срок.

Осуществление поставки некомплектных товаров, если поставщик, получивший уведомление, в установленный срок не выполнил требование о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами.

8.1.1.3 Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов поставки товаров, предусмотренных контрактом, включая график поставки.

• Поставщик отказывается передать Заказчику проданный товар.
• В случае, если Поставщик, обязанный застраховать товар в соответствии с условиями контракта, не выполнил этой обязанности.

Если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке, указанной в преамбуле настоящего Контракта, требованиям к участникам данной закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем по результатам проведения данной закупки.

В случае, если по результатам экспертизы поставленных товаров с привлечением экспертов, экспертных организаций, в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта.

В случае, если Поставщик отказывается от согласования новых условий Контракта при наступлении обстоятельств, указанных в статье «Цена Контракта и порядок расчетов» настоящего Контракта.

8.1.2 Основания расторжения Контракта в связи с односторонним отказом от исполнения контракта по инициативе Поставщика:

Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты поставленного товара, допущенные по вине Заказчика, при условии своевременно доведения лимитов финансирования до Заказчика.

Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта приемки-передачи товара в срок, предусмотренный Контрактом, без письменного объяснения причин такого отказа.

Необоснованный отказ Заказчика от оплаты поставленных товаров.

Ассортимент товаров или порядок его определения в контракте не установлен, но из существа обязательств вытекает, что товары должны быть переданы Заказчику в ассортименте.

Непредставление Заказчиком отгрузочной разнарядки в установленный срок.

Не выборка Заказчиком товаров в установленный Контрактом срок (в случае если Контрактом предусмотрено получение товаров Заказчиком в месте нахождения Поставщика).

8.2 Расторжение Контракта по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований частей▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьстатьи 95 Закона о контрактной системе.

Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта может быть направлено второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1 Обеспечение исполнения контракта не предоставляется в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 96 или с частью 2 статьи 96 Закона о контрактной системе.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

Если, по мнению Сторон, поставка товаров может быть продолжена в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. Порядок урегулирования споров

В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, допустимых действующим законодательством в сфере закупок, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Кемерово Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4 В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Кемерово.

12. Срок действия, порядок изменения Контракта

Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2025г. включительно.

Истечение срока действия контракта влечет прекращение обязательств по Контракту (за исключением предусмотренных контрактом гарантийных обязательств и обязательств заказчика по оплате товаров, поставленных в течение срока действия контракта).

12.4 Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

13. Прочие условия

13.1 Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» Контракта, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической культуры

Юридический/почтовый адрес:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 42, тел. (факс) (3▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть.

ИНН:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть4

КПП:▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

МИНФИН КУЗБАССА (ГБПОУ ПТФК л/с 20396Ш79560)

Р/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Наименование банка получателя средств:

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – Кузбассу г Кемерово

БИК▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Кор/счет▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Поставщик:

Заказчик: Поставщик:

_____________/А. И. Алексеев/ ______________//

М.П. М. П.

«_____» __________2025 г. «____» ________ 2025 г.

Приложение 1

к контракту

№ от «__» _________ 2025 г.

Техническое задание

1. Объект закупки: Строительные материалы.

2. Краткие характеристики поставляемых товаров

- Посмотреть таблицу с данными

3. Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению: отсутствуют.

4. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты закупки:

Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи товара. Предоставляемые гарантии качества товара должны распространяться и на все комплектующие изделия.

Срок действия гарантийных обязательств Поставщика на поставленные товары должен быть не меньше гарантийного срока, установленного фирмой изготовителем.

Доставка и разгрузка поставляемого товара (в том числе подъем и спуск на этаж, перемещение поставленного товара в указанное Получателем (Заказчиком) помещение) производится Поставщиком своими средствами и силами.

Поставщик в течение 3 (трех) календарных дней после получения от Получателя (Заказчика) уведомления о наступлении гарантийного случая должен отправить к Получателю (Заказчику) специалиста для осмотра (диагностики, экспертизы) товара. Выезд специалиста должен осуществляться за счет средств Поставщика.

В случае если не представляется возможным провести диагностику (экспертизу) на месте, транспортировка товара к месту диагностики (экспертизы) должна осуществляться силами Поставщика за его счет в течение 5 (пяти) календарных дней после получения от Получателя (Заказчика) уведомления о наступлении гарантийного случая и обратно в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения диагностики (экспертизы).

По результатам осмотра (диагностики, экспертизы) Поставщиком должен быть составлен акт технического осмотра в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Получателю (Заказчику), а второй остается у Поставщика.

По результатам осмотра (диагностики, экспертизы), при условии наступления гарантийного случая, Поставщик должен осуществить бесплатную замену товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления такого случая.

При поставке товара Поставщик вместе с данным товаром предоставляет гарантии производителя и поставщика на товар в соответствии с государственными нормативными документами на данный вид товара и документацией изготовителя.

5. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым, не бывшим в эксплуатации, не поврежденным, разрешенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Товар должен быть исправным, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. Также товар должен быть полностью совместим с оборудованием, для которого этот товар поставляется.

С целью соблюдения условий гарантии и постгарантии на имеющееся у Заказчика оборудование и для обеспечения взаимодействия приобретаемого товара с используемым оборудованием, поставляемые товары должны быть оригинальными. В целях обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием заказчика товар не подлежит замене на эквивалент согласно ч. 1 ст. 31 Федерального Закона № 44-ФЗ.

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Если производителем (производителями) товара предусмотрена специальная упаковка (тара), отличная от указанной Контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия.

Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за свой счет.

Каждая единица товара должна сопровождаться руководством пользователя на русском языке.

6. Требования к безопасности:

Весь предлагаемый к поставке товар, в том числе ввезенный на территорию Российской Федерации, должен соответствовать всем установленным законодательством Российской Федерации правилам и нормативно-правовым актам.

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации.

7. Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, календарные сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий контракта:

Срок поставки товара: 5 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Поставщик вправе досрочно осуществить поставку по согласованию с Получателем (Заказчиком).

Поставка осуществляется по следующим адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 42

Поставка товара осуществляется Поставщиком в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по предварительному уведомлению Получателя не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки.

Поставщик обязан выполнить следующие работы (услуги):

- распаковка Товара;

- проверка наличия всех компонентов согласно разнарядке;

- сборка Товара;

- соединение компонентов Товара из комплекта поставки между собой.

Уборка и вывоз упаковки производится силами Поставщика сразу после доставки Товара.

Сотрудники Поставщика, осуществляющие поставку Товара, обязаны соблюдать требования трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Получателя пропускного режима.

8. Порядок выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта:

Товар отгружается в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка товара должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при транспортировке.

Приемка товара по количеству и ассортименту производится по товарной накладной в момент поставки.

В целях определения соответствия предложенного товара требованиям, изложенным в Техническом задании, Контракте, Приложении № 1 к Техническому заданию «Спецификация» и в законодательстве Российской Федерации Заказчик проводит экспертизу поставленного товара в соответствии с условиями Контракта.

Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика документов, предусмотренных Контрактом и ТЗ, завизированных Получателем, Заказчик и осуществляет приемку поставленных товаров по Контракту на предмет соответствия их количеству, качеству и иным требованиям, изложенным в Контракте и Техническом задании, и направляет Поставщику подписанный Получателем (Заказчиком) 1 (один) экземпляр Акта приемки-передачи товара, либо запрос о предоставлении разъяснений относительно поставленных товаров, либо мотивированный отказ от принятия поставленных товаров, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Получателя (Заказчика) от принятия поставленных товаров в связи с необходимостью устранения недостатков Поставщик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

Поставщик, при осуществлении поставки товара, обязан соблюдать требования трудовой дисциплины, техники безопасности, правил пожарной безопасности, трудового распорядка и существующего на территории Заказчика пропускного режима.

Порядок приемки и оплаты поставленного товара: в соответствии с условиями Контракта.

Авансовый платеж не предусмотрен.

9. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности Заказчика:

Качество товара должно соответствовать требованиям Технического задания, Контракту, Приложению № 1 к Техническому заданию «Спецификация» и требованиям законодательства Российской Федерации.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 2

к контракту №

от «__» _________ 2025 г.

АКТ

приема-передачи товара

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ____________________, с одной стороны и Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский техникум физической культуры в лице директора Алексеева Александра Ивановича действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с п. 4.10 Контракта между Сторонами № от «__» _________ 2025 года Поставщик передает, а Заказчик принимает Товар следующего ассортимента и количества:

- Посмотреть таблицу с данными

Стоимость Товара поставленного в соответствии с условиями Контракта составляет _______________ руб. (__________________) 00 копеек, с учетом НДС.

2. Принятый Заказчиком товар обладает качеством и ассортиментом, соответствующим требованиям Контракта. Товар поставлен в установленные в Контракте сроки. Заказчик не имеет никаких претензий к принятому товару.

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Контракта между Сторонами.

- Посмотреть таблицу с данными

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Посмотреть таблицу с даннымиКраткое_описание_КС_▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открыть

Заголовок: Условия поставки товаров по контракту

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется принять и оплатить поставляемые товары в соответствии с техническим заданием, а поставщик — поставить новые товары в установленном объеме.

Условия поставки и сопутствующие услуги

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия поставки товара, включая момент поставки и порядок документального оформления, а также определили цену контракта и порядок расчетов, включая учет налогов и сборов.

Порядок оплаты товаров по контракту

Согласно условиям контракта, оплата товаров производится заказчиком после их поставки без авансового платежа, в безналичном порядке на основании акта приемки-передачи и документов, подтверждающих объем поставки, в течение 10 календарных дней. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик оплачивает товары с учетом неустойки.

Условия оплаты и сроки поставки товаров

Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется оплатить поставленные товары после списания средств с его счета, а в случае изменения лимитов бюджетных обязательств должен согласовать новые условия контракта. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Приемка товаров осуществляется после согласования времени, места и даты поставки, с учетом соответствия качества и характеристик товара Техническому заданию.

Условия поставки товара улучшенного качества

Поставка товара осуществляется с улучшенными качественными и функциональными характеристиками, с соблюдением условий упаковки, маркировки и документального сопровождения.

Процедура приемки товаров и документов

Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть документы и принять товары, соответствующие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, после чего направляет Поставщику акт приемки-передачи или запрос на разъяснения/мотивированный отказ с возможностью проведения экспертизы.

Обязанности Поставщика при запросе разъяснений

Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные недостатки и предоставить исправленную документацию, после чего Заказчик принимает товары и подписывает акт приемки-передачи.

Условия контроля и приемки товаров

Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, получения подтверждающих документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств, контроля за поставками и проведения экспертизы результатов, а также может ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика при обнаружении несоответствий условиям контракта.

Обязанности и права сторон в договоре

Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней после их обнаружения, своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления от Поставщика. Поставщик вправе требовать подписания Акта приемки-передачи товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и нести ответственность за их действия.

Обязанности Поставщика по Контракту

Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям к участникам закупки, которые позволили ему стать победителем.

Гарантийные обязательства и условия замены товара

Поставщик обязуется гарантировать качество товара согласно требованиям Контракта и Технического задания, а также устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, продлеваемого на время устранения дефектов.

Гарантийные условия и ответственность за товар

Контракт устанавливает, что гарантийный срок на комплектующее изделие соответствует гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечить безопасность товара и возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также убытки в случае отзыва товара.

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств

Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №-1042 и законодательством РФ, с установлением размера штрафа в виде фиксированной суммы или процента от цены контракта.

Условия штрафных санкций за нарушение контракта

В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны Поставщика предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта этапа, если она не превышает 3 млн рублей, или фиксированная сумма в▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей за обязательства без стоимостного выражения. За неисполнение обязательств Заказчиком установлен штраф в размере▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ - открытьрублей. Пеня за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.

Условия о неустойках и ответственности сторон

Согласно контракту, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена пеня, а общая сумма неустойки не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны.

Основания для одностороннего расторжения контракта

Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения условий контракта одной из сторон, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие поставщика требованиям закупки или предоставление недостоверной информации, а также в случае выявления несоответствия товаров результатам экспертизы.

Основания для расторжения контракта

Контракт может быть расторгнут в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны Заказчика, а также по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством.

Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы

Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении по соглашению сторон, обязана ответить в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение подчиняется требованиям статей 95 и 96 Закона о контрактной системе.

Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы

Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать в добровольном порядке, а при невозможности достижения согласия — обратиться в Арбитражный суд города Кемерово.

Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров

Стороны обязаны направлять претензии в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и документов, на ответ предоставляется 15 календарных дней;

Изменение и дополнение контракта

Согласно пунктам 12.4 и 13.1-13.2 Контракта, его изменения и дополнения оформляются в письменной форме и вступают в силу с момента подписания Сторонами, а уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки и считаются полученными в определённые сроки. В случае

Условия поставки строительных материалов

Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку строительных материалов с гарантийным сроком качества не менее 12 месяцев и обязанностью поставщика по доставке и разгрузке товаров.

Условия гарантийного обслуживания и ремонта товара

Поставщик обязуется направить специалиста для осмотра товара в случае гарантийного случая за свой счет, а также организовать транспортировку товара для диагностики и обратно. При подтверждении гарантийного случая, Поставщик должен заменить товар в течение трех рабочих дней и предоставить гарантии в соответствии с установленными нормами и документацией производителя.

Условия поставки товара и упаковки

Поставщик обязуется поставлять новый, исправный и совместимый с оборудованием Заказчика товар, упакованный в соответствии с требованиями безопасности и стандартами, без обременений и прав третьих лиц, с гарантией оригинальности и невозможностью замены на эквивалент по закону № 44-ФЗ.

Условия поставки и упаковки товара

Согласно условиям договора, товар должен быть упакован таким образом, чтобы обеспечить его защиту во время транспортировки и хранения; при использовании упаковки, не обеспечивающей хранение, Заказчик может отказаться от принятия товара. Возврат многооборотной тары осуществляется Поставщиком за свой счет. Каждый товар должен сопровождаться руководством пользователя на русском языке. Товар должен соответствовать российским стандартам качества, безопасности и сертификации. Срок поставки составляет 5 рабочих дней с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.

Условия выполнения работ и поставки товаров

Поставщик обязуется выполнить ряд работ, включая распаковку, проверку, сборку и соединение Товара, а также уборку упаковки. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 16:00 по предварительному уведомлению Получателя. Сотрудники Поставщика должны соблюдать правила безопасности и дисциплины. Приемка Товара производится по товарной накладной с учетом соответствия требованиям контракта и законодательства.

Порядок приемки и ответственность за недостатки

Заказчик обязан принять товары в течение 5 рабочих дней после получения документов, проверив их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в Контракте и ТЗ, после чего направляет Поставщику акт приемки-передачи или запрос на разъяснения/мотивированный отказ с возможным перечнем недостатков. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет и соблюдать требования безопасности и пропускного режима Заказчика. Оплата товаров производится после их приемки в соответствии с условиями Контракта без авансового платежа.

Акт приема-передачи товара по контракту

Стороны подписали акт приема-передачи товара, подтверждающий передачу товара от Поставщика к Заказчику в соответствии с контрактом и спецификацией, с указанием ассортимента, количества и стоимости товара, а также подтверждением соответствия качества и сроков поставки условиям контракта.